2024年度电力设施安装与施工合同3篇_第1页
2024年度电力设施安装与施工合同3篇_第2页
2024年度电力设施安装与施工合同3篇_第3页
2024年度电力设施安装与施工合同3篇_第4页
2024年度电力设施安装与施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力设施安装与施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方信息1.2承包方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程预算第三条合同价款3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价款调整第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量争议处理第六条施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全生产责任第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备验收第八条技术支持与服务8.1技术交底8.2设计变更8.3施工辅导第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更价款第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议方式11.2仲裁地点11.3仲裁结果第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果第十三条合同的生效、变更和解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除程序第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同的保管与复制14.5合同的修订与补充第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方信息1.1.1名称:×××电力公司1.1.2地址:×××市×××区×××路×××号1.1.3法定代表人:×××1.1.4联系人:×××1.1.5联系电话:×××××××××××1.2承包方信息1.2.1名称:×××建筑工程有限公司1.2.2地址:×××市×××区×××路×××号1.2.3法定代表人:×××1.2.4联系人:×××1.2.5联系电话:×××××××××××第二条工程概况2.1工程名称:2024年度电力设施安装与施工工程2.2工程地点:×××市×××区×××路×××号2.3工程内容:包括但不限于电力设施的设计、采购、安装、调试、验收等工作2.4工程规模:根据发包方提供的工程量清单和设计文件确定2.5工程预算:人民币×××万元(大写:人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整)第三条合同价款3.1合同总价:人民币×××万元(大写:人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整)3.2付款方式:合同签订后,发包方支付承包方合同总价款的30%作为预付款3.3付款进度:按照工程进度,发包方按实际完成工程量的70%支付承包方工程款3.4价款调整:合同执行过程中,因政策调整、材料价格变动等不可抗力因素导致合同价款发生变化的,双方协商调整合同价款第四条合同工期4.1开工日期:2024年1月1日4.2竣工日期:2024年12月31日4.3工期延误:如因承包方原因导致工程延期,每延期一天,承包方应支付合同总价款的0.5%作为违约金;如因发包方原因导致工程延期,双方协商解决。第五条工程质量5.1质量标准:符合国家电力行业相关标准和规范要求5.2质量监督:双方共同参与质量监督,确保工程质量5.3质量争议处理:如发生质量争议,双方协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条施工安全6.1安全措施:承包方应按照国家相关法律法规和安全生产标准要求,制定并落实安全生产措施6.2安全事故处理:如发生安全事故,承包方应立即报告发包方,并按照相关法律法规和安全生产标准要求处理6.3安全生产责任:承包方应对施工现场的安全生产负全责,确保施工人员的人身安全和工程设施的安全运行第八条技术支持与服务8.1技术交底:承包方应在工程开工前组织技术交底会,向发包方和相关人员详细介绍工程概况、施工方案、技术要求等内容。8.2设计变更:如施工过程中发生设计变更,承包方应立即通知发包方,并按照发包方要求进行调整。8.3施工辅导:承包方应根据工程需要,提供现场施工辅导和技术支持,确保工程顺利进行。第九条合同变更9.1变更条件:合同执行过程中,如因不可抗力或其他客观原因导致合同内容需要变更的,双方协商一致后可进行变更。9.2变更程序:合同变更需书面签署,并由双方代表签字盖章确认。9.3变更价款:合同变更导致的价款变化,双方协商确定。