2024版车位预购合同（含期房车位）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版车位预购合同（含期房车位）本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同双方1.2车位1.3期房车位1.4预购1.5交付日期1.6付款方式1.7违约金1.8取消合同1.9争议解决1.10法律适用2.车位的预购与定价2.1预购流程2.2定价原则2.3价格调整3.付款与交付3.1付款时间与金额3.2付款方式与账户3.3车位交付3.4交付凭证4.合同的履行与保障4.1开发商的义务4.2买方的义务4.3违约责任4.4保修条款5.合同的变更与终止5.1合同变更5.2合同终止5.3合同终止后的权益处理6.不可抗力6.1不可抗力的定义6.2不可抗力事件的后果7.保密条款7.1保密信息的范围7.2保密义务的期限7.3保密信息的例外8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律诉讼9.一般条款9.1合同的生效9.2合同的完整性与独立性9.3合同的转让9.4合同的份数10.附录10.1车位位置图10.2付款凭证样式10.3交付确认单样式11.补充条款11.1补充条款的效力11.2补充条款的签订程序12.开发商的承诺12.1车位建设的承诺12.2交付时间的承诺12.3质量保障的承诺13.买方的承诺13.1提供真实信息的承诺13.2配合开发商工作的承诺13.3遵守物业管理规定的承诺14.合同的签字盖章14.1开发商签字盖章14.2买方签字盖章14.3见证方签字盖章第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同双方本合同甲方为（开发商全称），乙方为（买方全称）。1.2车位本合同所指车位为位于（项目地址）的地下停车位，车牌号码为（车牌号码），车类型为（车类型）。1.3期房车位1.4预购预购是指买方在车位尚未建成或尚未达到交付条件时，提前与开发商签订合同，预订车位的行为。1.5交付日期本合同约定的车位交付日期为（交付日期）。1.6付款方式买方在本合同签订后（付款期限）内，按照下列付款方式向甲方支付车位款：（1）一次性付款：买方在本合同签订后（一次性付款期限）内，将车位款全数支付给甲方。（2）分期付款：买方在本合同签订后（首付期限）内支付首付款，剩余款项按照（分期付款期限）进行分期支付。1.7违约金违反本合同的任何一方，应向守约方支付违约金，违约金为本合同约定的车位款总额的（百分比）。1.8取消合同买方有权在合同签订后（取消合同期限）内取消合同，取消合同的买方应向甲方支付（取消合同违约金）。1.9争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。1.10法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第二条车位的预购与定价2.1预购流程买方如需预购车位，应向甲方提交预购申请，并提供有效身份证明。甲方在确认买方资格后，与买方签订本合同。2.2定价原则本合同车位的定价原则为（定价原则，如：市场调节价、政府指导价等）。2.3价格调整本合同签订后，如遇市场价格变动，甲方有权根据实际情况调整车位价格。价格调整应以书面形式通知买方，买方有权在接到通知后（价格调整异议期限）内提出异议。如买方对价格调整无异议，应按照调整后的价格继续履行本合同。第三条付款与交付3.1付款时间与金额买方应在本合同约定的付款期限内，按照约定的付款方式向甲方支付车位款。3.2付款方式与账户买方应通过银行转账、现金支付等方式向甲方支付车位款，支付款项应汇入甲方指定的账户。3.3车位交付甲方应在合同约定的交付日期前，将车位交付给买方。3.4交付凭证（1）车位钥匙；（2）车位使用说明书；（3）产权证明文件；（4）其他相关文件。第四条合同的履行与保障4.1开发商的义务甲方作为开发商，有义务按照合同约定履行车位建设、交付等相关工作。4.2买方的义务买方应按照合同约定支付车位款，并遵守车位使用规定。4.3违约责任违反本合同的任何一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金。4.4保修条款甲方应对车位设施设备进行保修，保修期限为（保修期限）。第五条合同的变更与终止5.1合同变更合同双方经协商一致，可以变更合同内容。变更内容应以书面形式签订补充协议。5.2合同终止（1）双方协商一致解除合同；（2）买方未按照约定支付车位款，甲方解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。5.3合同终止后的权益处理合同终止后，甲方应按照合同约定退还买方已支付的车位款，并依法处理合同终止后的相关事宜。