2024年度N06郭家咀铁三官庙安置区供电设施建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度N06郭家咀铁三官庙安置区供电设施建设合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同签订地点和时间1.3项目名称和地点第二条供电设施建设的范围和内容2.1供电设施的种类和数量2.2供电设施的建设标准和质量要求2.3供电设施的施工方案和进度安排第三条合同价格和支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间和条件第四条合同履行和验收4.1承包人的义务和责任4.2发包人的义务和责任4.3供电设施的验收标准和程序第五条合同的变更和解除5.1合同变更的条件和程序5.2合同解除的条件和程序第六条违约责任6.1承包人的违约责任6.2发包人的违约责任第七条争议解决7.1争议解决的方式和地点7.2争议解决的时间限制第八条合同的生效、终止和解除8.1合同的生效条件8.2合同的终止条件8.3合同的解除条件第九条保密条款9.1保密信息的定义和范围9.2保密责任的履行和期限第十条法律适用和争议解决10.1合同适用的法律10.2争议解决的方式和地点第十一条其他条款11.1合同的转让11.2合同的附件和补充协议第十二条合同的签字和盖章12.1合同签字的要求12.2合同盖章的要求第十三条合同的份数和保管13.1合同的份数13.2合同的保管责任第十四条合同的修订和更新14.1合同修订的条件和程序14.2合同更新的条件和程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.2发包人：指具有法定资格，负责郭家咀铁三官庙安置区供电设施建设项目的管理和监督的政府部门或其授权的代表。1.1.3承包人：指具有法定资格，根据本合同约定负责郭家咀铁三官庙安置区供电设施建设的企业或组织。1.2合同签订地点和时间1.2.1本合同于中华人民共和国省市区签订。1.2.2本合同签订时间为2024年4月1日。1.3项目名称和地点1.3.1项目名称为2024年度N06郭家咀铁三官庙安置区供电设施建设。1.3.2项目实施地点为省市区郭家咀铁三官庙安置区。第二条供电设施建设的范围和内容2.1供电设施的种类和数量2.1.2具体设施的种类、数量和规格详见附件一。2.2供电设施的建设标准和质量要求2.2.1承包人应按照国家和行业相关标准进行施工，确保供电设施的安全、可靠、经济、美观。2.2.2供电设施的质量应满足发包人的要求，并经相关政府部门验收合格。2.3供电设施的施工方案和进度安排2.3.1承包人应根据项目特点和施工条件，制定详细的施工方案，包括但不限于施工组织设计、施工进度计划、安全生产措施等。2.3.2承包人应按照施工方案按时完成施工，确保项目按期交付。第三条合同价格和支付方式3.1合同总价3.1.1本合同的总额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额详见附件二。3.2支付方式3.2.1发包人应按照本合同约定的付款节点和比例，向承包人支付合同价款。3.2.2支付方式可采用银行转账、支票等方式进行。3.3支付时间和条件3.3.1合同价款的支付时间及比例详见附件三。3.3.2承包人完成约定工作并经发包人验收合格后，发包人按约定比例支付相应款项。第四条合同履行和验收4.1承包人的义务和责任4.1.1承包人应按照本合同约定，完成供电设施的建设和相关附属工作。4.1.2承包人应保证供电设施的质量和安全，确保项目顺利通过验收。4.2发包人的义务和责任4.2.1发包人应按照本合同约定，按时支付合同价款。4.2.2发包人应提供施工所需的场地、资料、许可等，协助承包人完成施工。4.3供电设施的验收标准和程序4.3.1供电设施的验收标准应符合国家和行业相关法律法规、标准及本合同约定。4.3.2验收程序包括但不限于：验收申请、验收通知、验收报告、验收合格证书等。第五条合同的变更和解除5.1合同变更的条件和程序5.1.1在合同履行过程中，因不可抗力等特殊情况需要变更合同的，双方可协商一致进行变更。5.1.2合同变更应签订书面协议，并经双方盖章生效。5.2合同解除的条件和程序5.2.1在合同履行过程中，发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商一致解除合同。5.2.2合同解除应签订书面协议，并经双方盖章生效。第八条合同的生效、终止和解除8.1合同的生效条件8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.1.2合同生效后，双方应严格按照本合同约定履行各自的义务。8.2合同的终止条件8.2.1合同履行完毕，双方履行了所有的合同义务，本合同自然终止。8.2.2如合同提前终止，应签订书面协议，并经双方盖章生效。8.3合同的解除条件8.3.1在合同履行过程中，发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商一致解除合同。8.3.2合同解除后，双方应按照本合同约定处理合同终止后的相关事项。第九条保密条款9.1保密信息的定义和范围9.1.1保密信息是指合同履行过程中，双方接触的、未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。