第十条违约责任10.1违约行为:包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定标准、未按约定支付价款等。10.2违约责任:违约方应承担违约责任,向守约方支付合同总价款的10%作为违约金。10.3违约赔偿:如违约行为给守约方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议方式:合同执行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点:如选择仲裁解决争议,仲裁地点为×××市。11.3仲裁结果:仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。第十二条合同解除12.1解除条件:合同执行过程中,如因不可抗力或其他客观原因导致合同无法继续履行的,双方协商一致后可以解除合同。12.2解除程序:合同解除需书面签署,并由双方代表签字盖章确认。12.3解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定处理已发生的费用和责任。第十三条合同的生效、变更和解除13.1合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序:合同变更需书面签署,并由双方代表签字盖章确认。13.3合同解除程序:合同解除需书面签署,并由双方代表签字盖章确认。第十四条其他约定14.1保密条款:双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密,未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护:双方在合同执行过程中所创造的知识产权,归各自所有。14.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。14.4合同的保管与复制:双方各自保管合同正本,不得复制或泄露给第三方。14.5合同的修订与补充:合同执行过程中,如双方认为有必要修订或补充的,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念:本合同所述第三方,包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等,凡涉及本合同执行过程的非合同当事人,均为第三方。15.2第三方责任:第三方应严格按照合同约定和法律法规要求,履行其在合同中的义务,并对因其原因导致的合同违约或损失承担责任。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1中介方介入:如合同执行过程中涉及中介方,中介方应公正、客观地履行中介职责,协助甲乙方顺利完成合同。16.2监理方介入:监理方应根据合同约定和国家相关法律法规,对工程质量、安全、进度等进行监督管理,确保工程顺利进行。16.3设计方介入:设计方应根据甲乙方的要求和国家相关标准,完成工程设计,并对其设计的合理性、准确性负责。16.4材料供应商介入:材料供应商应按照合同约定,提供合格的材料,并对其提供的材料质量负责。16.5设备供应商介入:设备供应商应按照合同约定,提供合格的设备,并对其提供的设备质量负责。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定:第三方对其在合同执行过程中的责任,应按照合同约定和法律法规规定承担相应的责任。17.2第三方责任限额的界定:第三方责任限额包括但不限于第三方在合同执行过程中的违约行为、侵权行为、疏忽行为等。17.3第三方责任限额的赔偿:第三方在承担责任时,应按照合同约定和法律法规规定,向受损方进行赔偿。第十八条第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙方:第三方应独立于甲乙方,但其履行合同义务的行为,应受到甲乙方的监督和管理。18.2第三方与中介方:中介方应协助甲乙方与第三方建立联系,并提供相关信息服务,但中介方不承担第三方责任。18.3第三方与监理方:监理方应根据合同约定和国家相关法律法规,对第三方履行合同义务的行为进行监督管理。18.4第三方与设计方、材料供应商、设备供应商:设计方、材料供应商、设备供应商应按照合同约定,履行其合同义务,并对其提供的产品和服务质量负责。第十九条第三方介入后的争议解决19.1争议解决方式:如第三方介入导致合同争议,甲乙方应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。19.2仲裁地点和法院:如选择仲裁解决争议,仲裁地点为×××市;如选择诉讼解决争议,诉讼地点为×××市。19.3仲裁结果和判决:仲裁裁决为终局裁决,对甲乙方均有约束力;判决结果为最终结果,对甲乙方具有法律效力。第二十条第三方介入后的合同变更和解除20.1合同变更:如第三方介入导致合同内容需要变更,甲乙方应按照本合同第十三条的规定进行合同变更。