2024年度光伏发电设备安装工程分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电设备安装工程分包合同本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程目标2.分包范围2.1分包内容2.2分包界限2.3分包工程量3.分包价格及支付3.1分包价格3.2支付方式3.3支付时间表4.工期要求4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误及延期费用5.质量标准与要求5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量检查与验收6.技术支持与服务6.1技术资料提供6.2技术培训6.3技术支持与咨询7.安全生产与环保7.1安全生产措施7.2环保要求7.3安全事故处理8.违约责任8.1分包方违约8.2甲方违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3法律适用10.合同的签订、变更与解除10.1合同签订10.2合同变更10.3合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的适用范围与效力12.1适用范围12.2合同效力13.其他条款13.1不可抗力13.2广告宣传13.3甲方提供的设施与服务14.附件14.1工程设计图纸14.2分包工程量清单14.3技术规范与要求第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年度光伏发电设备安装工程1.2工程地点：甲方指定的安装地点1.3工程规模：根据甲方提供的工程设计图纸，工程包括但不限于光伏发电设备的安装、调试、验收等。1.4工程目标：按照双方约定的质量标准，按时完成工程量的安装，保证光伏发电设备正常运行。第二条分包范围2.1分包内容：光伏发电设备的安装、调试、验收等工程。2.2分包界限：本工程的分包界限为光伏发电设备的安装、调试、验收等，不包括其他非分包范围内的工程。2.3分包工程量：具体工程量见附件中的分包工程量清单。第三条分包价格及支付3.1分包价格：双方经协商一致，分包价格为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于工程人工费、材料费、设备费、交通费、管理费等。3.2支付方式：甲方支付乙方分包价款的支付方式为【】支付。3.3支付时间表：具体支付时间表见附件中的支付时间表。第四条工期要求4.1工程开工日期：双方约定，工程开工日期为【】。4.2工程竣工日期：双方约定，工程竣工日期为【】。4.3工期延误及延期费用：如乙方原因导致工期延误，甲方有权按照约定的延期费用向乙方追偿。如不可抗力等因素导致工期延误，双方另行协商解决。第五条质量标准与要求5.1工程质量标准：本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的技术规范与要求。5.2质量保证措施：乙方应严格按照国家法律法规、行业标准及甲方提供的技术规范与要求进行施工，确保工程质量。5.3质量检查与验收：工程完成后，乙方应按照约定进行自检，并向甲方申请验收。甲方应在约定时间内组织验收，如不符合质量标准，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至符合质量标准。第六条技术支持与服务6.1技术资料提供：乙方应向甲方提供完整的技术资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、施工技术交底等。6.2技术培训：乙方应对甲方相关人员提供必要的技术培训，使其能够熟练操作光伏发电设备。6.3技术支持与咨询：乙方应在合同约定的期限内，为甲方提供技术支持与咨询服务，确保甲方正常使用光伏发电设备。第七条安全生产与环保7.1安全生产措施：乙方应严格按照国家法律法规、行业标准及甲方提供的安全生产措施进行施工，确保施工过程中的安全生产。7.2环保要求：乙方应严格按照国家法律法规、行业标准及甲方提供的环保要求进行施工，确保施工过程中的环境保护。7.3安全事故处理：如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条违约责任8.1分包方违约：如乙方违反合同约定，甲方有权按照违约情况向乙方追偿损失，包括但不限于工程进度延误、质量不达标等。8.2甲方违约：如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为分包价格的【】%。第九条争议解决9.1争议解决方式：如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点：本合同争议解决的地点为【】。9.3法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的签订、变更与解除10.1合同签订：本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同变更：如合同内容需要变更，必须经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同解除：如合同执行过程中发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致后可以解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约保密条款：如任何一方违反保密义务，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的适用范围与效力12.1适用范围：本合同适用于双方在2024年度光伏发电设备安装工程的分包合作。