2024年度工程建设项目停工补偿合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程建设项目停工补偿合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程建设项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条停工补偿条款3.1停工原因3.2停工时间3.3停工期间的责任3.4停工补偿金额的计算3.5停工补偿的支付时间第四条合同价款4.1合同总价4.2预付款4.3进度付款4.4竣工结算第五条合同履行期限5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3合同延期第六条合同的解除和终止6.1合同解除的条件6.2合同终止的条件第七条违约责任7.1发包方的违约责任7.2承包方的违约责任第八条争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的地点第九条合同的生效、变更和解除9.1合同的生效条件9.2合同的变更9.3合同的解除第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的附件第十三条合同的签署和备案13.1合同签署13.2合同备案第十四条合同的份数14.1合同正本14.2合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称：X公司1.1.2住所：X市X区X路X号1.1.3法定代表人：X1.2承包方1.2.1名称：X建筑有限公司1.2.2住所：X市X区X路X号1.2.3法定代表人：X第二条工程建设项目概况2.1工程名称：X项目2.2工程地点：X市X区X路X号2.3工程规模：X平方米2.4工程预算：人民币X万元第三条停工补偿条款3.1停工原因3.1.1不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等3.1.2发包方原因，如设计变更、资金问题等3.1.3承包方原因，如施工质量问题、安全事故等3.2停工时间3.2.1停工起始日期：年月日3.2.2停工结束日期：年月日3.3停工期间的责任3.3.1发包方应承担因停工导致的额外费用3.3.2承包方应保持工程现场的安全和整洁3.4停工补偿金额的计算3.4.1按实际停工天数计算，每天赔偿金额为人民币X元3.4.2停工补偿金额总计：人民币X万元3.5停工补偿的支付时间3.5.1停工结束后，发包方应在个工作日内支付补偿金额第四条合同价款4.1合同总价：人民币X万元4.2预付款4.2.1预付款金额：人民币X万元4.2.2预付款支付时间：合同签订后个工作日内4.3进度付款4.3.1付款条件：按工程进度完成情况支付4.3.2进度付款金额：人民币X万元4.4竣工结算4.4.1结算方式：按实际完成工程量计算4.4.2竣工结算金额：人民币X万元第五条合同履行期限5.1工程开工日期：年月日5.2工程竣工日期：年月日5.3合同延期5.3.1延期原因：如设计变更、不可抗力等5.3.2延期时间：个工作日第六条合同的解除和终止6.1合同解除的条件6.1.1发包方提出解除合同，并承担相应赔偿责任6.1.2承包方无法履行合同义务，导致合同无法继续履行6.2合同终止的条件6.2.1工程竣工并验收合格6.2.2合同履行期限届满第七条违约责任7.1发包方的违约责任7.1.1未按约定支付价款，应支付迟延付款的违约金7.1.2未按约定提供施工条件，导致工程延期，应承担相应责任7.2承包方的违约责任7.2.1未按约定完成工程，应支付违约金7.2.2工程质量不符合约定，应承担修复或重新施工的责任第八条争议解决8.1争议解决的方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议8.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼8.2争议解决的地点8.2.1争议解决地点为：X市X区人民法院第九条合同的生效、变更和解除9.1合同的生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效9.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务9.2合同的变更9.2.1合同变更应书面协议，经双方签字盖章确认后生效9.2.2合同变更不得违背法律法规和合同的基本原则9.3合同的解除9.3.1合同解除应书面协议，经双方签字盖章确认后生效9.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理未了事项第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等10.2保密期限10.2.1双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内有效10.3违约责任10.3.1任何一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用11.1.1本合同的签订、履行、变更、解除和终止以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律11.2争议解决方式11.2.1双方在合同中约定的争议解决方式为准第十二条其他条款12.1不可抗力12.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等12.1.2遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件12.2合同的附件12.2.1合同附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力12.2.2合同附件包括但不限于：工程设计文件、施工图纸、技术规范等第十三条合同的签署和备案13.1合同签署13.1.1本合同一式两份，双方各执一份13.1.2合同签署地点为：X市X区13.2合同备案13.2.1双方应在合同签署后七个工作日内，将合同副本提交相关管理部门备案第十四条合同的份数14.1合同正本14.1.1本合同正本一份，由双方签字盖章后生效14.2合同副本14.2.1本合同副本一份，由双方各执一份第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中，以某种方式参与或影响合同的履行第二条第三方介入的情形2.1第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料供应商等2.2第三方介入的情形包括但不限于：提供咨询服务、监督工程质量、提供原材料等第三条第三方责任的限定3.1第三方介入并不免除甲乙双方的合同义务和责任3.2甲乙双方应自行承担与第三方介入相关的风险和损失3.3第三方对甲乙双方的任何承诺、保证均无效，甲乙双方不予以认可第四条第三方介入的协调与管理4.1甲乙双方应负责与第三方的沟通协调，确保合同的顺利履行4.2甲乙双方应对第三方的行为进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更或解除应由甲乙双方协商一致，并书面确认5.2第三方介入的变更或解除不得违背法律法规和本合同的约定第六条第三方介入的违约责任6.1第三方如违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿甲乙双方的损失6.2甲乙双方均有权直接向第三方追究违约责任，无需经过对方同意第七条第三方介入的争议解决7.1因第三方介入产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决7.2如协商不成，甲乙双方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第八条第三方介入的保密义务8.1甲乙双方应对第三方介入的相关信息保密，未经第三方同意不得泄露8.2甲乙双方的保密义务自本合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内有效第九条第三方介入的法律适用和争议解决9.1第三方介入的法律适用和争议解决方式，按照本合同第十一条的约定执行第十条第三方介入的其他条款10.1本合同未涉及的其他第三方介入相关事项，由甲乙双方另行协商确定第十一条第三方介入的签署和备案11.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的条款，并签署相应的补充协议11.2甲乙双方应在合同签署后七个工作日内，将合同副本提交相关管理部门备案第十二条第三方介入的份数12.1合同正本12.1.1包含第三方介入条款的合同正本一份，由甲乙双方签字盖章后生效12.2合同副本12.2.1包含第三方介入条款的合同副本一份，由甲乙双方各执一份第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1设计说明书1.2施工图纸1.3技术规范1.4设计变更通知附件二：施工合同协议书2.1合同主体信息2.2工程建设项目概况2.3合同价款2.4合同履行期限2.5违约责任附件三：工程量清单3.1工程量清单明细3.2工程量计算书附件四：付款凭证4.1预付款支付凭证4.2进度付款支付凭证4.3竣工结算支付凭证附件五：施工进度计划5.1施工总进度计划5.2施工分阶段进度计划附件六：质量保修书6.1质量保修范围6.2质量保修期限6.3质量保修责任附件七：安全文明施工保证书7.1安全文明施工措施7.2安全事故应急预案附件八：材料和设备清单8.1材料清单8.2设备清单附件九：技术交底记录9.1设计交底记录9.2施工交底记录附件十：验收报告10.1工程竣工验收报告10.2质量验收报告10.3安全验收报告附件十一：工程变更协议11.1工程变更内容11.2工程变更价款附件十二：合同解除协议12.1解除合同的条件12.2解除合同的后果附件十三：争议解决协议13.1争议解决方式13.2争议解决地点附件十四：保密协议14.1保密内容14.2保密期限14.3违约责任说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间支付价款2.未按约定提供施工条件3.工程质量不符合约定4.施工进度严重滞后