装修承揽施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

装修承揽施工合同范本通用本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期限第二条工程内容与要求2.1工程范围2.2工程质量标准2.3工程材料2.4施工工艺第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工付款3.5支付凭证第四条施工计划与进度4.1施工计划4.2工程进度报告4.3工期延误4.4提前完工奖励第五条质量保证与保修5.1质量保证5.2质量问题的处理5.3保修期限5.4保修范围第六条安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求6.4事故处理第七条合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3变更和解除的通知7.4变更和解除后的处理第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的通知11.3不可抗力后果的处理第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同的变更12.3合同的终止第十三条其他条款13.1合同的书面形式13.2合同的份数13.3合同的修订第十四条附录14.1工程图纸14.2施工方案14.3材料清单14.4其他技术文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程本合同所指的工程是指发包方委托承包方进行的装修施工项目，具体范围和内容详见附录。1.4施工期限施工期限是指承包方按照合同约定完成工程施工的时间。具体施工期限见合同约定的条款。第二条工程内容与要求2.1工程范围工程范围包括发包方提供的施工图纸、施工方案以及技术要求所确定的所有施工内容。2.2工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方提出的要求。具体质量要求见附录。2.3工程材料工程材料应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方提出的要求。具体材料要求见附录。2.4施工工艺施工工艺应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方提出的要求。具体工艺要求见附录。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价是指承包方完成工程所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、管理费、利润等。合同总价详见合同约定的条款。3.2支付方式支付方式可以采取进度付款和竣工付款两种方式。具体支付方式见合同约定的条款。3.3进度付款进度付款是指按照工程进度和合同约定的比例支付合同价款。具体比例和付款时间见合同约定的条款。3.4竣工付款竣工付款是指工程完成后，发包方按照合同约定支付剩余的合同价款。具体支付时间和方式见合同约定的条款。3.5支付凭证支付凭证是指发包方支付合同价款时，需提供给承包方的凭证，以证明付款的金额和时间。具体凭证要求见合同约定的条款。第四条施工计划与进度4.1施工计划承包方应根据工程特点和合同约定，制定详细的施工计划，并提交给发包方审批。具体施工计划见附录。4.2工程进度报告承包方应定期向发包方报告工程进度，以便发包方了解工程进展情况。具体报告频率和内容见合同约定的条款。4.3工期延误如承包方原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。具体责任和要求见合同约定的条款。4.4提前完工奖励如承包方提前完成工程，按照合同约定可以获得提前完工奖励。具体奖励标准和条件见合同约定的条款。第五条质量保证与保修5.1质量保证承包方应对工程施工质量负责，并按照合同约定提供质量保证。具体保证内容和期限见合同约定的条款。5.2质量问题的处理如发生质量问题，承包方应按照合同约定及时进行修复或更换，并承担相应的责任。具体处理方式和责任见合同约定的条款。5.3保修期限工程保修期限应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方提出的要求。具体保修期限见附录。5.4保修范围保修范围应包括合同约定的所有施工内容。具体范围见合同约定的条款。第六条安全生产与环保6.1安全生产责任承包方应按照安全生产法律法规和合同约定，承担工程施工过程中的安全生产责任。6.2安全防护措施承包方应采取必要的安全防护措施，确保工程施工过程中的安全和环保。具体措施见合同约定的条款。6.3环保要求承包方应按照环保法律法规和合同约定，确保工程施工过程中的环保要求得到满足。具体要求见附录。6.4事故处理如发生安全事故或环保事故，承包方应立即报告发包方，并按照合同约定和法律法规进行处理。具体处理方式和责任见合同约定的条款。第八条违约责任8.1发包方的违约责任如发包方未能按照合同约定履行其义务，导致工程无法正常进行或造成承包方损失的，应承担相应的违约责任。具体违约责任和赔偿金额见合同约定的条款。8.2承包方的违约责任如承包方未能按照合同约定履行其义务，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体违约责任和赔偿金额见合同约定的条款。8.3违约赔偿违约方应按照合同约定的方式赔偿对方因违约所造成的直接经济损失，并支付相应的违约金。具体赔偿金额和违约金标准见合同约定的条款。第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁如双方选择仲裁解决争议，应提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。9.3诉讼如双方选择诉讼解决争议，应提交至合同约定的人民法院进行诉讼。诉讼期间，双方仍应继续履行合同约定的义务。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。保密内容的具体范围见合同约定的条款。10.2保密期限双方对保密内容的保密期限应根据合同约定的条款进行确定。保密期限届满后，双方可以相互提供已解密的信息。10.3泄露后果如一方违反保密义务，导致保密内容泄露给第三方，泄露方应承担相应的违约责任。具体责任和要求见合同约定的条款。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的通知一方因不可抗力导致无法履行合同的，应立即通知对方，并提供相关证明文件。11.3不可抗力后果的处理如不可抗力事件持续发生，双方应协商调整合同的履行期限、方式等。如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照合同约定承担相应的责任。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。12.2合同的变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。