第六条不可抗力6.1不可抗力的定义不可第八条争议解决8.1协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地或者车位所在地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地或者车位所在地提交仲裁申请，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4法律诉讼如仲裁不成，任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条一般条款9.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的完整性与独立性本合同是双方真实意思表示，内容完整，独立于其他合同。9.3合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。9.4合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十条附录10.1车位位置图本合同所附车位位置图为本合同车位的具体位置标识。10.2付款凭证样式本合同所附付款凭证样式为买方支付车位款时所使用的凭证样式。10.3交付确认单样式本合同所附交付确认单样式为车位交付时所使用的确认单样式。第十一条补充条款11.1补充条款的效力本合同的补充条款与具有同等法律效力。11.2补充条款的签订程序补充条款应由双方书面签订，并经双方盖章确认。第十二条开发商的承诺12.1车位建设的承诺甲方承诺按照合同约定建设符合质量标准的车位。12.2交付时间的承诺甲方承诺在合同约定的交付日期前将车位交付给乙方。12.3质量保障的承诺甲方承诺对车位设施设备进行保修，保修期限为（保修期限）。第十三条买方的承诺13.1提供真实信息的承诺乙方承诺向甲方提供的个人信息、付款信息等均为真实有效。13.2配合开发商工作的承诺乙方承诺在车位建设、交付等过程中，积极配合甲方的工作。13.3遵守物业管理规定的承诺乙方承诺在使用车位时，遵守相关的物业管理规定。第十四条合同的签字盖章14.1开发商签字盖章本合同由甲方（开发商全称）签字盖章。14.2买方签字盖章本合同由乙方（买方全称）签字盖章。14.3见证方签字盖章如双方约定，本合同可由见证方（见证方全称）签字盖章。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在甲乙双方履行合同过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、政府部门、金融机构等。1.2第三方范围（1）中介方：协助甲乙双方进行车位预购、交易的中介机构；（2）监理方：对车位建设过程进行监督、检查的监理机构；（3）政府部门：负责车位建设、验收、产权登记等事宜的政府部门；（4）金融机构：提供贷款、支付、结算等金融服务的银行或其他金融机构；（5）其他主体：合同双方同意的，对合同履行有影响的其他第三方。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方义务第三方应按照合同约定，履行相应的义务，包括但不限于提供真实有效的信息、按照约定时间完成工作、保证工作质量等。2.2第三方责任第三方应承担因其违约、侵权、违法行为等导致甲乙双方损失的责任。第三方对甲乙双方的承诺和保证，视为对甲乙双方的违约。2.3第三方责任限额第三方的责任限额应根据合同约定和法律规定确定。如合同未作约定，第三方责任限额应为其收费的（百分比）或（金额）。第三条第三方介入的协调与沟通3.1协调机制甲乙双方应建立与第三方协调沟通的机制，确保第三方及时履行义务，协调解决第三方介入过程中出现的问题。3.2协调主体甲乙双方或其指定的代表，负责与第三方进行协调沟通。3.3协调结果记录协调沟通的结果应予以记录，并由甲乙双方和第三方签字确认。第四条第三方介入的变更与终止4.1变更如第三方因故不能继续履行合同义务，甲乙双方同意变更第三方时，应签订书面变更协议，并经第三方签字确认。4.2终止第三方因故不能继续履行合同义务，甲乙双方同意终止第三方介入时，应签订书面终止协议，并经第三方签字确认。第五条第三方介入的违约处理5.1第三方违约第三方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，甲乙双方有权按合同约定追究第三方的违约责任。5.2违约处理程序甲乙双方应先与第三方协商解决违约问题。协商不成的，甲乙双方有权按合同约定采取其他措施。第六条第三方介入的权益保护6.1第三方权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方的利益。6.2第三方权益争议第三方与甲乙双方之间的权益争议，应通过协商、调解、仲裁或法律诉讼等途径解决。第七条第三方介入的合同补充与修订7.1补充协议本合同的第三方介入相关内容，如有未尽事宜，甲乙双方可以签订补充协议。7.2修订条款本合同的第三方介入相关内容，如有变更，甲乙双方应签订修订条款。第八条第三方介入的签字盖章8.1第三方签字盖章本合同的第三方介入相关内容，需第三方签字盖章确认。8.2见证方签字盖章如甲乙双方约定，本合同的第三方介入相关内容，需见证方签字盖章确认。本部分内容与本合同具有同等法律效力。如有冲突，以本部分内容为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：车位位置图描述：详细标识车位在项目中的具体位置。