9.1.2保密信息的范围还包括双方在合同履行过程中形成的所有文件、资料、数据等。9.2保密责任的履行和期限9.2.1承包人应对保密信息保密，不得泄露给第三方，也不得用于本合同以外的目的。9.2.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日起两年内有效。第十条法律适用和争议解决10.1合同适用的法律10.1.1本合同的签订、履行、变更、解除和终止等事项，适用中华人民共和国法律。10.1.2本合同的格式、条款和签订程序，应符合中华人民共和国相关法律法规的规定。10.2争议解决的方式和地点10.2.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同的转让11.1.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。11.1.2合同转让应签订书面协议，并经双方盖章生效。11.2合同的附件和补充协议11.2.1本合同附件包括附件一、附件二、附件三等，附件内容是本合同的重要组成部分。11.2.2如合同履行过程中需要补充协议，应以书面形式签订，并经双方盖章生效。第十二条合同的签字和盖章12.1合同签字的要求12.1.1本合同应由双方授权代表签字，并加盖公章。12.1.2签字代表应具有授权书，授权书应为本合同附件。12.2合同盖章的要求12.2.1合同签字后，双方应按照本合同约定盖章。12.2.2盖章应清晰、完整，以证明合同的有效性。第十三条合同的份数和保管13.1合同的份数13.1.1本合同一式两份，双方各执一份。13.1.2双方应妥善保管本合同，不得泄露给无关第三方。13.2合同的保管责任13.2.1双方均有责任保管好本合同，确保合同的完整性和保密性。13.2.2如合同丢失、损坏或失效，双方应承担相应的法律责任。第十四条合同的修订和更新14.1合同修订的条件和程序14.1.1在合同履行过程中，如需对合同进行修订，双方应协商一致，并签订书面修订协议。14.1.2修订协议应明确修订内容、修订后的条款等，并经双方盖章生效。14.2合同更新的条件和程序14.2.1当国家法律法规、行业标准或政策发生重大变化，影响本合同的履行时，双方应按照本合同约定的条件和程序进行合同更新。14.2.2合同更新应签订书面协议，并经双方盖章生效。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事项作出如下补充规定：第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指非合同双方主体，在合同履行过程中参与或协助完成合同义务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方可以包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。第二条第三方介入的条件和程序a)第三方具备相应的资质和能力；b)第三方介入得到合同双方的书面同意；c)第三方介入不违反相关法律法规。2.2第三方介入的程序：a)合同一方拟引入第三方时，应提前通知对方，并提供第三方的相关资质证明；b)双方就第三方的介入进行协商，达成一致意见后，签订书面协议；c)第三方按照协议约定参与合同履行。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照合同双方的约定，履行相应的合同义务。3.2第三方应确保其履行合同义务的行为符合国家和行业相关法律法规、标准。3.3第三方应对因其原因导致的合同违约、损失或其他责任承担赔偿责任。第四条第三方与合同双方的权利义务划分4.1合同双方应与第三方明确各自的权利义务，确保合同的顺利履行。4.2合同双方应承担第三方介入带来的风险和责任，包括但不限于第三方违约、侵权等。4.3合同双方应协助第三方履行合同义务，提供必要的条件和支持。第五条第三方责任限额5.1合同双方应与第三方协商确定第三方责任限额，并在书面协议中明确。5.2第三方责任限额应根据合同性质、金额、风险等因素合理确定。5.3第三方责任限额的确定，不应影响合同双方合法权益的实现。第六条第三方介入后的合同变更6.1如第三方介入导致合同内容发生变更，合同双方应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。6.2合同变更协议应明确变更内容、变更后的条款等，并经双方盖章生效。第七条第三方介入后的争议解决7.1合同双方与第三方发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的保密义务8.1合同双方和第三方均应对合同履行过程中获得的保密信息保密，不得泄露给无关第三方。8.2保密信息的范围、保密期限和保密责任等事项，在本合同保密条款中另有约定的，从其约定。第九条第三方介入后的签字和盖章9.1合同双方与第三方签订的书面协议，应由双方授权代表签字，并加盖公章。9.2签字代表应具有授权书，授权书应为本合同附件。第十条第三方介入后的合同份数和保管10.1第三方介入的书面协议一式三份，合同双方各执一份，第三方执一份。10.2双方应妥善保管合同及其附件，确保合同的完整性和保密性。