个人承包施工的合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

个人承包施工的合同范本通用本合同目录一览1.承包范围与工程概况1.1承包范围1.2工程概况2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表4.工期与进度4.1工期约定4.2工程进度报告5.质量标准与要求5.1质量标准5.2质量验收6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应7.安全生产与环保7.1安全生产责任7.2环保要求8.变更与调整8.1变更程序8.2调整方式9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼11.解除与终止11.1解除条件11.2终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果14.其他条款14.1合同的生效、变更与解除14.2合同的履行地点和时间14.3双方约定的其他事项第一部分：合同如下：1.承包范围与工程概况1.1承包范围（1）承包人同意按照发包人提供的设计图纸和工程量清单，完成该工程的施工任务。（2）承包人应负责工程的施工组织、人员管理、材料采购、设备租赁、安全防护等工作。（3）承包人应按照合同约定，保证工程质量和安全，按时完成工程。1.2工程概况（1）工程名称：____________________。（2）工程地点：____________________。（3）工程规模：____________________。（4）工程内容：____________________。2.合同主体2.1承包人信息（1）名称：____________________。（2）地址：____________________。（3）联系人：____________________。（4）联系方式：____________________。2.2发包人信息（1）名称：____________________。（2）地址：____________________。（3）联系人：____________________。（4）联系方式：____________________。3.合同价格与支付3.1合同价格（1）本工程的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。（2）合同价格包括：工程量清单内的工作内容、材料和设备的采购、运输、安装、调试、验收等费用。3.2支付方式（1）支付方式为：____________________。（2）支付手续：____________________。3.3支付时间表（1）预付款：合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价款的30%作为预付款。（2）进度款：工程进度达到约定的70%时，发包人支付合同总价款的30%。（3）验收款：工程验收合格后，发包人支付合同总价款的20%。4.工期与进度4.1工期约定（1）本工程的合同工期为：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。（2）工程进度按照发包人提供的设计图纸和工程量清单进行，承包人应确保工程按时完成。4.2工程进度报告（1）承包人应按照约定的时间节点向发包人报告工程进度。（2）发包人有权对工程进度进行监督和检查，并提出合理化建议。5.质量标准与要求5.1质量标准（1）本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。（2）承包人应按照设计图纸和工程量清单进行施工，保证工程质量。5.2质量验收（1）工程验收应由发包人组织，承包人应予以配合。（2）验收合格的标准：符合设计图纸和工程量清单的要求，满足国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。6.材料与设备6.1材料供应（1）材料供应由承包人负责，确保材料质量、数量和交货时间。（2）发包人有权对材料进行抽检，对不符合质量标准的材料，承包人应负责更换。6.2设备供应（1）设备供应由承包人负责，确保设备质量、数量和交货时间。（2）发包人有权对设备进行验收，对不符合质量标准的设备，承包人应负责更换。8.变更与调整8.1变更程序（1）合同履行过程中，如发生变更，双方应协商一致，并以书面形式确认。（2）变更内容应明确变更的工程量、工程内容、工程价款等相关事项。（3）变更后的合同价款按照双方协商确定的金额进行调整。8.2调整方式（1）变更导致合同价款增减时，双方应按约定的比例分担或调整。（2）变更导致工程进度受到影响时，双方应协商确定合理的工期调整方案。9.违约责任9.1承包人违约（1）承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包人的损失。（2）承包人迟延履行合同义务的，应按照迟延部分工程价款的2%支付违约金。9.2发包人违约（1）发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿承包人的损失。（2）发包人迟延支付合同价款的，应按照迟延部分工程价款的2%支付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼（1）诉讼地为：____________________。（2）仲裁机构为：____________________。11.解除与终止11.1解除条件（1）一方违反合同约定，严重影响到合同的履行，对方有权解除合同。（2）合同履行过程中，发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方均可解除合同。11.2终止条件（1）工程验收合格，合同约定的义务履行完毕。（2）双方协商一致，提前终止合同。12.保密条款12.1保密内容（1）双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、内部信息等。