12.2合同效力：本合同自双方签字或盖章之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。第十三条其他条款13.1不可抗力：如因不可抗力导致合同执行困难或无法履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。13.2广告宣传：未经双方书面同意，任何一方不得在合同执行过程中使用对方的名称、标识、商标等进行广告宣传。13.3甲方提供的设施与服务：甲方应按照合同约定，向乙方提供施工所需的设施与服务，确保工程顺利进行。第十四条附件14.1工程设计图纸：详见附件中的工程设计图纸。14.2分包工程量清单：详见附件中的分包工程量清单。14.3技术规范与要求：详见附件中的技术规范与要求。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、政府监管部门等，均是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的各方。1.2第三方介入：如本合同执行过程中，需要第三方介入，包括但不限于中介方提供咨询服务、监理方进行工程监理、检测方进行质量检测等，甲方和乙方应与第三方签订相应的协议，明确第三方的权利、义务和责任。第二条第三方介入的程序与条件2.1程序：甲方和乙方如需第三方介入，应提前协商一致，并按照合同约定的程序进行。（1）第三方应具备相应的资质和能力；（2）第三方与甲方、乙方无利益冲突；（3）第三方介入不违反相关法律法规；（4）第三方介入不增加甲乙双方的额外负担。第三条第三方介入后的合同变更3.1甲方和乙方如需第三方介入，应签订补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。（1）第三方的名称、资质和联系方式；（2）第三方介入的范围和内容；（3）第三方的工作方式和时间；（4）甲乙双方与第三方的支付方式和支付金额；（5）第三方责任限额等。第四条第三方介入后的责任划分4.1第三方介入后，甲乙双方应与第三方明确责任划分，确保各方权益得到保障。4.2甲方和乙方应承担第三方介入产生的费用，并按照约定的支付方式和支付金额支付给第三方。4.3第三方应按照约定履行职务，如因第三方原因导致工程质量、进度等方面出现问题，第三方应承担相应责任。4.4第三方介入不影响甲乙双方根据本合同承担的责任和义务。第五条第三方责任限额5.1甲方和乙方应与第三方协商确定第三方责任限额，并在补充协议中明确。5.2第三方责任限额应包括第三方在履行职务过程中产生的损失赔偿限额、工程质量问题赔偿限额等。5.3甲方和乙方应按照约定承担第三方责任限额内的赔偿责任。第六条第三方介入与合同履行6.1第三方介入不影响本合同的履行，甲乙双方应按照本合同约定履行各自的义务。6.2甲方和乙方应与第三方保持良好沟通，确保工程顺利进行。6.3第三方介入过程中产生的任何争议，应由甲乙双方协商解决。第七条第三方退出7.1第三方完成介入事项后，应按照约定退出工程。7.2第三方退出前，甲乙双方应与第三方进行验收，确保第三方介入事项符合合同要求。7.3第三方退出后，甲乙双方应继续按照本合同履行各自的义务。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸详细要求和说明：本附件包含光伏发电设备的安装位置、规格、型号、连接方式等详细设计信息。乙方应根据图纸进行施工，确保设备安装符合设计要求。附件2：分包工程量清单详细要求和说明：本附件详细列出分包工程的所有工程量，包括设备安装、调试、验收等。乙方应按照清单完成工程量，甲方应按照清单进行支付。附件3：技术规范与要求详细要求和说明：本附件包含光伏发电设备安装的各项技术规范和要求，包括设备安装、调试、验收等方面的具体要求。乙方应严格遵守本附件的规定，确保工程质量。附件4：支付时间表详细要求和说明：本附件明确列出甲方支付乙方分包价款的支付时间表，包括支付金额、支付日期等。甲方应按照时间表进行支付，乙方应按照时间表接受支付。附件5：第三方介入协议详细要求和说明：本附件用于明确甲乙双方与第三方签订的介入协议，包括第三方的权利、义务和责任，以及甲乙双方与第三方的支付方式和支付金额等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方迟延履行：如乙方未按照合同约定的时间完成工程量，视为违约。甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为分包价格的【】%。示例说明：乙方未在约定的工程竣工日期前完成工程，甲方可以要求乙方支付违约金。2.乙方工程质量不符合规范：如乙方施工的工程质量不符合技术规范与要求，甲方有权要求乙方进行整改，并支付因此产生的费用。示例说明：乙方安装的光伏发电设备存在安全隐患，甲方可以要求乙方进行整改，并支付整改费用。3.甲方迟延支付：如甲方未按照支付时间表支付乙方分包价款，视为违约。甲方应支付给乙方违约金，违约金为应支付金额的【】%。示例说明：甲方未在约定的支付日期前支付乙方工程款，甲方应支付违约金。4.甲方提供的设施与服务不符合约定：如甲方提供的设施与服务不符合合同约定，乙方有权要求甲方进行整改，并支付因此产生的费用。示例说明：甲方提供的施工设备不符合合同约定，导致乙方施工进度延误，乙方可以要求甲方进行整改，并支付因此产生的费用。5.