第十一条第三方介入后的其他条款11.1如合同履行过程中涉及第三方介入的其他事项，合同双方应签订书面补充协议，并经双方盖章生效。11.2补充协议应明确补充内容、条款等，并经双方盖章生效。本部分修正条款与本合同具有同等法律效力，合同双方应严格遵守本部分规定，确保合同的顺利履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：供电设施建设项目的详细设计方案附件二：供电设施建设项目的施工图纸附件三：供电设施建设项目的工程量清单附件四：供电设施建设项目的工程预算附件五：供电设施建设项目的施工组织设计附件六：供电设施建设项目的施工进度计划附件七：供电设施建设项目的安全生产措施附件八：供电设施建设项目的质量保证措施附件九：供电设施建设项目的环境保护措施附件十：供电设施建设项目的验收标准和方法附件十一：第三方介入的书面同意协议附件十二：第三方的资质证明文件附件十三：合同双方与第三方的保密协议附件十四：合同双方与第三方的变更协议附件十五：合同双方与第三方的争议解决协议说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定完成供电设施的建设或未能达到合同约定的质量标准。2.发包人未能按照合同约定支付合同价款或提供施工所需的场地、资料、许可等。3.第三方未能按照合同约定履行相应的合同义务或未能达到合同约定的质量标准。4.合同双方未能按照合同约定提供保密信息或未能保守合同双方的商业秘密。5.合同双方未能按照合同约定履行合同义务，导致项目延期或增加合同价款。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行或造成合同对方损失的，违约方应承担相应的违约责任。2.违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.合同双方应按照合同约定处理违约行为及违约责任，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。例如，如果承包人未能按照合同约定完成供电设施的建设，导致项目延期，发包人可以要求承包人支付违约金或赔偿因延期造成的损失。同样，如果发包人未能按照合同约定支付合同价款，导致承包人无法正常施工，承包人可以要求发包人支付违约金或赔偿因付款延迟造成的损失。合同双方应严格遵守合同约定，履行各自的义务，确保合同的顺利履行。如发生违约行为，应按照本合同约定处理违约行为及违约责任。全文完。2024年度N06郭家咀铁三官庙安置区供电设施建设合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：N06郭家咀铁三官庙安置区项目管理方1.2乙方：负责供电设施建设的施工单位1.3丙方：负责供电设施建设的规划设计单位第二条工程内容2.1供电设施建设的范围和内容2.2供电设施的设计标准和参数2.3供电设施的施工要求和质量标准第三条工程进度与时间表3.1工程开工日期和竣工日期3.2各阶段工程进度和验收标准3.3工程延期及违约责任第四条工程投资与支付4.1工程总投资及分项投资预算4.2工程款项的支付方式和支付时间4.3工程变更引起的投资调整第五条工程质量保证5.1乙方对工程质量的承诺5.2丙方对设计质量的承诺5.3工程质量的监督与检验第六条安全生产与环保要求6.1乙方和丙方的安全生产责任6.2安全生产措施和管理制度6.3环保要求和污染防治措施第七条合同的变更与解除7.1合同变更的条件和程序7.2合同解除的条件和后果第八条违约责任与赔偿8.1各方违约的情形和责任8.2赔偿方式和计算方法第九条争议解决方式9.1双方协商解决争议9.2提交仲裁机构仲裁9.3向人民法院提起诉讼第十条合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的解除条件第十一条保密条款11.1各方对合同内容和商务信息的保密义务11.2保密信息的范围和期限第十二条知识产权保护12.1各方对工程成果的知识产权保护12.2侵权责任及解决方式第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义和范围13.2不可抗力事件的后果处理第十四条其他条款14.1各方认为应当约定的其他事项14.2附件和补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：N06郭家咀铁三官庙安置区项目管理方，代表安置区所有利益相关者，对本次供电设施建设合同的履行拥有监督和管理的权利。1.2乙方：负责供电设施建设的施工单位，具备相应的资质和能力，按照合同约定完成供电设施的施工任务。1.3丙方：负责供电设施建设的规划设计单位，具备相应的资质和能力，按照合同约定完成供电设施的规划设计任务。第二条工程内容2.1供电设施建设的范围和内容本合同范围内的供电设施建设包括但不限于：变电站建设、输电线路铺设、配电箱安装、接地系统施工等。2.2供电设施的设计标准和参数供电设施的设计应符合国家电力行业标准和规范，具体设计参数包括但不限于：电压等级、供电容量、线路长度等。2.3供电设施的施工要求和质量标准施工单位应按照规划设计方案和国家电力行业标准进行施工，确保施工质量满足使用要求。第三条工程进度与时间表3.1工程开工日期和竣工日期工程开工日期为合同签订后30天内，竣工日期为合同签订后12个月内。