（2）未经对方同意，不得向第三方泄露或公开。12.2保密期限（1）保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起____年止。13.不可抗力13.1不可抗力事件（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等。（2）社会事件，如战争、罢工、政府行为等。13.2不可抗力后果（1）因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。（2）因不可抗力事件导致合同履行受到影响，双方应协商确定合理的调整方案。14.其他条款14.1合同的生效、变更与解除（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）合同的变更、解除应书面确认，并经双方签字盖章。14.2合同的履行地点和时间（1）履行地点为：____________________。（2）履行时间为：____________________。14.3双方约定的其他事项（1）双方在合同履行过程中应遵守的法律法规、行业标准等。（2）双方在合同履行过程中应遵守的社会公德、商业道德等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）第三方是指除甲乙方之外的，参与或协助履行本合同义务的个体或机构。（2）第三方包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应商、设备供应商等。15.2第三方责任（1）第三方介入本合同，应视为对甲乙双方的承诺和保证。（2）第三方应按照甲乙双方的约定，履行相应的义务，并承担相应的责任。16.第三方介入的额外条款及说明16.1额外条款（1）甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议，明确第三方的权利和义务。（2）补充协议应包括但不限于第三方的工作内容、工作期限、质量标准、费用等。16.2说明（1）第三方介入本合同，不应影响甲乙双方的权利和义务。（2）甲乙双方应有权对第三方的工作进行监督和检查，并提出合理化建议。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定（1）甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，以确保甲乙双方的权益。（2）责任限额可包括但不限于第三方的工作范围、质量标准、费用等。17.2第三方责任限额的调整（1）甲乙双方应有权根据实际情况，调整第三方的责任限额。（2）调整后的责任限额应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的关系界定（1）第三方与甲乙方的关系，应以本合同和补充协议为准。（2）第三方应遵守甲乙双方的指示和要求，并按照甲乙双方的约定履行义务。18.2第三方与甲乙方的权益划分（1）第三方应按照甲乙双方的约定，承担相应的责任。（2）甲乙双方应有权根据实际情况，要求第三方承担相应的赔偿责任。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式（1）第三方介入本合同引起的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2仲裁或诉讼（1）诉讼地为：____________________。（2）仲裁机构为：____________________。20.第三方介入的其他条款20.1第三方介入的生效、变更与解除（1）第三方介入的补充协议，应自双方签字盖章之日起生效。（2）补充协议的变更、解除应书面确认，并经甲乙双方和第三方签字盖章。20.2第三方介入的履行地点和时间（1）履行地点为：____________________。（2）履行时间为：____________________。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同图纸详细要求：合同图纸应详细表明工程的设计内容，包括平面图、立面图、剖面图等。图纸应由发包人提供，并由承包人确认。说明：合同图纸是工程施工的基础，双方应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、单价和总价。清单应由发包人提供，并由承包人确认。说明：工程量清单是双方确认工程内容和价格的重要依据。3.附件三：材料和设备供应清单详细要求：材料和设备供应清单应详细列出所有材料的名称、规格、数量和单价。清单应由发包人提供，并由承包人确认。说明：材料和设备供应清单是双方确认材料和设备供应的重要依据。4.附件四：施工组织设计详细要求：施工组织设计应详细说明承包人的施工计划、人员配置、施工方法等。设计应由承包人提供，并由发包人确认。说明：施工组织设计是承包人进行施工的指导文件，双方应确保设计的合理性和可行性。5.附件五：安全生产措施方案详细要求：安全生产措施方案应详细说明承包人的安全生产措施和应急预案。方案应由承包人提供，并由发包人确认。说明：安全生产措施方案是保障工程安全的重要文件，双方应确保方案的完整性和可操作性。6.附件六：质量保证措施详细要求：质量保证措施应详细说明承包人的质量控制措施和质量保证体系。措施应由承包人提供，并由发包人确认。说明：质量保证措施是保障工程质量的重要文件，双方应确保措施的合理性和有效性。7.附件七：合同价款支付凭证详细要求：合同价款支付凭证应详细记录所有合同价款的支付时间和金额。凭证应由财务部门出具，并由双方确认。说明：合同价款支付凭证是双方确认合同价款支付的重要依据。8.附件八：工程验收报告详细要求：工程验收报告应详细记录工程的验收时间和结果。报告应由承包人提供，并由发包人确认。说明：工程验收报告是确认工程合格的重要文件，双方应确保报告的准确性和完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为a)承包人未按照合同约定履行义