水库维修养护工程施工合同协议书范本_第1页
水库维修养护工程施工合同协议书范本_第2页
水库维修养护工程施工合同协议书范本_第3页
水库维修养护工程施工合同协议书范本_第4页
水库维修养护工程施工合同协议书范本_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

水库维修养护工程施工合同协议书范本本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1甲方名称2.2乙方名称2.3甲方代表2.4乙方代表3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付时间表4.工程进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程进度计划4.4工程延期条件5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量验收5.4工程保修6.安全生产6.1安全生产目标6.2安全生产措施6.3安全事故处理6.4安全生产培训7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料质量要求7.4设备质量要求8.技术支持与服务8.1技术支持8.2技术培训8.3技术交流8.4售后服务9.合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序9.4变更与解除的法律后果10.违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约赔偿10.4违约解决方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件12.4合同终止后的处理13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的保管14.合同附件14.1附件清单14.2附件的有效性14.3附件的修改14.4附件的补充第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:水库维修养护工程1.2工程地点:位于省市县的水库区域1.3工程规模:根据实际情况进行维修养护,确保水库的正常运行1.4工程内容:包括但不限于水库大坝、泄洪设施、灌溉设施的维修养护,以及水库周边环境的整治等。第二条合同主体2.1甲方名称:省市县水利局2.2乙方名称:水利工程维修养护有限公司2.3甲方代表:X2.4乙方代表:X第三条合同价格3.1合同总价:人民币万元整3.2价格调整条件:如遇不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化,双方可协商调整价格3.3支付方式:银行转账3.4支付时间表:合同签订后七个工作日内支付合同总价的三分之一作为预付款,工程进度达到约定的比例后支付相应的进度款,工程竣工验收合格后支付剩余款项。第四条工程进度4.1开工日期:合同签订后十个工作日4.2竣工日期:工程预计工期为X个月4.3工程进度计划:乙方应按照甲方要求制定详细的工程进度计划,并报甲方备案4.4工程延期条件:如遇不可抗力等因素导致工程无法按期完成的,乙方应及时通知甲方,并制定相应的延期计划。第五条工程质量5.1质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求5.2质量控制措施:乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量5.3质量验收:甲方有权对工程质量进行监督检查,并对不合格的部分要求乙方进行整改5.4工程保修:工程竣工验收合格后,乙方应按照约定提供保修服务。第六条安全生产6.1安全生产目标:确保工程零事故6.2安全生产措施:乙方应制定并落实安全生产措施,定期进行安全检查6.3安全事故处理:如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照有关规定进行处理6.4安全生产培训:乙方应定期组织安全生产培训,提高员工的安全意识。第八条材料与设备8.1材料供应:乙方负责采购并提供工程所需的材料,材料质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。8.2设备供应:乙方负责提供施工所需的设备,设备质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。8.3材料质量要求:乙方应提供材料质量合格证明,并对材料的质量负责。8.4设备质量要求:乙方应提供设备质量合格证明,并对设备的质量负责。第九条技术支持与服务9.1技术支持:乙方应提供技术支持,确保工程顺利进行。9.2技术培训:乙方应对甲方相关人员提供必要的技术培训。9.3技术交流:乙方应定期与甲方进行技术交流,及时解决工程中的技术问题。9.4售后服务:工程竣工验收合格后,乙方应提供售后服务,确保工程的正常运行。第十条合同变更与解除10.1变更条件:如遇不可抗力等因素导致工程内容、工程量、工程进度等发生变化,双方可协商变更。10.2解除条件:如遇不可抗力等因素导致工程无法继续进行,双方可协商解除合同。10.3变更与解除的程序:双方应签订变更协议或解除协议,并报相关部门备案。10.4变更与解除的法律后果:根据变更协议或解除协议的约定处理。第十一条违约责任11.1甲方违约:如甲方未按约定支付合同价款,应支付违约金,并承担相应的法律责任。11.2乙方违约:如乙方未按约定完成工程,应支付违约金,并承担相应的法律责任。11.3违约赔偿:违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。11.4违约解决方式:如发生违约行为,双方应友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条争议解决(1)调解:向合同签订地的人民调解委员会申请调解;(2)仲裁:向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁;(3)诉讼:向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构:如选择仲裁,仲裁委员会为仲裁委员会;如选择诉讼,法院为人民法院。12.3争议解决程序:按照选择的争议解决方式规定的程序进行。12.4争议解决费用:包括但不限于仲裁费、诉讼费等,由败诉方承担。