3.2各阶段工程进度和验收标准工程进度分为设计阶段、施工准备阶段、施工阶段和验收阶段。各阶段的完成时间和验收标准详见附件一。3.3工程延期及违约责任工程延期指工程竣工日期超过合同约定的竣工日期。如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件二。第四条工程投资与支付4.1工程总投资及分项投资预算工程总投资为人民币[金额]，具体分项投资预算详见附件三。4.2工程款项的支付方式和支付时间工程款项的支付分为四个阶段，每阶段支付比例和支付时间详见附件四。4.3工程变更引起的投资调整如因设计变更、工程量增减等原因导致工程投资增加，需经甲方批准后方可进行投资调整。第五条工程质量保证5.1乙方对工程质量的承诺乙方承诺按照规划设计方案和国家电力行业标准进行施工，确保工程质量满足使用要求。5.2丙方对设计质量的承诺丙方承诺提供的规划设计方案符合国家电力行业标准和规范，确保设计质量。5.3工程质量的监督与检验甲方有权对施工过程进行监督检验，乙方和丙方应予以配合。如工程质量不符合约定，乙方应负责整改，并承担相应责任。第六条安全生产与环保要求6.1乙方和丙方的安全生产责任乙方和丙方应按照国家安全生产法律法规和标准要求，制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。6.2安全生产措施和管理制度乙方和丙方应建立健全安全生产管理制度，明确安全生产责任，加强安全生产培训和宣传教育。6.3环保要求和污染防治措施乙方和丙方应按照国家环保法律法规和标准要求，采取有效措施防止环境污染，确保施工过程中的环保要求得到满足。第八条违约责任与赔偿8.1各方违约的情形和责任甲方如未按约定时间支付工程款项，应承担违约金[金额]的赔偿责任。乙方如未按约定时间完成工程，应承担违约金[金额]的赔偿责任。丙方如未按约定提供合格的规划设计方案，应承担违约金[金额]的赔偿责任。8.2赔偿方式和计算方法违约金计算方式详见附件五。赔偿方式包括支付现金、银行转账等，具体方式由各方协商确定。第九条争议解决方式9.1双方协商解决争议双方应通过友好协商的方式解决在合同履行过程中发生的争议。9.2提交仲裁机构仲裁如双方协商未能解决争议，任何一方均可向合同签订地仲裁机构申请仲裁。9.3向人民法院提起诉讼如任何一方对仲裁裁决结果不服，可在仲裁裁决书送达之日起[时间]内向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更程序合同变更需经各方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.3合同的解除条件合同解除需经各方协商一致，并以书面形式确认。第十一条保密条款11.1各方对合同内容和商务信息的保密义务各方应对合同内容及商务信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。11.2保密信息的范围和期限保密信息范围包括合同条款、商务报价、技术资料等。保密期限自合同生效之日起[时间]。第十二条知识产权保护12.1各方对工程成果的知识产权保护各方应对工程成果享有知识产权，未经对方同意不得使用、复制、披露或授权第三方使用。12.2侵权责任及解决方式如发生侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任。双方应通过协商解决侵权争议。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义和范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的后果处理如发生不可抗力事件，各方应立即通知对方，并采取措施减少损失。不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。第十四条其他条款14.1各方认为应当约定的其他事项本合同未尽事宜，各方可签订补充协议，予以明确。14.2附件和补充协议本合同附件包括规划设计方案、工程量清单、投资预算等。补充协议需经各方协商一致，并以书面形式签订。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的其他单位或个人，包括但不限于中介机构、咨询公司、政府监管机构等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，由于第三方的原因或要求，导致合同主体之间的权利义务发生变化或需要第三方参与的情况。第二条第三方介入的处理方式2.1甲方、乙方和丙方应尽量避免第三方介入，如确需第三方介入，应事先协商一致，并以书面形式确认。2.2第三方介入的事项和范围应明确界定，包括但不限于技术咨询、质量监督、进度协调等。2.3第三方介入的费用和责任应由各方协商确定，并在合同中明确。第三条第三方责任限额3.1第三方对合同的履行承担有限责任，即第三方仅对其参与的事项负责，不对合同的整体履行承担责任。3.2第三方责任限额应根据第三方介入的事项和范围进行确定，并在合同中明确。3.3甲方、乙方和丙方应与第三方明确约定，第三方介入不免除其自身的合同义务和责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方、乙方和丙方之间的权利义务关系，应以本合同为准。