建筑垃圾简易施工合同

建筑垃圾简易施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于业主委托施工方进行建筑垃圾简易施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：施工方负责将业主指定的建筑垃圾进行简易处理，包括但不限于分类、破碎、打包等作业。第二条合同价格2.1双方确认，施工方完成本合同约定的工程内容后，业主应付施工方人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2施工方开具正规发票，业主按约定时间支付合同价款。第三条工期3.1施工方应按照业主的要求，自合同签订之日起____个工作日内完成本工程。3.2施工方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前书面通知业主，并协商延期。第四条质量标准4.1施工方应按照我国相关法律法规、行业标准和业主的要求，保证工程质量。4.2工程验收合格标准：____________________第五条甲乙双方的责任和义务5.1业主责任：（1）提供施工场地，确保施工场地符合施工条件；（2）提供施工所需的水、电等基础设施；（3）协助施工方办理相关手续；（4）按约定时间支付合同价款。5.2施工方责任：（1）按照约定的工程内容、质量标准、工期完成施工；（2）遵守施工现场的安全生产规定；（3）承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失的责任；（4）负责施工过程中的环境保护和污染防治；（5）施工完毕后，按照约定进行工程验收。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同价款的____%。6.2施工方如未按约定时间完成工程，应当按照逾期天数向业主支付逾期违约金，逾期违约金为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工方案2.工程预算3.施工图纸4.施工许可证5.环保审批文件6.安全生产责任书7.工程验收标准8.相关法律法规和行业标准二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：按照逾期天数向业主支付逾期违约金。2.施工方工程质量不符合约定：重新整改至合格，并承担由此产生的费用。3.业主未按约定时间支付合同价款：支付违约金，违约金为本合同价款的____%。4.业主未提供施工所需的水、电等基础设施：视为违约，施工方有权要求业主支付因此产生的费用。5.任何一方违反本合同的其他约定：按照违约程度承担相应责任。三、法律名词及解释：1.建筑垃圾简易施工：指对建筑垃圾进行分类、破碎、打包等简易处理。2.工程验收合格：指工程质量、安全、环保等方面符合国家法律法规、行业标准和双方约定。3.违约金：一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。4.逾期违约金：施工方未按约定时间完成工程，应向业主支付的违约金。5.安全生产责任书：双方关于施工过程中安全生产的约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工场地不符合施工条件：与业主沟通，要求业主整改至符合施工条件。2.施工过程中出现安全事故：立即启动应急预案，按照安全生产责任书承担相应责任。3.施工方设备故障导致工程进度延误：施工方应采取措施尽快恢复施工，并向业主说明情况。4.业主未按约定时间支付合同价款：提醒业主支付价款，协商解决或依法追讨。5.工程质量问题：要求施工方按照约定进行整改，直至达到验收标准。五、所有应用场景：1.房地产开发商在进行建筑垃圾处