建设工程施工合同包工不包料

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建设工程施工合同包工不包料精选本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程1.4施工合同第二条：合同范围及内容2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容及要求第三条：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条：施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条：质量标准与要求5.1工程质量标准5.2质量验收5.3质量保修第六条：材料及设备6.1承包方提供的材料及设备6.2发包方提供的材料及设备6.3材料及设备验收第七条：施工组织与管理7.1承包方的施工组织7.2施工安全管理7.3沟通协调第八条：变更及增减工程8.1变更条款8.2增减工程处理第九条：违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼第十一条：解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件第十二条：合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改12.3合同解除第十三条：其他条款13.1保密条款13.2广告与宣传13.3法律适用第十四条：附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.4施工合同：本合同是指甲方与乙方之间就工程的建设达成的一致协议，包括工程内容、工程质量、工程期限、工程价格、付款方式等各项条款的书面文件。第二条：合同范围及内容2.1工程概况：本合同所涉及的工程基本情况，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等。2.2工程地点：甲方指定的施工地点，具体位置详见附件一。2.3工程内容及要求：乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、验收、交付使用等全部工作，并符合国家及行业的相关标准和规范。第三条：合同价格3.1合同总价：本合同总价是指乙方完成工程所需的人工、材料、设备、机械等费用，包括但不限于施工图纸、施工方案、施工组织设计等所产生的费用，具体金额详见附件二。3.2价格调整：合同总价在合同签订后，如遇材料价格变动、政策调整等因素，可以按照双方协商一致的方式进行调整。3.3支付方式：甲方按照乙方进度完成的工作量，按照约定的比例和时间进行支付。具体支付方式详见附件三。第四条：施工期限4.1施工开始日期：本合同签订后，乙方向甲方提交施工准备情况报告，经甲方批准后，乙方开始施工。具体日期详见附件四。4.2施工结束日期：乙方按照合同约定的工程内容和质量要求完成施工，经验收合格后，工程交付甲方使用。具体日期详见附件五。4.3延期条款：如乙方因不可抗力等特殊情况导致无法按照约定的施工期限完成工程，乙方应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。具体延期条款详见附件六。第五条：质量标准与要求5.1工程质量标准：乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计文件和合同约定的要求。5.2质量验收：工程完成后，乙方应按照合同约定的验收标准和方法，向甲方提交工程验收申请。甲方应在约定的时间内组织验收，并对工程质量进行评定。5.3质量保修：乙方对工程质量负责保修，保修期限自工程验收合格之日起计算，具体保修期限和保修内容详见附件七。第六条：材料及设备6.1承包方提供的材料及设备：乙方应按照甲方的要求，提供合同约定的材料及设备，并保证其质量、性能和安全符合设计和合同要求。6.2发包方提供的材料及设备：甲方应按照乙方的要求，提供合同约定的材料及设备，并保证其质量、性能和安全符合设计和合同要求。6.3材料及设备验收：乙方应按照合同约定的验收标准和方法，对甲方提供的材料及设备进行验收。如验收不合格，乙方有权拒绝接收，并要求甲方更换或修复。具体验收条款详见附件八。第八条：变更及增减工程8.1变更条款：合同执行过程中，如甲方提出变更工程内容、规模、设计等要求，乙方应根据实际情况制定变更方案，并报甲方批准。经甲方批准后，双方应就变更后的工程内容、价格、期限等事项重新签订补充协议。8.2增减工程处理：合同执行过程中，如甲方提出增减工程的要求，乙方应根据实际情况制定增减工程方案，并报甲方批准。经甲方批准后，双方应就增减工程的价格、期限等事项重新签订补充协议。第九条：违约责任9.1发包方的违约责任：甲方违反合同约定，导致乙方不能按时、按质、按量完成工程，甲方应承担由此产生的违约责任，具体包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求等。9.2承包方的违约责任：乙方违反合同约定，导致甲方不能按时、按质、按量接收工程，乙方应承担由此产生的违约责任，具体包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求等。第十条：争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方也可以选择向人民法院提起诉讼，但应遵守合同约定的管辖条款。第十一条：解除与终止（1）甲方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）乙方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（3）因不可抗力导致合同无法履行的；（4）法律、法规、政策变化导致合同无法履行的；（5）双方协商一致解除合同的。（1）合同约定的工程内容全部完成，并经甲方验收合格的；（2）合同约定的期限届满的；（3）合同解除的；（4）法律、法规规定的其他终止条件。第十二条：合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。