4.2第三方介入不影响甲方、乙方和丙方之间的合同关系，各方仍应按照本合同履行各自的义务。4.3第三方介入的事项和范围不得违反本合同的约定，不得损害甲方、乙方和丙方的合法权益。第五条第三方介入的协调和管理5.1甲方、乙方和丙方应建立第三方介入的协调和管理机制，确保第三方介入的顺利进行。5.2甲方、乙方和丙方应定期召开协调会议，讨论第三方介入的事项和问题，并形成会议纪要。5.3甲方、乙方和丙方应与第三方保持密切沟通，确保第三方及时了解合同履行情况和各方需求。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的事项和范围如需变更或解除，应经甲方、乙方和丙方协商一致，并以书面形式确认。6.2变更或解除第三方介入事项和范围的条件和程序，应在合同中明确。6.3变更或解除第三方介入事项和范围产生的费用和责任，由各方协商确定。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方如违反本合同或第三方介入的约定，应承担违约责任。7.2第三方违约的处理方式应按照本合同违约责任与赔偿条款的约定进行。7.3甲方、乙方和丙方应与第三方协商解决违约争议，必要时可依法采取措施维护自身权益。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方应对本合同内容及商务信息予以保密，未经甲方、乙方和丙方同意不得向第三方披露。8.2保密信息的范围和期限，按照本合同保密条款的约定执行。第九条第三方介入的知识产权保护9.1第三方应对其提供的技术成果和规划设计方案享有知识产权，未经甲方、乙方和丙方同意不得使用、复制、披露或授权第三方使用。9.2侵权责任及解决方式，按照本合同知识产权保护条款的约定执行。第十条不可抗力事件的处理10.1不可抗力事件的定义和范围，按照本合同不可抗力条款的约定执行。10.2不可抗力事件导致合同无法履行时，第三方应与甲方、乙方和丙方协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：规划设计方案详细描述供电设施的布局、设计参数、技术要求等。附件二：工程量清单列出供电设施建设的各项工程量及其报价。附件三：投资预算详细列出供电设施建设的总投资及分项投资预算。附件四：工程款项支付方式及时间表明确工程款项的支付比例、支付时间和支付方式。附件五：违约金计算方式详细说明违约金的计算方法和支付方式。附件六：安全生产措施和管理制度列出乙方和丙方应遵守的安全生产措施和管理制度。附件七：环保要求和污染防治措施详细描述环保要求和污染防治措施。附件八：技术咨询协议如第三方介入技术咨询，需提供技术咨询协议。附件九：质量监督协议如第三方介入质量监督，需提供质量监督协议。附件十：进度协调协议如第三方介入进度协调，需提供进度协调协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项。2.乙方未按约定时间完成工程。3.丙方未按约定提供合格的规划设计方案。4.乙方和丙方未按约定履行安全生产和环保要求。5.第三方未按约定履行技术咨询、质量监督或进度协调等职责。违约责任认定标准：1.违约金支付：按照附件五的违约金计算方式进行支付。2.违约导致的损失赔偿：根据实际损失金额进行赔偿。3.违约造成的工期延误：按照合同约定的工期和违约天数进行计算。示例说明：如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按照附件五的违约金计算方式要求乙方支付违约金。同时，甲方有权要求乙方承担因工期延误导致的损失赔偿，如额外施工费用、人工成本等。具体计算方式和赔偿金额需根据实际情况协商确定。全文完。2024年度N06郭家咀铁三官庙安置区供电设施建设合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指N06郭家咀铁三官庙安置区的产权人或授权代表。1.2乙方：指负责2024年度N06郭家咀铁三官庙安置区供电设施建设的施工单位。第二条工程内容2.1乙方负责在甲方指定的地点建设供电设施，包括但不限于变电站、配电室、电线电缆等。第三条工程质量3.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。3.2乙方应提供合格的施工材料和设备，并对工程进行必要的测试和验收。第四条工程进度4.1乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按时完成。4.2乙方应提前通知甲方因不可抗力等因素导致工程进度延误的情况。第五条工程投资5.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。5.2乙方应提供详细的工程费用明细，接受甲方的审计和监督。第六条工程保修6.1乙方应对施工的供电设施提供一定期限的保修服务。6.2保修期内，乙方应对设施出现的质量问题进行修复或更换。第七条安全责任7.1乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。7.2乙方应对施工中发生的安全事故承担责任。