版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
绿化工程劳务承包合同范本精选本合同目录一览1.合同主体及定义1.1承包方1.2发包方1.3绿化工程2.合同范围及内容2.1绿化工程施工范围2.2绿化工程质量要求2.3绿化工程进度安排3.合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度4.合同履行及保证4.1承包方的义务4.2发包方的义务4.3工程质量保证5.合同期限及延期5.1合同期限5.2延期条件5.3延期费用6.违约责任6.1承包方的违约责任6.2发包方的违约责任7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3诉讼解决8.合同的变更和解除8.1合同变更8.2合同解除9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限10.合同的生效、终止和解除10.1合同生效10.2合同终止10.3合同解除11.法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3附件13.合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.附件14.1绿化工程设计方案14.2施工计划14.3材料及设备清单14.4其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1承包方1.2发包方1.3绿化工程第二条合同范围及内容2.1绿化工程施工范围承包人应按照附件一《绿化工程设计方案》的要求,在发包人提供的施工场地上进行绿化工程施工。2.2绿化工程质量要求承包人应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量满足设计文件和合同要求。具体质量要求见附件二《施工质量标准》。2.3绿化工程进度安排承包人应按照附件三《施工计划》的约定,完成工程的施工。如因承包人原因导致工程进度延误,应按照本合同约定承担违约责任。第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式发包人应按照本合同约定的付款进度,向承包人支付合同价款。支付方式为银行转账。3.3支付进度合同价款的支付进度按照附件三《施工计划》中的付款节点进行。发包人应在付款节点前完成付款。第四条合同履行及保证4.1承包方的义务(1)承包人应按照合同约定,完成工程的施工,并保证工程质量符合相关标准。(2)承包人应按照合同约定,确保工程安全,采取必要的安全防护措施,防止事故的发生。(3)承包人应按照合同约定,负责工程保修和保养,确保工程在使用过程中的正常运行。4.2发包方的义务(1)发包人应按照合同约定,向承包人支付合同价款,并按照约定提供施工场地及相关条件。(2)发包人应按照合同约定,对工程进行监督和管理,确保工程按照设计和质量要求完成。(3)发包人应协助承包人办理与工程相关的审批、验收等手续。4.3工程质量保证承包人应保证工程质量符合设计文件和合同要求,并按照合同约定承担质量保证责任。如工程出现质量问题,承包人应负责修复,并承担修复费用。第五条合同期限及延期5.1合同期限本合同自双方签署之日起生效,至承包人完成工程、办理验收手续并支付完毕合同价款之日起终止。5.2延期条件如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按照约定完成,双方可协商一致延期。5.3延期费用如发生延期,承包人应承担因延期导致的额外费用,包括但不限于人工费、材料费等。具体费用双方可协商确定。第六条违约责任6.1承包方的违约责任如承包人违反合同约定,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿发包人的损失、支付违约金等。6.2发包方的违约责任如发包人违反合同约定,导致工程无法正常进行或出现其他问题,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿承包人的损失、支付违约金等。第八条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。如协商不成,则按照本合同约定的争议解决方式处理。8.2调解解决如双方同意,可以书面形式请求第三方进行调解。调解不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3诉讼解决如双方未能就争议解决方式达成一致,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更和解除9.1合同变更合同履行过程中,经双方协商一致,可以对合同内容进行变更。变更内容应以书面形式签订补充协议,并与本合同具有同等法律效力。9.2合同解除如合同履行过程中出现不可抗力或其他特殊情况,导致合同无法履行,双方可以协商解除合同。解除合同应以书面形式进行,并办理相关手续。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。保密信息不包括公众已知的信息或双方同意公开的信息。10.2保密期限保密信息的保密期限自双方签署本合同时起算,至合同终止或解除之日起两年内有效。第十一条合同的生效、终止和解除11.1合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同终止本合同在下列情况下终止:(1)合同约定的工程完工,并办理验收手续;(2)合同约定的付款期限届满,承包人已按合同约定收到全部合同价款;(3)双方协商一致终止合同。11.3合同解除本合同在下列情况下解除:(1)不可抗力导致合同无法履行;(2)一方明确表示不履行主要债务;(3)一方违约严重,对方有权解除合同;(4)法律、法规、政策等原因导致合同无法履行。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。如发生不可抗力,双方应立即协商采取措施,减轻损失。12.2合同的转让未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.3附件本合同的附件是本合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。附件包括:(1)绿化工程设计方案;(2)施工计划;(3)材料及设备清单;(4)其他相关文件。第十三条合同的签署13.1签署日期本合同签署日期为[年]年[月]月[日]日。13.2签署地点本合同签署地点为[地点]。13.3签署人本合同的签署人为双方授权的代表。第十四条附件14.1绿化工程设计方案附件一为本合同的绿化工程设计方案,包括工程设计图纸、技术要求等。14.2施工计划附件二为本合同的施工计划,包括施工进度安排、施工方法、质量保证措施等。