20.2合同解除:如第三方介入导致合同无法继续履行,甲乙方应按照本合同第十二条的规定解除合同。第二十一条第三方介入后的其他约定21.1保密条款:第三方应遵守本合同第一条保密条款的规定,严格保密合同相关信息。21.2知识产权保护:第三方应遵守本合同第一条知识产权保护条款的规定,保护合同相关知识产权。21.3不可抗力:第三方应遵守本合同第一条不可抗力条款的规定,处理因不可抗力导致的合同履行问题。21.4合同的保管与复制:第三方应遵守本合同第一条合同的保管与复制条款的规定,妥善保管和复制合同。21.5合同的修订与补充:第三方应遵守本合同第一条合同的修订与补充条款的规定,按照甲乙方的要求进行合同修订和补充。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同主体资质证明附件二:工程设计文件附件三:材料供应清单附件四:设备供应清单附件五:工程量清单附件六:施工方案附件七:安全生产措施附件八:质量监督报告附件九:工程验收标准附件十:中介服务协议附件十一:监理合同附件十二:设计合同附件十三:材料供应合同附件十四:设备供应合同附件详细要求和说明:附件一:合同主体资质证明发包方和承包方应提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等资质证明文件,以证明其合法经营地位。附件二:工程设计文件包括工程设计说明书、施工图纸、技术参数、材料规格等,应符合国家相关标准和规范要求。附件三:材料供应清单详细列出材料名称、规格、数量、质量标准等信息,以便双方确认材料供应情况。附件四:设备供应清单详细列出设备名称、型号、数量、技术参数等信息,以便双方确认设备供应情况。附件五:工程量清单详细列出各项工程量,包括工程名称、工程内容、工程量、单位工程造价等,以便双方确认工程量和工程造价。附件六:施工方案包括施工工艺、施工进度、人员配置、施工安全措施等,应符合国家相关标准和规范要求。附件七:安全生产措施详细列出施工过程中的安全生产措施,包括安全防护设施、安全管理制度、安全事故应急预案等。附件八:质量监督报告包括工程质量监督机构的监督报告、工程质量检测报告等,以证明工程质量符合国家标准。附件九:工程验收标准详细列出工程验收的标准和程序,包括验收机构、验收条件、验收程序等。附件十:中介服务协议如涉及中介服务,应提供中介服务协议,明确中介服务的范围、费用、责任等。附件十一:监理合同如涉及监理服务,应提供监理合同,明确监理的范围、职责、报酬等。附件十二:设计合同如涉及设计服务,应提供设计合同,明确设计的内容、要求、报酬等。附件十三:材料供应合同详细列出材料供应合同的内容,包括供应范围、质量标准、价格、交付时间等。附件十四:设备供应合同详细列出设备供应合同的内容,包括供应范围、质量标准、价格、交付时间等。说明二:违约行为及责任认定:1.未按约定时间完成工程2.工程质量不符合约定标准3.未按约定支付价款4.未按约定提供材料或设备5.未按约定履行监理、设计等职责6.违反保密义务,泄露合同相关信息7.侵犯知识产权,使用对方享有知识产权的材料或设备8.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行违约责任认定标准:1.违约行为导致合同无法履行或部分履行,违约方应承担违约责任。2.违约行为给守约方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。3.违约行为涉及第三方责任的,违约方应承担连带责任。4.违约行为涉及法律法规规定的,按照法律法规规定承担责任。示例说明:如承包方未按约定时间完成工程,属于违约行为。根据合同约定,每延期一天,承包方应支付合同总价款的0.5%作为违约金。如发包方未按约定支付价款,属于违约行为。根据合同约定,发包方应支付合同总价款的10%作为违约金。如材料供应商提供的材料质量不符合约定标准,属于违约行为。根据合同约定,材料供应商应承担材料总价款的赔偿责任。如监理方未按约定履行监理职责,属于违约行为。根据合同约定,监理方应承担合同总价款的10%作为违约金。如设计方侵犯对方享有知识产权的材料或设备,属于违约行为。根据合同约定,设计方应承担侵权行为的赔偿责任。全文完。2024年度电力设施安装与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方信息1.2承包方信息第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程量及工程进度第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式及进度第四条施工期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3延期违约责任第五条施工质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收标准5.3质量争议处理第六条施工安全6.1安全防护措施6.2安全事故处理6.3安全培训及检查第七条材料供应7.1材料种类及规格7.2材料供应责任7.3材料质