要求：图中标明车位的编号、大小、形状等信息，并经过甲方确认。2.附件二：付款凭证样式描述：标准化的付款凭证模板。要求：包含付款金额、付款日期、付款方信息、收款方信息等要素。3.附件三：交付确认单样式描述：标准化的车位交付确认单模板。要求：包含车位编号、交付日期、交付状态、交付双方签字等要素。4.附件四：第三方介入协议描述：明确第三方介入的具体条款和条件。要求：包含第三方介入的范围、义务、责任限额、协调机制等要素。5.附件五：保修条款描述：详细列出保修范围、保修期限、保修流程等信息。要求：保修条款应明确保修责任、保修期限起算点等关键信息。6.附件六：违约金计算公式描述：用于计算违约金的详细公式。要求：公式应明确违约金计算的基础、比例、计算方法等。7.附件七：合同变更协议描述：用于记录合同变更内容的协议模板。要求：变更协议应明确变更的内容、日期、双方签字等。8.附件八：合同终止协议描述：用于记录合同终止内容的协议模板。要求：终止协议应明确终止的原因、日期、双方签字等。9.附件九：争议解决协议描述：明确争议解决的途径和程序。要求：包含协商、调解、仲裁或法律诉讼等解决方式的详细说明。10.附件十：第三方资质证明文件描述：第三方提供的资质证明文件。要求：包含第三方的营业执照、资质证书等合法经营的证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约示例：甲方未能在约定的交付日期前交付车位。责任认定：甲方应支付违约金，违约金计算方式见附件六。2.乙方违约示例：乙方未能在约定的付款期限内支付车位款。责任认定：乙方应支付违约金，违约金计算方式见附件六。3.第三方违约示例：第三方未能按照合同约定履行义务。责任认定：第三方应承担违约责任，违约责任限额见附件四。4.逾期交付示例：甲方逾期交付车位。责任认定：甲方应支付逾期交付的违约金，违约金计算方式见附件六。5.质量问题示例：车位建设质量不符合约定标准。责任认定：甲方应承担质量问题的修复费用，并支付违约金。6.信息不实示例：乙方提供的个人信息不实。责任认定：乙方应承担信息不实的违约责任，具体责任见附件四。7.合同变更示例：甲乙双方同意变更合同内容。责任认定：变更后的合同内容对双方均有约束力，详见附件七。8.合同终止示例：甲乙双方同意终止合同。责任认定：合同终止后的权益处理按照附件八执行。全文完。2024版车位预购合同（含期房车位）1本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同双方1.2车位1.3期房车位1.4预购1.5交付日期1.6付款方式1.7违约金1.8维修基金1.9产权转移1.10解除合同2.车位的预购与定价2.1预购流程2.2定价原则2.3价格调整3.付款与交付3.1付款时间表3.2付款方式与账户3.3车位交付3.4交付凭证4.买方的权利与义务4.1购买权4.2按期付款4.3接收车位4.4遵守管理规定5.卖方的权利与义务5.1车位所有权5.2按约交付5.3质量保证5.4售后服务6.违约责任6.1买方违约6.2卖方违约6.3违约金计算7.争议解决7.1协商解决7.2调解7.3法律途径8.合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3解除合同的后果9.合同的生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.保密条款10.1保密内容10.2泄露后果11.不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理12.适用法律与管辖12.1适用法律12.2争议管辖法院13.其他条款13.1合同附件13.2补充协议13.3合同解除或终止后的剩余款项处理14.签字盖章14.1买方签字14.2卖方签字14.3见证人签字14.4盖章第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同双方1.2车位车位是指位于_______（项目名称）的地下停车库内，车牌号为_______的停车位。1.3期房车位期房车位是指在房屋建设期间预先规划并销售的车位。1.4预购预购是指买方在车位尚未竣工前，按照约定向卖方支付部分或全部车位的价款，并按照约定时间接收车位的交易行为。1.5交付日期交付日期是指卖方按照合同约定，将车位钥匙及相关资料交付给买方的时间。1.6付款方式（1）一次性付款：买方在合同签订后_______日内，将车位总价款支付至卖方指定账户。（2）分期付款：买方在合同签订后_______日内支付首期付款，之后按照约定的时间和金额逐期支付。1.7违约金违约金是指一方违反合同约定，应当向守约方支付的违约赔偿金。1.8维修基金维修基金是指用于车位在使用过程中发生维修、养护等费用的一部或全部资金。1.9产权转移产权转移是指车位所有权从卖方转移到买方的法律行为。1.10解除合同解除合同是指双方在合同履行过程中，经协商一致同意终止合同关系的行为。第八条车位的预购与定价8.1预购流程（1）买方在了解车位情况后，与卖方签订《车位预购合同》。