第八条知识产权保护8.1乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。8.2乙方应对施工过程中产生的知识产权归属问题与甲方协商解决。第九条保密条款9.1乙方应对合同内容及与合同相关的保密信息予以保密。9.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十条合同变更和解除10.1合同的变更或解除应经甲乙双方协商一致。10.2因不可抗力等因素导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。第十一条违约责任11.1甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。11.2违约责任的具体赔偿金额和方式，按照双方协商确定的方式计算。第十二条争议解决12.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、终止和解除13.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止和解除应符合合同约定或法律法规的规定。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指N06郭家咀铁三官庙安置区的产权人或授权代表，甲方单位名称：，地址：，联系人：，联系方式：。1.2乙方：指负责2024年度N06郭家咀铁三官庙安置区供电设施建设的施工单位，乙方单位名称：，地址：，联系人：，联系方式：。第二条工程内容2.1乙方负责在甲方指定的地点建设供电设施，包括但不限于变电站、配电室、电线电缆等。2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。2.3乙方应保证供电设施的容量、质量和安全性，以满足甲方的用电需求。第三条工程质量3.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。3.2乙方应提供合格的施工材料和设备，并对工程进行必要的测试和验收。3.3乙方应按照甲方要求提供工程质量保证书和相关技术文件。第四条工程进度4.1乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按时完成。4.2乙方应提前通知甲方因不可抗力等因素导致工程进度延误的情况。4.3乙方应每月向甲方报告工程进度，并在关键节点进行工程验收。第五条工程投资5.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。5.2乙方应提供详细的工程费用明细，接受甲方的审计和监督。5.3甲方支付工程款项的时间和方式，按照双方约定的付款计划执行。第六条工程保修6.1乙方应对施工的供电设施提供一定期限的保修服务。6.2保修期内，乙方应对设施出现的质量问题进行修复或更换。6.3保修期的具体期限、范围和责任，按照双方约定的保修条款执行。第七条安全责任7.1乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。7.2乙方应对施工中发生的安全事故承担责任。7.3乙方应在施工现场设置安全警示标志，采取必要的安全防护措施。7.4乙方应定期对施工现场进行安全检查，并及时消除安全隐患。7.5乙方应对施工人员进行安全教育和培训，确保其掌握安全知识和技能。第八条知识产权保护8.1乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。8.2乙方应对施工过程中产生的知识产权归属问题与甲方协商解决。8.3乙方应在合同中明确知识产权归属，并遵守相关法律法规的规定。第九条保密条款9.1乙方应对合同内容及与合同相关的保密信息予以保密。9.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。9.3保密信息包括但不限于技术资料、商业秘密、合同条款等。第十条合同变更和解除10.1合同的变更或解除应经甲乙双方协商一致。10.2任何一方提出变更或解除合同，应提前书面通知对方。10.3因不可抗力等因素导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。第十一条违约责任11.1甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。11.2违约责任的具体赔偿金额和方式，按照双方协商确定的方式计算。11.3违约方应承担因违约产生的额外费用和损失。第十二条争议解决12.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第十三条合同的生效、终止和解除13.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止和解除应符合合同约定或法律法规的规定。13.3合同终止或解除后，乙方应按照甲方的要求移除供电设施，并清理施工现场。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3双方应在合同签订后七个工作日内，向对方提供合同副本。14.4本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1