量问题处理第八条技术支持与服务8.1技术咨询与指导8.2施工图纸及技术文件8.3技术变更及修改第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更解除的程序第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿金额计算第十一条争议解决11.1争议范围11.2协商解决11.3仲裁或诉讼第十二条合同的生效、修改与终止12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同终止条件第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四条合同的份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任14.3合同副本效力第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方信息1.1.1名称:×××电力公司1.1.2注册地址:×××省×××市×××区×××路×××号1.1.3法定代表人:×××1.1.4联系电话:××××××××××1.2承包方信息1.2.1名称:×××建筑工程有限公司1.2.2注册地址:×××省×××市×××区×××路×××号1.2.3法定代表人:×××1.2.4联系电话:××××××××××第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称:2024年度电力设施安装与施工工程2.1.2工程性质:新建2.1.3工程规模:包括但不限于座变电站、公里输电线路及附属设施的安装与施工2.2工程地点2.2.1具体位置:×××省×××市×××区×××路×××号2.2.2地图坐标:东经度分秒,北纬度分秒2.3工程量及工程进度2.3.1工程量:按照附件一《工程量清单》所述2.3.2工程进度:按照附件二《工程进度计划》所述第三条合同价格3.1合同总价3.1.1总金额:人民币亿元(大写:人民币玖拾亿零玖拾万陆仟元整)3.1.2币种:人民币3.1.3支付方式:按工程进度分阶段支付3.2价格调整条件3.2.1价格调整因素:原材料价格波动、政策调整等3.2.2价格调整方式:按照附件三《价格调整协议》所述3.3付款方式及进度3.3.1付款方式:银行转账3.3.2付款进度:按照附件四《付款进度安排》所述第四条施工期限4.1工程开工日期4.1.1开工日期:2024年1月1日4.2工程竣工日期4.2.1竣工日期:2024年12月31日4.3延期违约责任4.3.1延期违约金计算:每延期一天,承包方应支付合同总价款的0.5‰作为违约金第五条施工质量标准5.1工程质量要求5.1.1质量标准:符合国家及行业标准《电力设施安装工程施工及验收规范》GB5025720155.1.2质量保证:承包方应提供相应的质量保证措施和质量管理体系5.2质量验收标准5.2.1验收标准:按照附件五《质量验收标准》所述5.3质量争议处理5.3.1争议解决方式:双方协商解决;如协商不成,提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决第六条施工安全6.1安全防护措施6.1.1承包方应制定完整的安全防护措施,并报甲方审批6.1.2安全防护措施内容包括:施工现场安全管理、施工人员安全培训、安全事故处理等6.2安全事故处理6.2.1安全事故报告:发生安全事故后,承包方应在1小时内向甲方报告6.2.2安全事故调查:事故发生后,双方共同组成调查组进行调查6.3安全培训及检查6.3.1承包方应定期组织施工人员进行安全培训6.3.2甲方有权对施工现场进行安全检查,承包方应积极配合第八条技术支持与服务8.1技术咨询与指导8.1.1承包方应按照甲方的要求提供电力设施安装与施工的技术咨询与指导服务。8.1.2技术咨询与指导服务内容包括但不限于:施工方案的制定、施工技术的解答、工程验收等。8.2施工图纸及技术文件8.2.1承包方应按照合同约定提供完整的施工图纸及技术文件,并保证其真实、完整、准确。8.2.2甲方对施工图纸及技术文件有异议的,应在收到图纸及文件后7日内提出,否则视为默认同意。8.3技术变更及修改8.3.1合同执行过程中,如因设计或其他原因需要对施工图纸及技术文件进行变更或修改的,应签订书面变更协议。8.3.2变更协议应明确变更内容、变更原因、变更费用及工期调整等事项。第九条合同的变更与解除9.1变更条件(1)合同执行过程中,因设计变更、政策调整等原因,需要对合同内容进行调整的;(2)双方协商一致,且不损害国家利益、社会公共利益的。9.2解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行,且双方无法协商解决的;(2)双方协商一致,且不损害国家利益、社会公共利益的。9.3变更解除的程序9.3.1变更或解除合同,应签订书面协议,并经双方盖章确认。9.3.2书面协议应明确变更或解除的原因、内容、费用处理、工期调整等事项。