（2）买方按照合同约定支付价款。（3）卖方在收到全部价款后，向买方出具发票，并为买方办理车位预购手续。（4）车位竣工后，卖方按照约定时间将车位交付给买方。8.2定价原则车位的定价原则如下：（1）按照车位所在位置、大小、交通便利程度等因素确定基准价格。（2）根据市场供求关系、同类车位价格等因素进行调整。（3）卖方保留根据实际情况调整价格的权利。8.3价格调整如遇市场行情变化，卖方有权根据实际情况对车位的售价进行调整。买方对价格调整有异议的，有权在调整通知之日起_______日内解除合同，但需承担相应的违约责任。第九条付款与交付9.1付款时间表买方应按照合同约定的付款时间节点支付车位价款。具体付款时间表如下：（1）合同签订后_______日内支付首期付款。（2）_______日内支付二期付款。（3）_______日内支付三期付款。9.2付款方式与账户买方应通过银行转账、现金支付等方式将款项支付至卖方指定账户。具体账户信息如下：户名：_______账号：_______开户行：_______9.3车位交付卖方应按照合同约定的交付日期，将车位钥匙及相关资料交付给买方。9.4交付凭证交付时，双方应签署《车位交付确认书》，作为车位交付的凭证。第十条买方的权利与义务10.1购买权买方有权按照合同约定购买车位。10.2按期付款买方应按照合同约定的时间节点支付车位价款。10.3接收车位买方应按照约定时间接收车位。10.4遵守管理规定买方应遵守车位所在小区的管理规定，按照约定的使用方式合理使用车位。第十一条卖方的权利与义务11.1车位所有权卖方应对所售车位享有完全的所有权。11.2按约交付卖方应按照合同约定的时间将车位交付给买方。11.3质量保证卖方保证所售车位符合国家相关法律法规及行业标准，不存在质量问题。11.4售后服务卖方应提供必要的售后服务，包括车位维修、养护等。第十二条违约责任12.1买方违约买方未按期支付车位价款的，应向卖方支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×_______%。12.2卖方违约卖方未按约定时间交付车位的，应向买方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款×逾期天数×_______%。12.3违约金支付违约方应在违约行为发生之日起_______日内向守约方支付违约金。第十三条争议解决13.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。13.2调解如协商不成，双方可向车位所在地的居民委员会、村民委员会申请调解。13.3法律途径如调解不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条合同的变更与解除14.1合同变更双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，作为合同不可分割的一部分。14.2合同解除双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并办理相关手续。14.3解除合同的后果合同解除后，双方应按照约定处理剩余款项，并办理相关产权转移手续。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方是指除甲乙方之外，与车位预购合同无关的的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形第三方介入合同的情形包括但不限于：（1）中介服务方：提供车位买卖信息、促成交易、协助双方办理相关手续等。（2）政府相关部门：负责车位的规划、审批、登记、转让等手续。（3）物业服务方：负责车位的物业管理、维修、养护等。15.3第三方责任限定第三方介入并不免除甲乙双方的合同责任。第三方在合同履行过程中造成损失的，由第三方承担相应责任。15.4第三方权利义务第三方在介入合同过程中，应遵守相关法律法规，履行合同义务，不得损害甲乙双方的合法权益。第十六条额外条款及说明16.1中介服务方（1）中介服务方应保证所提供信息的真实、准确、完整。（2）中介服务方应协助甲乙双方办理合同签订、付款、交付等手续。（3）中介服务方收取的费用，应按照双方约定进行。16.2政府相关部门（1）政府相关部门应按照法律法规规定，办理车位的规划、审批、登记等手续。（2）政府相关部门应保障车位的合法权益，防止纠纷发生。16.3物业服务方（1）物业服务方应按照合同约定，提供车位的物业管理、维修、养护等服务。（2）物业服务方应定期对车位进行检查、维修，确保车位安全、舒适、便利使用。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中，因其过错导致甲乙双方损失的最高赔偿额。17.2第三方责任限额的确定（1）第三方责任限额应由甲乙双方在合同中约定，或根据第三方介入的具体情形确定。（2）第三方责任限额不应低于甲乙双方因第三方介入可能遭受的损失。17.3第三方责任限额的赔偿第三方造成甲乙双方损失的，应按照约定或确定的责任限额进行赔偿。