14.3材料及设备清单附件三为本合同的材料及设备清单,包括材料名称、规格、数量、质量标准等。14.4其他相关文件附件四为本合同的其他相关文件,包括工程验收标准、安全防护措施等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入,是指在合同履行过程中,除甲乙方之外的,协助甲乙方完成合同约定义务的法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。1.2第三方范围第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件2.2第三方介入的程序第三方介入的程序如下:(1)甲乙方协商确定第三方介入的事项和条件;(2)甲乙方与第三方签订合作协议或合同,明确双方的权利义务;(3)甲乙方向第三方提供必要的工程资料和技术支持;(4)第三方按照约定进行工作,甲乙方对其工作进行监督和管理。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规、行业标准,履行合同约定的义务,并对其工作成果负责。3.2第三方义务第三方应遵守甲乙方的管理制度,服从甲乙方的指挥和监督,按照约定的时间、质量、成本等要求完成工作。3.3第三方权利第三方有权按照合同约定,获得相应的报酬和服务条件。第四条第三方介入的报酬和支付4.1第三方报酬甲乙方应按照合同约定或双方协商确定的价格,向第三方支付报酬。报酬包括但不限于服务费、咨询费、监理费、施工费等。4.2支付方式甲乙方应按照合同约定或双方协商确定的方式,向第三方支付报酬。支付方式包括但不限于银行转账、现金支付等。第五条第三方介入的管理和监督5.1甲方管理甲方应按照本合同约定和国家相关法律法规,对第三方进行管理和监督,确保第三方按照合同约定履行义务。5.2乙方管理乙方应按照本合同约定和国家相关法律法规,对第三方进行管理和监督,确保第三方按照合同约定履行义务。第六条第三方介入的风险和责任6.1第三方风险第三方介入可能带来的风险包括但不限于:(1)第三方工作质量不符合要求;(2)第三方工作进度延误;(3)第三方违反法律法规或合同约定等。6.2第三方责任限额甲乙方应与第三方在合同中明确责任限额,包括但不限于赔偿限额、工期延误责任限额等。如未在合同中明确,双方应协商确定。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方变更如因第三方原因导致合同无法履行,甲乙方可以协商变更第三方。变更第三方应按照本合同约定的条件和程序进行。7.2第三方解除如第三方严重违反合同约定,甲乙方可以解除与第三方的合同。解除合同应按照本合同约定的条件和程序进行。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方争议解决如第三方与甲乙方之间发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方与甲方、乙方的争议解决如第三方与甲方、乙方之间发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的其他条款9.1不可抗力第三方如因不可抗力导致无法履行合同,应立即通知甲乙方,并采取必要措施减轻损失。9.2保密义务第三方应遵守甲乙方的保密义务,不得泄露甲乙方提供的保密信息。9.3法律适用和争议解决第三方介入合同的法律适用和争议解决,参照本合同的相关条款执行。第十条附件10.1第三方介入合同附件一为本合同的第三方介入合同,包括第三方与甲乙方之间的权利义务、责任限额等详细内容。10.2第三方资格证明附件二为本合同第三方的资格证明文件,包括第三方资质证书、营业执照等。10.3其他相关文件附件三为本合同的其他相关文件第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:绿化工程设计方案详细要求和说明:本附件包含绿化工程的设计图纸、技术要求、材料规格等信息,是承包人进行施工的依据。设计方案应符合国家和行业相关标准,并由具有相应资质的设计单位提供。附件二:施工计划详细要求和说明:本附件包含施工进度安排、施工方法、质量保证措施等信息,是承包人进行施工的指导文件。施工计划应由承包人根据设计方案和实际情况制定,并报发包人批准。附件三:材料及设备清单详细要求和说明:本附件列明工程所需的所有材料、设备及其规格、数量、质量标准等信息,是承包人进行采购和施工的依据。清单应由承包人根据设计方案和施工计划制定,并报发包人批准。附件四:第三方介入合同详细要求和说明:本附件为第三方与甲乙方之间的合作协议或合同,明确双方的权利义务、责任限额等信息。第三方介入合同应由甲乙方与第三方协商签订,并报发包人备案。附件五:第三方资格证明详细要求和说明:本附件为第三方的资格证明文件,包括但不限于第三方资质证书、营业执照等。资格证明应证明第三方具备进行介入工作的资质和能力。附件六:其他相关文件详细要求和说明:本附件包含与工程相关的其他文件,如工程验收标准、安全防护措施等。具体文件内容应符合国家和行业相关要求。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人违约违约行为示例:未能按照约定时间完成工程、工程质量不符合设计要求、未经发包人同意擅自变更设计等。责任认定标准:承包人应承担违约责任,包括但不限于赔偿发包人的损失、支付违约金、延长工期等。具体责任金额和赔偿方式由双方协商确定。2.发包人违约违约行为示例:未能按照约定时间支付合同价款、提供的施工场地不符合要求、未按约定提供施工所需材料等。责任认定标
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024版艺术家与画廊之间的作品代理销售合同2篇
- 停车公司合同范本共
- 外贸合同范本2篇
- 美容院设计服务合同协议书(2024版)
- 房屋买卖及装修补偿合同04
- 包含2024年度升级策略的游戏开发合同3篇
- 梅蕾二零二四年度离婚合同:配偶赡养费及子女教育支出的约定
- 农副产品采购合同
- 弱电线路工程施工合同范本
- 经营权转让合同范本标准版
- 幼儿园红色故事绘本:《鸡毛信》 课件
- 部编人教版语文四年级上册生字课件 第26课 西门豹治邺
- 夹层钢结构施工方案钢结构夹层施工方案
- 部编版五年级上册语文第六单元习作:我想对您说
- 第23课《范进中举》课件 部编版语文九年级上册
- GB/T 7157-2019电烙铁和热风枪
- GB/T 37546-2019无人值守变电站监控系统技术规范
- GB/T 16453.6-2008水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术
- 管理沟通学PPT-沟通概论
- 《政府公共关系》12课件
- 部编道德与法治小学五年级上册《美丽文字-民族瑰宝》优质课件
评论
0/150
提交评论