第十条违约责任10.1违约行为10.1.1承包方未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合约定的,视为违约。10.1.2甲方未按照合同约定支付工程款,或延迟支付工程款的,视为违约。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2违约金的计算方式为:违约金额×违约天数×1%。10.3违约赔偿金额计算10.3.1因承包方违约导致工程延期,应按照合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。10.3.2因甲方违约导致工程延期,应按照合同约定的违约金计算方式向承包方支付违约金。第十一条争议解决11.1争议范围11.1.1合同履行过程中发生的争议,包括但不限于合同的变更、解除、违约责任等。11.2协商解决11.2.1双方应通过友好协商的方式解决争议。11.2.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、修改与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同的生效不代表合同的履行完毕,双方应按照合同约定履行各自的义务。12.2合同修改程序12.2.1合同修改应签订书面修改协议,并经双方盖章确认。12.2.2书面修改协议与原合同具有同等法律效力。12.3合同终止条件12.3.1合同终止的条件如下:(1)合同约定的工程全部完工,并经甲方验收合格;(2)双方协商一致终止合同,且不损害国家利益、社会公共利益。第十三条其他约定13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容及合同履行过程中的商业秘密予以保密。13.1.2保密期限自合同生效之日起计算,至合同终止之日起终止。13.2知识产权保护13.2.1双方同意,合同履行过程中产生的知识产权,归甲方所有。13.2.2承包方应协助甲方办理相关的知识产权登记手续。13.3不可抗力13.3.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况,为明确各方的权利义务,现就第三方介入的相关事项进行补充规定。第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外,与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,由于第三方的行为导致合同条款无法正常执行或合同目的无法实现。第二条第三方介入的处理2.1第三方介入的情形2.1.1第三方侵犯甲乙方的合法权益,影响合同的正常履行;2.1.2第三方原因导致工程进度延误、质量问题或其他合同违约行为;2.1.3第三方引起的合同争议或纠纷。2.2第三方介入的处理程序2.2.1甲乙方应通过友好协商解决第三方介入造成的问题;2.2.2若协商不成,甲乙方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲乙方的责任3.1.1第三方应承担因其行为导致的合同损失、费用增加等责任;3.1.2第三方对甲乙方的赔偿责任不应超过其自身的责任限额。3.2甲乙方的责任3.2.1甲乙方应承担因自身原因导致的合同损失、费用增加等责任;3.2.2甲乙方对第三方的赔偿责任不应超过其自身的责任限额。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1甲乙方应将与第三方之间的纠纷、争议等事项告知对方,并积极配合对方处理;4.2甲乙方在处理第三方介入事项时,应尽量减少对合同履行造成的影响;4.3甲乙方应按照合同约定履行各自义务,确保合同目的的实现。第五条第三方责任的分担5.1甲乙方应按照各自的过错程度分担因第三方介入导致的损失;5.2甲乙方在分摊损失时,应考虑到第三方的实际责任限额。第六条第三方介入的争议解决6.1争议范围6.1.1因第三方介入导致的合同争议,包括但不限于合同的变更、解除、违约责任等。6.2协商解决6.2.1甲乙方应通过友好协商的方式解决争议。6.2.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、修改与终止7.1合同生效条件7.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.1.2合同的生效不代表合同的履行完毕,甲乙方应按照合同约定履行各自的义务。7.2合同修改程序7.2.1合同修改应签订书面修改协议,并经双方盖章确认。7.2.2书面修改协议与原合同具有同等法律效力。7.3合同终止条件7.3.1合同终止的条件如下:(1)合同约定的工程全部完工,并经甲乙方验收合格;(2)甲乙方协商一致终止合同,且不损害国家利益、社会公共利益。第八条其他约定8.1甲乙方应对合同内容及合同履行过程中的商业秘密予以保密。8.2甲乙方同意,合同履行过程中产生的知识产权,归甲方所有。8.3甲乙方应按照合同约定履行各自义务,确保合同目的的实现。本部分修正条款与原合同具有同等法律效力,甲乙方应严格遵守。