12.2合同修改：合同执行过程中，如双方需要对合同进行修改，应签订书面修改协议，经双方签字（或盖章）后生效。12.3合同解除：双方协商一致解除合同时，应签订书面解除协议，经双方签字（或盖章）后生效。第十三条：其他条款13.1保密条款：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2广告与宣传：未经对方书面同意，任何一方不得以对方的名义进行广告宣传或其他商业活动。13.3法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十四条：附件14.1合同附件列表：见附件九。14.2附件内容说明：附件九中列出的文件是本合同的组成部分，具有同等法律效力。包括但不限于施工图纸、施工方案、施工组织设计、材料及设备清单、工程量清单等。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入定义1.2第三方介入：第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与工程的设计、施工、监理、材料供应、设备提供等活动。第二条：第三方介入方式2.1甲乙方同意第三方介入时，应签订书面协议，明确第三方的权利、义务及责任。2.2第三方介入应按照合同约定的方式进行，未经甲乙方同意，第三方不得擅自变更工程内容、规模、设计等。第三条：第三方责任3.1第三方应承担其参与工程活动产生的责任，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的责任。3.2第三方对其提供的材料、设备、技术等承担质量保证责任，并承担因质量问题导致的工程损失。3.3第三方应遵守国家及行业的相关法律法规，不得违法从事工程活动。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应按照甲方的要求，完成工程的相关活动，并接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求，提供合同约定的服务，并接受乙方的监督和管理。第五条：第三方责任限额5.1第三方责任限额是指第三方对因其违约、侵权、违法行为导致的损失承担的最高赔偿限额。5.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉、承担的工作内容等因素综合确定，并在书面协议中明确。5.3第三方责任限额的调整：如第三方的工作内容、责任范围发生变化，甲乙方应及时签订书面协议，调整第三方责任限额。第六条：第三方违约处理6.1第三方违约：第三方未履行合同约定的义务，或履行义务不符合约定的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约处理：甲乙方有权根据合同约定和法律规定，要求第三方承担赔偿责任，包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求等。第七条：第三方侵权处理7.1第三方侵权：第三方在工程活动中侵犯甲乙方合法权益的，甲乙方有权要求第三方承担侵权责任。7.2第三方侵权处理：甲乙方有权根据合同约定和法律规定，要求第三方停止侵权行为，并承担相应的赔偿责任。第八条：第三方退出8.1第三方退出：第三方因故需要退出工程的，应提前通知甲乙方，并办理相关退出手续。8.2第三方退出处理：甲乙方应根据第三方退出的实际情况，重新调整工程计划，并确保工程顺利进行。第九条：第三方与工程保险9.1第三方应根据甲乙方的要求，办理工程保险，并将其保险单副本提交给甲乙方。9.2第三方保险责任：第三方保险范围内的损失，由保险公司按照保险合同的约定进行赔偿。9.3第三方保险不足：如第三方保险范围外的损失，由第三方承担相应的赔偿责任。第十条：第三方与沟通协调10.2第三方应及时向甲乙方报告工程进展情况，并提供相关工程资料。10.3第三方应遵守甲乙方的内部管理制度，服从甲乙方的指挥和调度。第十一条：附件11.1第三方介入协议：见附件十。11.2第三方责任限额证明：见附件十一。11.3第三方保险单副本：见附件十二。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸附件二：施工方案附件三：施工组织设计附件四：工程量清单附件五：材料及设备清单附件六：工程合同价款明细表附件七：工程质量保修书附件八：施工安全防护措施方案附件九：合同变更协议附件十：第三方介入协议附件十一：第三方责任限额证明附件十二：第三方保险单副本附件十三：工程进度计划附件十四：工程验收报告附件十五：工程结算书说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：甲方未按照合同约定履行义务的，视为违约。如未按时支付价款、未提供施工场地、未履行配合义务等。甲方违约时，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因违约造成的乙方损失等。例如，甲方未按时支付工程进度款，应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并赔偿乙方因资金不到位导致的工程延期损失。2.乙方违约行为及责任认定：乙方未按照合同约定履行义务的，视为违约。如未按时完成工程、工程质量不符合要求、未按约定提供材料和设备等。乙方违约时，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。例如，乙方未按时完成工程，应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并赔偿甲方因工程延期导致的损失。3.第三方违约行为及责任认定：第三方未按照合同约定履行义务的，视为违约。如未按约定提供材料、设备或服务、未保证材料和设备质量等。第三方违约时，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲乙方损失等。例如，材料供应商未按时提供约定材料，应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并赔偿乙方因材料延迟导致的工程延期损失。4.违约金计算方式：