第三方违约：如第三方未按照约定履行职务，甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任。示例说明：监理方未按照约定进行工程监理，甲方和乙方可以要求监理方承担违约责任。全文完。2024年度光伏发电设备安装工程分包合同1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2分包工程范围1.3合同金额1.4工程地点1.5工程期限2.工程质量标准2.1工程质量要求2.2质量检验标准2.3质量保证措施3.分包商的义务和责任3.1分包商义务3.2分包商责任3.3分包商权利4.发包人的义务和责任4.1发包人义务4.2发包人责任4.3发包人权利5.合同价格及支付5.1合同价格5.2支付方式5.3支付条件5.4支付时间6.工程变更6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程变更费用7.违约责任7.1分包商违约7.2发包人违约7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼地点9.合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任11.不可抗力11.1不可抗力范围11.2不可抗力后果11.3不可抗力应对措施12.合同的修改和补充12.1合同修改12.2合同补充12.3修改和补充的效力13.法律适用和争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同公告14.2合同附件14.3合同解除14.4合同终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：光伏发电设备安装有限公司乙方：光伏发电设备安装工程分包商1.2分包工程范围乙方分包范围包括但不限于：光伏发电设备的安装、调试、运行维护等相关工作。具体工程内容和范围以附件一《分包工程明细表》为准。1.3合同金额本合同总金额为人民币【】元整（大写：【】元整），详细金额分配见附件一《分包工程明细表》。1.4工程地点工程地点位于【】。1.5工程期限本工程预计开工日期为【年】【月】【日】，预计竣工日期为【年】【月】【日】。实际工程进度和竣工时间以双方协商确定为准。第二条工程质量标准2.1工程质量要求乙方应按照甲方的技术要求和标准进行施工，确保分包工程的质量和安全。工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求。2.2质量检验标准乙方应按照甲方提供的质量检验标准进行自检和互检，确保分包工程的质量符合要求。具体检验标准见附件二《质量检验标准》。2.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强施工现场的管理和监督，确保分包工程的质量和安全。对于出现的质量问题，乙方应负责及时整改和修复，并承担相应责任。第三条分包商的义务和责任3.1分包商义务乙方应按照合同约定完成分包工程，并保证分包工程的质量和安全。乙方应遵守国家法律法规、行业标准和甲方的相关规定，服从甲方的管理和监督。3.2分包商责任乙方应对分包工程的安全、质量、进度等方面承担全部责任。由于乙方原因导致工程质量问题、安全事故、逾期交付等，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。3.3分包商权利乙方享有合同约定的权益，包括合同价款支付、工程变更、工程索赔等。乙方应在合同约定范围内行使权利，并遵守相关法律法规和甲方的规定。第四条发包人的义务和责任4.1发包人义务甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，并按时支付合同价款。甲方应对乙方进行必要的指导和监督，确保分包工程的顺利进行。4.2发包人责任甲方应对分包工程的合法性、合规性承担责任。由于甲方原因导致工程质量问题、安全事故、逾期交付等，甲方应承担相应的违约责任和赔偿责任。4.3发包人权利甲方享有合同约定的权益，包括工程变更、工程索赔、质量监督等。甲方应在合同约定范围内行使权利，并遵守相关法律法规和乙方的规定。第五条合同价格及支付5.1合同价格本合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整）。5.2支付方式合同价款支付方式为【】。5.3支付条件甲方支付合同价款的条件为乙方按照合同约定完成分包工程，并经验收合格。5.4支付时间甲方应在乙方完成分包工程并经验收合格后【】日内支付合同价款。第六条工程变更6.1工程变更范围工程变更范围包括工程内容、工程量、工程进度等方面的变更。6.2工程变更程序工程变更应由甲方提出，经乙方同意后签订《工程变更协议》并附上相关资料。6.3工程变更费用工程变更费用按照《工程变更协议》约定的方式计算和支付。第八条违约责任8.1分包商违约乙方违反合同约定，导致工程质量问题、安全事故、逾期交付等，应承担相应的违约责任和赔偿责任。8.2发包人违约甲方违反合同约定，导致工程质量问题、安全事故、逾期交付等，应承担相应的违约责任和赔偿责任。8.3违约赔偿违约方应按照合同约定和法律规定，向守约方支付违约金或其他赔偿金额。具体赔偿金额和计算方式见附件三《违约赔偿计算办法》。第九条争议解决9.1争议解决方式（一）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（二）向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构双方选择向仲裁委员会解决争议的，应按照附件四《仲裁条款》约定的仲裁机构进行。