如有未尽事宜,双方可签订补充协议,共同遵守。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《工程量清单》详细列出电力设施安装与施工工程的各项工程量,包括工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等。附件二:《工程进度计划》详细列出电力设施安装与施工工程的工程进度计划,包括各阶段的开始时间、结束时间、工程内容等。附件三:《价格调整协议》详细说明价格调整的条件、价格调整的方式、价格调整的计算方法等。附件四:《付款进度安排》详细列出合同付款的进度安排,包括各阶段的付款时间、付款金额等。附件五:《质量验收标准》详细列出电力设施安装与施工工程的质量验收标准,包括验收的项目、验收的方法、验收的标准等。附件六:《安全防护措施》详细列出施工过程中的安全防护措施,包括安全防护设施的种类、安全防护设施的设置要求等。附件七:《安全事故处理程序》详细说明安全事故的报告、调查、处理等程序。附件八:《技术咨询与指导服务内容》详细列出技术咨询与指导服务的内容,包括技术咨询与指导的服务项目、服务方式等。附件九:《知识产权归属协议》详细说明电力设施安装与施工工程产生的知识产权归属问题。附件十:《保密协议》详细列出合同双方的保密义务、保密内容、保密期限等。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合约定的,视为违约。示例:承包方未能在合同约定的时间内完成工程,或完成的工程质量不符合合同约定的标准。2.甲方未按照合同约定支付工程款,或延迟支付工程款的,视为违约。示例:甲方未能在合同约定的时间内支付工程款,或延迟支付工程款超过合同约定的期限。3.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等,导致承包方无法正常施工的,视为违约。示例:甲方未能在合同约定的时间内提供施工场地,或提供的施工场地不符合合同约定的条件。4.承包方未按照合同约定提供材料、设备等,导致工程无法正常进行的,视为违约。示例:承包方未能在合同约定的时间内提供材料,或提供的材料不符合合同约定的标准。5.承包方未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合约定的,应承担违约责任。示例:承包方未能在合同约定的时间内完成工程,或完成的工程质量不符合合同约定的标准,应按照合同约定的方式承担违约责任。6.甲方未按照合同约定支付工程款,或延迟支付工程款的,应承担违约责任。示例:甲方未能在合同约定的时间内支付工程款,或延迟支付工程款超过合同约定的期限,应按照合同约定的方式承担违约责任。全文完。2024年度电力设施安装与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中术语的解释第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2施工地点2.3施工期限第三条工程质量标准3.1质量要求3.2质量验收3.3质量保修第四条工程价款及支付4.1工程总价4.2支付方式4.3进度付款4.4最终付款第五条工期延误5.1工期延误的定义5.2工期延误的责任与赔偿第六条合同的变更与解除6.1变更条件6.2解除条件6.3变更与解除的程序第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力的后果第九条争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决的地点与机构第十条保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务10.3保密期限第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1合同的生效12.2合同的终止12.3附件第十三条合同的签署与盖章13.1签署时间13.2签署地点13.3盖章要求第十四条附件14.1工程设计图纸14.2施工方案与技术要求14.3工程量清单14.4其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:X电力公司1.1甲方地址:市区路号1.2乙方名称:X建筑工程有限公司1.2乙方地址:市区路号1.3合同中术语的解释1.3.1电力设施:指甲方所有的用于发电、输电、变电、配电的设备和设施。1.3.2安装与施工:指按照本合同约定的工程内容,对电力设施进行安装、调试、试运行等工作。1.3.3工程:指本合同约定的电力设施的安装与施工工作。第二条工程内容与范围2.1工程概述本工程为X地区变电站的电力设施安装与施工工程,包括发电机组、变压器、配电柜等设备的安装与调试。2.2施工地点施工地点为X地区变电站。2.3施工期限本工程的施工期限为个月,自双方签订合同之日起计算。第三条工程质量标准3.1质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量符合设计文件和规范的要求。