施工合同延期补充协议完整版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

施工合同延期补充协议完整版本合同目录一览1.协议背景与延期原因1.1背景说明1.2延期原因2.延期条款2.1延期期限2.2延期后的合同执行3.延期后的工程量及工程款项3.1工程量调整3.2工程款项调整4.延期后的工程质量及标准4.1工程质量要求4.2工程标准5.延期后的工程进度及计划5.1工程进度安排5.2工程计划6.延期后的合同双方责任及义务6.1甲方责任与义务6.2乙方责任与义务7.延期后的合同变更7.1变更范围7.2变更程序8.延期后的合同解除及违约责任8.1解除条件8.2违约责任9.延期后的争议解决方式9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.延期后的合同解除及终止10.1解除条件10.2终止条件11.延期后的合同保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.延期后的合同法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.延期后的合同附件13.1附件内容13.2附件效力14.签字盖章及生效14.1签字盖章14.2生效条件第一部分：合同如下：1.协议背景与延期原因1.2延期原因：由于______（具体说明延期原因，如设计变更、不可抗力等），导致原合同约定的施工期限无法按时完成。经双方友好协商，决定对原合同进行延期。2.延期条款2.1延期期限：合同延期______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.2延期后的合同执行：除合同延期外，其他条款继续有效。乙方应按照延期后的期限完成施工任务，并承担相应的延期责任。3.延期后的工程量及工程款项3.1工程量调整：根据实际施工情况，双方同意对原合同工程量进行调整，具体调整内容见附件一。3.2工程款项调整：合同延期导致工程款项发生变化，具体调整内容见附件二。4.延期后的工程质量及标准4.1工程质量要求：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量满足甲方的要求。4.2工程标准：工程质量应符合______（标准名称）的要求，具体内容见附件三。5.延期后的工程进度及计划5.1工程进度安排：乙方应制定详细的施工进度计划，并于合同延期后______天内提交给甲方审核。5.2工程计划：乙方应按照审核通过的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。6.延期后的合同双方责任及义务6.1甲方责任与义务：（1）按照合同约定及时支付工程款项；（2）提供施工所需的基础设施和条件；（3）协助乙方解决施工过程中的问题，提供必要的支持。6.2乙方责任与义务：（1）按照合同约定的质量、进度完成施工任务；（2）承担因延期导致的额外费用；（3）遵守国家法律法规，确保施工安全。7.延期后的合同变更7.1变更范围：合同延期及相关条款的变更。7.2变更程序：双方书面协商一致，并签订《合同变更协议》。8.延期后的合同解除及违约责任8.1解除条件：（1）双方协商一致解除合同；（2）乙方严重违约，导致合同无法履行；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。8.2违约责任：（2）甲方未按照约定支付工程款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项的______%；（3）双方其他违约行为按照合同约定承担相应责任。9.延期后的争议解决方式9.1争议解决方式：双方发生争议时，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序：双方按照约定提交争议材料，进行调解或仲裁，并根据仲裁结果执行。10.延期后的合同解除及终止10.1解除条件：（1）双方协商一致解除合同；（2）乙方严重违约，导致合同无法履行；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。10.2终止条件：合同约定的施工任务完成，双方权利义务全部履行完毕。11.延期后的合同保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起______年。12.延期后的合同法律适用及争议解决12.1法律适用：本合同适用中华人民共和国______（省、市）的法律。12.2争议解决：双方发生争议时，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.延期后的合同附件13.1附件内容：附件一为工程量调整明细表，附件二为工程款项调整明细表，附件三为工程质量标准。13.2附件效力：附件与本合同具有同等法律效力，视为合同组成部分。14.签字盖章及生效14.1签字盖章：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效条件：合同经双方签字盖章，并经甲方审批同意后生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利义务。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入定义及范围15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，与本合同项目实施有关联的其他主体，包括但不限于中介方、咨询方、监管方、供应商等。15.2第三方范围：第三方包括但不限于下列主体：（1）提供专业咨询、技术支持、监管服务的机构或个人；（2）提供原材料、设备、服务的供应商；（3）参与工程建设的分包商；（4）其他与工程实施有关的机构或个人。16.第三方介入的协调与管理16.1第三方协调：甲方负责与第三方进行沟通协调，确保第三方按合同约定履行义务。16.2第三方管理：乙方应协助甲方对第三方进行管理，确保第三方施工质量、进度和安全。17.第三方责任限额17.1第三方责任：第三方应承担其行为导致的合同义务的履行责任。17.2责任限额：第三方对甲乙双方的赔偿责任限额为______万元。18.第三方违约处理18.1违约处理：第三方违反合同约定，甲方有权要求第三方承担违约责任。18.2违约责任：第三方应按照合同约定承担违约金或其他违约责任。19.第三方变更19.1变更程序：第三方如需变更，应提前______天书面通知甲方和乙方。19.2变更影响：第三方变更不影响本合同的履行，除非甲方和乙方另有约定。20.第三方解除与终止20.1解除条件：第三方未按照合同约定履行义务，经甲方和乙方协商一致，可以解除与第三方的合同。20.2终止条件：本合同约定的施工任务完成，第三方合同义务全部履行完毕。21.第三方保密条款21.1保密内容：第三方在合同履行过程中获取的甲方和乙方商业秘密、技术秘密、财务信息等。21.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起______年。22.第三方法律适用及争议解决22.1法律适用：第三方合同适用中华人民共和国______（省、市）的法律。22.2争议解决：第三方发生争议时，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。23.第三方附件23.1附件内容：附件一为第三方合同及其附件，附件二为第三方责任限额证明文件。23.2附件效力：附件与本合同具有同等法律效力，视为合同组成部分。24.第三方签字盖章及生效24.1签字盖章：第三方合同自双方签字盖章之日起生效。24.2生效条件：第三方合同经双方签字盖章，并经甲方审批同意后生效。第三方合同生效后，第三方应严格按照合同约定履行各自的权利义务。25.第三方与甲乙方的关系25.1第三方与甲方关系：第三方应视为甲方合同履行的一部分，接受甲方的监督和管理。25.2第三方与乙方关系：第三方应视为乙方合同履行的一部分，接受乙方的监督和管理。26.第三方与其他各方的划分说明26.1第三方与分包商划分：第三方应独立承担其合同义务，与分包商的责任划分按合同约定执行。26.2第三方与供应商划分：第三方与供应商的责任划分按合同约定执行，第三方应确保供应商的货物质量和服务。26.3第三方与咨询方划分：第三方与咨询方的责任划分按合同约定执行，第三方应接受咨询方的技术指导。26.4第三方与监管方划分：第三方应遵守监管方的规定，接受监管方的监督和检查。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量调整明细表详细列出合同延期后，工程量的具体调整情况，包括项目名称、原合同数量、调整后数量、调整原因等。附件二：工程款项调整明细表详细列出合同延期后，工程款项的具体调整情况，包括原合同金额、调整后金额、调整原因等。附件三：工程质量标准详细列出合同约定的工程质量标准，包括材料要求、施工工艺、验收标准等。附件四：第三方合同及其附件包括与第三方签订的合同及其附件，如中介服务合同、咨询合同、监管协议等。附件五：第三方责任限额证明文件提供第三方责任限额的证明文件，如保函、担保函等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：未按照合同约定及时支付工程款项：甲方应支付滞纳金，滞纳金计算方式为应付款项的______%。提供施工所需的基础设施和条件不达标：甲方应承担由此导致的乙方损失。2.乙方违约行为及责任认定：施工质量、进度和安全不符合合同约定：乙方应承担修复费用及甲方因此产生的损失。3.第三方违约行为及责任认定：未按照合