超过责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。第十八条第三方介入的合同变更18.1甲乙双方同意引入第三方介入的，应签订书面补充协议，明确第三方的权利义务及责任限额等。18.2合同变更后，甲乙双方应按照变更后的约定履行合同义务。18.3第三方介入的合同变更不得影响甲乙双方原有的权利义务关系。第十九条第三方介入的合同解除19.1甲乙双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并办理相关手续。19.2第三方介入的合同解除不得影响甲乙双方原有的权利义务关系。19.3解除合同后，甲乙双方应按照约定处理剩余款项，并办理相关产权转移手续。第二十条第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲乙双方是平等的主体，彼此之间不存在隶属或控制关系。20.2第三方在合同履行过程中，应独立承担责任，不得将责任转嫁给甲乙双方。20.3甲乙双方在合同履行过程中，不得要求第三方履行不属于其职责范围的事项。第二十一条争议解决21.1双方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决。21.2如协商不成，双方可向车位所在地的居民委员会、村民委员会申请调解。21.3调解不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十二条合同的生效与终止22.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。22.2本合同终止后，甲乙双方应按照约定处理剩余款项，并办理相关产权转移手续。22.3本合同终止后，甲乙双方与第三方之间的权利义务关系随之终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《车位预购合同》附件二：《付款凭证》附件三：《车位交付确认书》附件四：《车位所有权转移证明》附件五：《维修基金缴纳证明》附件六：《物业服务合同》附件七：《中介服务合同》附件八：《政府相关部门审批文件》附件九：《第三方责任限额确认书》附件十：《合同变更协议》附件十一：《合同解除协议》附件的详细要求和说明：附件一：《车位预购合同》本合同是甲乙双方进行车位预购的法律文件，明确了双方的权利义务、车位的预购与定价、付款与交付、买方的权利与义务、卖方的权利与义务、违约责任等内容。附件二：《付款凭证》付款凭证是甲乙双方进行付款的证据，应包含付款金额、付款时间、付款方式等信息。附件三：《车位交付确认书》车位交付确认书是甲乙双方确认车位交付的文件，应包含车位交付时间、交付状态等信息。附件四：《车位所有权转移证明》车位所有权转移证明是甲乙双方进行车位所有权转移的文件，应包含车位所有权转移时间、转移状态等信息。附件五：《维修基金缴纳证明》维修基金缴纳证明是甲乙双方证明已缴纳维修基金的文件，应包含维修基金缴纳金额、缴纳时间等信息。附件六：《物业服务合同》物业服务合同是甲乙双方与物业服务方进行物业管理的法律文件，明确了物业服务方的权利义务、服务内容、服务费用等信息。附件七：《中介服务合同》中介服务合同是甲乙双方与中介服务方进行服务的法律文件，明确了中介服务方的权利义务、服务内容、服务费用等信息。附件八：《政府相关部门审批文件》政府相关部门审批文件是甲乙双方进行车位预购所需的审批文件，明确了审批事项、审批结果等信息。附件九：《第三方责任限额确认书》第三方责任限额确认书是甲乙双方与第三方明确责任限额的文件，明确了第三方的责任限额、赔偿标准等信息。附件十：《合同变更协议》合同变更协议是甲乙双方对合同进行变更的法律文件，明确了变更事项、变更后的约定等信息。附件十一：《合同解除协议》合同解除协议是甲乙双方对合同进行解除的法律文件，明确了解除事项、解除后的处理等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.买方未按期支付车位价款。2.卖方未按约定时间交付车位。3.第三方未按约定提供服务。4.甲乙双方未按约定履行合同义务。违约的责任认定标准：1.买方未按期支付车位价款的，应向卖方支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×_______%。2.卖方未按约定时间交付车位的，应向买方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款×逾期天数×_______%。3.第三方未按约定提供服务的，应向甲乙双方支付违约金，违约金计算方式为：服务费用×逾期天数×_______%。4.甲乙双方未按约定履行合同义务的，应向对方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款×逾期天数×_______%。示例说明：如买方未按期支付车位价款，卖方可以依据合同约定，要求买方支付违约金。例如，如果合同总价款为10万元，买方逾期支付1万元，逾期天数为30天，则违约金为1万元×30天×1%=300元。全文完。