第十三条其他约定13.1保密条款:双方应对合同内容、技术资料等保密,未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护:双方应对工程中涉及的知识产权予以保护,未经对方同意不得使用对方的知识产权。13.3不可抗力:如因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解决。13.4合同的保管:双方应对合同副本及其相关文件予以妥善保管,如有损坏或丢失,应承担相应责任。第十四条合同附件14.1附件清单:详见附件一。14.2附件的有效性:附件与合同具有同等法律效力。14.3附件的修改:附件的修改须经双方协商一致,并以书面形式签订。14.4附件的补充:附件不能满足合同履行需要时,双方可签订补充协议。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同有关联的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入的方式:第三方根据本合同的约定或甲乙双方的邀请,参与工程的实施、监督、验收等环节。2.2第三方介入的条件:第三方应具备相应的资质和能力,并遵守国家相关法律法规和行业标准。第三条第三方介入的权利和义务3.1第三方介入的权利:第三方有权根据合同约定,对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。3.2第三方介入的义务:第三方应公正、客观地履行监督职责,保护甲乙双方的合法权益。第四条第三方介入的责任限额4.1第三方介入的责任:第三方应对其介入行为产生的后果承担责任。4.2第三方责任限额:第三方的责任限额应根据其介入的具体内容和甲乙双方的约定确定。第五条第三方介入的协调与管理5.2第三方介入的管理:甲乙双方应加强对第三方的管理,确保第三方按合同约定履行义务。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更条件:如遇不可抗力等因素导致第三方不能继续履行合同义务,甲乙双方可协商变更或解除与第三方的合同。6.2解除条件:如第三方严重违约或无法继续履行合同义务,甲乙双方可协商解除与第三方的合同。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约:如第三方未按约定履行义务,应承担违约责任。7.2第三方违约的赔偿:第三方应赔偿因其违约给甲乙双方造成的损失。第八条第三方介入的争议解决(1)调解:向合同签订地的人民调解委员会申请调解;(2)仲裁:向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁;(3)诉讼:向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:如选择仲裁,仲裁委员会为仲裁委员会;如选择诉讼,法院为人民法院。第九条第三方介入的其他约定9.1保密条款:甲乙双方与第三方应对合同内容、技术资料等保密,未经对方同意不得泄露给第三方。9.2知识产权保护:甲乙双方与第三方应对工程中涉及的知识产权予以保护,未经对方同意不得使用对方的知识产权。9.3不可抗力:如因不可抗力导致合同无法履行,甲乙双方与第三方应协商解决。第十条第三方介入的附件10.1附件清单:详见附件二。10.2附件的有效性:附件与合同具有同等法律效力。10.3附件的修改:附件的修改须经甲乙双方与第三方协商一致,并以书面形式签订。10.4附件的补充:附件不能满足合同履行需要时,甲乙双方与第三方可签订补充协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计图纸附件二:工程量清单附件三:材料供应清单附件四:设备供应清单附件五:技术规范和要求附件六:安全生产措施方案附件七:质量保证措施方案附件八:合同价款支付明细表附件九:工程进度计划表附件十:违约金计算公式附件十一:争议解决方式选择协议附件十二:保密协议附件十三:知识产权保护协议附件十四:不可抗力事件认定及处理协议附件一:工程设计图纸详细要求和说明:本附件应包括工程的设计图纸,包括但不限于水库大坝、泄洪设施、灌溉设施等的平面图、立面图、剖面图等,以及相关设计说明和图纸修改记录。附件二:工程量清单详细要求和说明:本附件应详细列出工程所需的材料、设备、人工等各项工程量,并注明单位、数量、单价、总价等信息。附件三:材料供应清单详细要求和说明:本附件应列出乙方供应的材料清单,包括材料名称、规格、型号、数量、质量标准等信息。附件四:设备供应清单详细要求和说明:本附件应列出乙方供应的设备清单,包括设备名称、型号、数量、质量标准等信息。附件五:技术规范和要求详细要求和说明:本附件应包括工程施工的技术规范和要求,包括但不限于材料、设备的技术要求,施工工艺、验收标准等。附件六:安全生产措施方案详细要求和说明:本附件应包括乙方制定的安全生产措施方案,包括但不限于安全生产责任制、安全生产管理制度、事故应急预案等。附件七:质量保证措施方案详细要求和说明:本附件应包括乙方制定的质量保证措施方案,包括但不限于质量管理体系、质量控制措施、质量验收标准等。附件八:合同价款支付明细表详细要求和说明:本附件应详细列出合同价款的支付明细,包括预付款、进度款、尾款等的支付时间、金额、方式等。附件九:工程进度计划表详细要求和说明:本附件应列出工程的进度计划,包括各阶段的开始时间、结束时间、工程内容等。附件十:违约金计算公式详细要求和说明:本附件应明确违约金的计算公式,包括违约金的计算基础、计算方法等。附件十一:争议解决方式选择协议详细要求和说明:本附件应明确甲乙双方在发生争议时选择争议解决方式的具体协议。附件十二:保密协议详细要求和说明:本附件应明确甲乙双方对合同内容、技术资料等保密的具体要求和约定。附件十三:知识产权保护协议详细要求和说明:本附件应明确甲乙双方对工程中涉及的知识产权保护的具体要求和约定。附件十四:不可抗力事件认定及处理协议详细要求和说明:本附件应明确不可抗力事件的认定标准及处理程序,包括但不限于不可抗力事件的证明、影响范围、处理方式等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定支付合同价款。2.乙方未按约定完成工程。3.乙方提供的材料、设备不符合合同约定的质量标准。4.乙方未按约定履行安全生产、质量保证义务。5.甲乙双方未按约定履行合同的其他义务。违约责任认定:1.甲方未

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论