12.3合同的终止合同履行完毕或者合同约定的解除条件满足的，本合同终止。合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十三条其他条款13.1合同的书面形式本合同及合同附件应以书面形式签订，一式两份，双方各执一份。13.2合同的份数本合同的份数应根据合同约定的条款进行确定。双方应妥善保管合同副本，以备不时之需。13.3合同的修订合同履行过程中，如双方同意对合同进行修订的，应签订书面修订协议，并经双方盖章确认。第十四条附录14.1工程图纸工程图纸是本合同的重要组成部分，应详细描述工程的具体设计要求。具体图纸见附录。14.2施工方案施工方案是承包方进行工程施工的依据，应详细描述施工过程中的各项措施和方法。具体方案见附录。14.3材料清单材料清单应列明本工程所需的所有材料名称、规格、数量等信息。具体清单见附录。14.4其他技术文件其他技术文件包括但不限于施工工艺、质量标准等，应详细描述与工程施工相关的各项技术要求。具体文件见附录。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方的介入，包括但不限于中介方、监理方、设计方等，特制定本部分以明确第三方的概念、责任限额以及与其他各方的划分说明。第一条第三方定义1.1本合同所涉及的第三方是指除甲乙方之外，参与或协助履行合同义务的个人或单位。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方等，以及其他提供辅助服务的单位和个人。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入需经甲乙方书面同意，并在合同中明确介入的条件和方式。2.2第三方介入应在合同约定的范围内进行，并遵守国家相关法律法规和行业标准。第三条第三方的主要义务3.1第三方应按照合同约定和甲乙方的要求，提供专业服务或协助履行合同义务。3.2第三方应保证其提供的服务或协助符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。3.3第三方应对其提供的服务或协助过程中产生的纠纷承担相应责任。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙方的责任限额应根据合同约定的条款进行确定。4.2第三方责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围和赔偿方式等。4.3甲乙方应根据合同约定和实际情况，合理确定第三方的责任限额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方应保持独立的关系，各自承担合同约定的义务和责任。5.2第三方与甲乙方之间不存在任何隶属或代理关系。5.3第三方与甲乙方之间的纠纷应通过友好协商解决；如协商不成，可以选择仲裁或诉讼解决。第六条第三方介入后的合同变更6.1如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙方应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。6.2合同变更后的第三方义务和责任应根据变更协议的约定确定。6.3合同变更不得违反国家相关法律法规和行业标准。第七条第三方介入后的合同解除7.1如第三方介入导致合同无法履行，甲乙方应协商解除合同，并按照合同约定承担相应的责任。7.2合同解除后的第三方义务和责任应根据合同约定的条款进行确定。7.3合同解除后，甲乙方应按照合同约定处理善后事宜。第八条第三方介入后的争议解决8.2仲裁或诉讼的当事人应包括甲乙方和第三方。8.3仲裁裁决或判决对甲乙方和第三方均具有法律约束力。第九条第三方介入后的保密义务9.1第三方应对其在合同履行过程中知悉的甲乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。9.2第三方保密义务的期限和范围应根据合同约定的条款进行确定。9.3第三方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第十条第三方介入后的违约责任10.1第三方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。10.2第三方对甲乙方的赔偿金额和方式应根据合同约定的条款进行确定。10.3第三方违约不影响甲乙方之间合同的履行。第十一条第三方介入后的合同效力11.1本合同及合同附件对甲乙方具有法律约束力，第三方对甲乙方的承诺和保证视为对甲乙方的约束。11.2本合同及合同附件对第三方不具有法律约束力，但第三方应遵守合同约定的义务和责任。第十二条第三方介入后的其他条款12.1合同的书面形式本合同及合同附件应以书面形式签订，一式两份，甲乙方各执一份。12.2合同的份数本合同的份数应根据合同约定的条款进行确定。甲乙方应妥善保管合同副本，以备不时之需。12.3合同的修订合同履行过程中，如甲乙方同意对合同进行修订的，应签订书面修订协议，并经双方盖章确认。本部分是对原合同的补充和修正，旨在明确第三方介入后的合同履行、责任限额、争议解决等方面的问题。甲乙方应根据实际情况和合同约定，合理选择和利用第三方服务，并确保第三方服务的质量和效果。第三方介入后的合同履行应严格遵守国家相关法律法规和行业第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸工程图纸是本合同的重要组成部分，应详细描述工程的具体设计要求。图纸应包括平面图、立面图、剖面图、节点图等，并标注尺寸、材料、工艺等信息。2.施工方案施工方案是承包方进行工程施工的依据，应详细描述施工过程中的各项措施和方法。方案应包括施工进度计划、施工工艺流程、人员配置、材料采购计划等。3.材料清单材料清单应列明本工程所需的所有材料名称、规格、数量等信息。清单应包括材料的品牌、产地、供应商等详细信息。4.质量标准质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方提出的要求。标准应包括对材料的质量要求、施工工艺要求、验收标准等。5.安全生产措施安全生产措施应根据国家相关法律法规和行业标准制定，包括施工现场的安全防护措施、应急预案、安全培训等内容。6.环保要求环保要求应符合国家相关法律法规和行业标准。要求应包括对施工现场的环保措施、废弃物处理、噪音控制等内容。7.合同履行期限合同履行期限是指承包方按照合同约定完成工程施工的时间。应明确具体的起止日期，并注明日历天数。8.合同价格明细合同价格明细应详细列出合同总价中所包含的各项费用，包括材料费、人工费、管理费、利润等。9.支付凭证格式支付凭证格式应包括发包方和承包方的基本信息、付款金额、付款时间、付款方式等。10.质量保证和保修条款质量保证和保修条款应详细描述承包方对工程质量的保证责任和保修期限、保修范围等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约发包方未能按照合同约定履行其义务，如未能按时支付工程款、未能提供施工图纸等，应承担相应的违约责任。责任认定：发包方应按照合同约定的违约金标准向承包方支付违约金。违约金不足以弥补承