2024版车位预购合同（含期房车位）2本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同双方1.2车位1.3期房车位1.4预购1.5交付日期1.6房价1.7付款方式1.8违约金1.9解除合同1.10争议解决2.车位的预购与交付2.1车位的预购2.2车位的交付2.3交付条件2.4交付时间3.付款与退款3.1付款方式及期限3.2付款责任3.3退款条件及金额4.合同的履行与变更4.1合同的履行4.2合同的变更5.权利与义务5.1卖方的权利与义务5.2买方的权利与义务6.违约责任6.1卖方违约6.2买方违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的解除与终止8.1合同的解除8.2合同的终止9.一般条款9.1适用法律9.2合同的有效性9.3完整协议9.4通知9.5合同的修改10.其他条款10.1车位使用与管理10.2车位转让10.3车位租赁11.附件11.1车位位置图11.2付款凭证11.3其他相关文件12.签署页12.1卖方签署12.2买方签署13.日期14.合同编号第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同双方1.2车位本合同所指的车位为（车位位置描述），车位号为（车位号）。1.3期房车位期房车位指的是在房屋建设期间，尚未建成并交付使用的车位。1.4预购买方在本合同约定的条件下，预购期房车位的权利。1.5交付日期车位的交付日期为（交付日期），具体以卖方发出的交付通知为准。1.6房价车位的房价为（房价金额），币种为（币种）。1.7付款方式买方应按照本合同约定的付款方式和期限，向卖方支付房价。1.8违约金违约金为本合同房价的（百分比），违约方应支付给对方。1.9解除合同在符合本合同约定的解除条件下，任何一方均有权解除合同。1.10争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条车位的预购与交付2.1车位的预购买方同意预购期房车位，并按照本合同约定支付房价。2.2车位的交付卖方应在交付日期将车位交付给买方使用。2.3交付条件车位的交付条件为（具体交付条件）。2.4交付时间车位的交付时间为（具体交付时间）。第三条付款与退款3.1付款方式及期限买方应按照本合同约定的付款方式和期限，向卖方支付房价。3.2付款责任买方未按照约定时间付款的，应支付违约金。3.3退款条件及金额（退款条件及金额）第四条合同的履行与变更4.1合同的履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。4.2合同的变更合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。第五条权利与义务5.1卖方的权利与义务（卖方的权利与义务）5.2买方的权利与义务（买方的权利与义务）第六条违约责任6.1卖方违约卖方未按照本合同约定交付车位的，应支付违约金。6.2买方违约买方未按照本合同约定支付房价的，应支付违约金。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第一部分：合同如下：第八条合同的解除与终止8.1合同的解除在符合本合同约定的解除条件下，任何一方均有权解除合同。解除合同的，应书面通知对方。8.2合同的终止第九条一般条款9.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用（国家或地区）的法律。9.2合同的有效性本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为（有效期限）。9.3完整协议本合同及其附件为双方完整的协议，取代了所有以前的口头或书面的协议和谈判。9.4通知任何一方发出的通知或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。9.5合同的修改本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方协商一致后签署。第十条其他条款10.1车位使用与管理（车位使用与管理条款）10.2车位转让（车位转让条款）10.3车位租赁（车位租赁条款）第十一条附件11.1车位位置图11.2付款凭证11.3其他相关文件第十二条签署页12.1卖方签署（卖方签署信息）12.2买方签署（买方签署信息）第十三条日期本合同签署日期为（日期）。第十四条合同编号本合同编号为（合同编号）。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义本合同所指的第三方是指除甲乙方以外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、监理方、施工方、维修方等。1.2第三方责任第三方介入本合同项下的车位预购与交付过程中，应承担相应的责任。第三方如需变更或解除合同，应取得甲乙双方的一致同意。第二条第三方介入的额外条款及说明2.1第三方介入条件第三方介入的条件为（具体介入条件），包括但不限于（列举具体条件）。2.2第