9.3诉讼地点双方选择向人民法院提起诉讼的，应按照附件四《诉讼条款》约定的地点进行。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件见附件五《合同终止条款》。10.3合同解除程序合同解除程序见附件五《合同解除条款》。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起【】年止。11.3泄密责任违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金【】元整（大写：【】元整），并赔偿因此造成的一切损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力范围不可抗力范围包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.2不可抗力后果由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据情况部分或全部免除责任。12.3不可抗力应对措施双方应采取合理的措施减少不可抗力带来的损失，并尽快恢复合同的履行。第十三条合同的修改和补充13.1合同修改合同的修改应采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。13.2合同补充合同的补充应采用书面形式，经双方签字（或盖章）后与合同具有同等法律效力。13.3修改和补充的效力合同的修改和补充是对原合同的补充和变更，与原合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1合同公告合同公告应通过甲方指定的公告渠道进行，包括但不限于公司内部公告、电子邮件等方式。14.2合同附件本合同附件包括但不限于《分包工程明细表》、《质量检验标准》、《违约赔偿计算办法》、《仲裁条款》、《诉讼条款》、《合同终止条款》和《合同解除条款》等。14.3合同解除合同解除应按照附件五《合同解除条款》的约定进行。14.4合同终止合同终止应按照附件五《合同终止条款》的约定进行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。1.2第三方介入范围（一）第三方作为中介方，协助甲方和乙方进行合同履行；（二）第三方作为监理方，对分包工程进行质量、安全、进度等方面的监督；（三）第三方作为检测方，对分包工程的质量进行检验和评估；（四）第三方作为融资方，为甲方和乙方提供资金支持；（五）其他经甲方和乙方同意的第三方介入情形。第二条第三方介入程序及责任2.1第三方介入程序第三方介入应由甲方和乙方共同协商确定，并签订《第三方介入协议》明确各方的权利和义务。2.2第三方责任第三方应按照《第三方介入协议》的约定，履行相应的职责，并承担相应的责任。2.3第三方权利第三方享有《第三方介入协议》约定的权益，包括但不限于费用支付、质量监督、争议解决等。第三条第三方介入费用及支付3.1第三方费用第三方介入费用包括但不限于中介费、监理费、检测费、融资利息等，具体费用根据《第三方介入协议》约定。3.2支付方式第三方介入费用的支付方式按照《第三方介入协议》的约定进行。3.3支付条件第三方介入费用的支付条件按照《第三方介入协议》的约定进行。3.4支付时间第三方介入费用的支付时间按照《第三方介入协议》的约定进行。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲方、乙方之间的关系，应以《第三方介入协议》为准。第三方不应直接与甲方、乙方发生合同关系，除非有明确的约定。4.2第三方与甲乙方的权益划分第三方的权益划分应按照《第三方介入协议》的约定进行。未经甲方和乙方同意，第三方不得单独与甲方或乙方发生权益划分。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行《第三方介入协议》过程中，因其过错导致甲方或乙方损失的赔偿限额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据《第三方介入协议》的约定确定。如《第三方介入协议》未明确，双方可另行协商确定。5.3第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整应由甲方和乙方共同协商确定，并签订《第三方介入协议》的补充协议。第六条第三方介入的终止和解除6.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件见《第三方介入协议》。6.2第三方介入解除程序第三方介入解除程序见《第三方介入协议》。6.3第三方介入终止和解除的效力第三方介入终止和解除的效力应按照《第三方介入协议》的约定进行。第七条违约责任及赔偿7.1第三方违约第三方违反《第三方介入协议》的约定，导致甲方或乙方损失的，应承担相应的违约责任和赔偿责任。7.2甲方和乙方违约甲方和乙方违反《第三方介入协议》的约定，导致第三方损失的，应承担相应的违约责任和赔偿责任。7.3违约赔偿计算违约赔偿金额的计算方式见《第三方介入协议》。第八条争议解决8.1争议解决方式（一）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（二）向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构双方选择向仲裁委员会解决争议的，应按照附件四《仲裁条款》约定的仲裁机构进行。8.3诉讼地点双方选择向人民法院提起诉讼的，应按照附件四《诉讼条款》约定的地点进行。第