3.2质量验收工程完成后,甲方应组织验收,乙方应按照约定提供相关资料和文件,配合甲方进行验收。3.3质量保修本工程保修期为年,自工程验收合格之日起计算。保修期内,乙方负责解决工程质量问题,费用由乙方承担。第四条工程价款及支付4.1工程总价本工程的合同总价为万元,详见附件工程量清单。4.2支付方式甲方支付乙方工程款项,采取按工程进度分阶段支付的方式。4.3进度付款甲方根据乙方实际完成工程进度,按照约定比例支付工程进度款。具体付款比例和时间详见附件进度付款计划。4.4最终付款工程验收合格后,甲方应在验收报告书上签字确认,并根据约定支付剩余工程款项。第五条工期延误5.1工期延误的定义因乙方原因导致工程进度延误,超过合同约定的工程期限,视为工期延误。5.2工期延误的责任与赔偿乙方应承担因工期延误产生的违约责任,向甲方支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方式详见附件违约金计算公式。第六条合同的变更与解除6.1变更条件合同履行过程中,如需变更工程内容、规模、进度等,双方可协商一致,签订变更协议。6.2解除条件双方协商一致,可以解除本合同。6.3变更与解除的程序合同变更或解除,应签订书面协议,并经双方盖章确认。第八条不可抗力8.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、台风、洪水等)、社会事件(如战争、动乱、政策变化等)。8.2不可抗力的后果因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。一方因不可抗力不能履行合同的,应及时通知对方,并在不可抗力结束后日内提供相关证明文件。第九条争议解决9.1争议解决的方式9.1.1向甲方所在地的人民法院提起诉讼;9.1.2向乙方所在地的人民法院提起诉讼;9.1.3提交X仲裁委员会仲裁。9.2争议解决的地点与机构如选择仲裁,双方应共同向X仲裁委员会提交争议,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第十条保密条款10.1保密信息的定义保密信息是指在合同履行过程中,一方披露给另一方的、未公开的、具有商业价值的信息,包括技术秘密、商业秘密等。10.2保密义务双方对在合同履行过程中获得的对方保密信息承担保密义务,不得向任何第三方泄露。10.3保密期限双方的保密义务自合同签订之日起生效,至合同解除或终止之日起日内继续有效。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式如本合同的任何条款与法律相抵触,该条款将按法律的规定重新解释或调整,但不影响本合同其他条款的有效性。第十二条其他条款12.1合同的生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。12.2合同的终止合同终止的条件和程序按照双方约定和法律规定执行。12.3附件本合同附件是合同不可分割的一部分,与合同具有同等效力。附件包括:12.3.1工程设计图纸;12.3.2施工方案与技术要求;12.3.3工程量清单;12.3.4其他相关文件。第十三条合同的签署与盖章13.1签署时间本合同于年月日签署。13.2签署地点本合同于市区路号签署。13.3盖章要求合同双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司公章后生效。第十四条附件14.1工程设计图纸14.2施工方案与技术要求14.3工程量清单14.4其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他组织,不包括甲乙双方及其关联公司。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,涉及到除甲乙双方以外的其他方的权益、义务或责任。1.3第三方介入包括但不限于:中介方、监理方、政府部门、金融机构等。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲乙双方应在本合同中明确第三方介入的条件和程序,包括但不限于:第三方介入的申请、审批、通知、参与等。2.2甲乙双方应在本合同中约定第三方的权利和义务,以及第三方与其他各方的划分说明。2.3甲乙双方应在本合同中明确第三方介入的具体事项和范围,包括但不限于:合同的履行、变更、解除等。第三条第三方介入的责任限额3.1甲乙双方应在本合同中明确第三方的责任限额,包括但不限于:责任范围、责任限制、赔偿限额等。3.2甲乙双方应在本合同中约定第三方介入后的责任分配和承担方式,包括但不限于:甲方、乙方、第三方的责任划分、赔偿方式等。3.3甲乙双方应在本合同中明确第三方介入后的争议解决方式,包括但不限于:协商、调解、仲裁、诉讼等。第四条第三方介入的告知义务4.1甲乙双方应在第三方介入前,向对方告知第三方的身份、介入事项和范围等相关信息。4.2甲乙双方应在本合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论