2024年度电力线路维修及改造施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力线路维修及改造施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条工程内容2.1电力线路维修范围2.2电力线路改造内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度第四条施工期限4.1维修施工期限4.2改造施工期限4.3延期违约金计算第五条施工质量标准5.1维修质量标准5.2改造质量标准5.3质量验收程序第六条乙方义务与责任6.1施工准备及现场交接6.2施工安全措施6.3工程资料保管第七条甲方义务与责任7.1施工许可及现场协调7.2工程款支付及进度7.3工程变更处理第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3不可抗力因素影响第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3诉讼解决第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2税款承担13.3合同附件第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××电力公司地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.3合同术语定义（1）电力线路：指从发电站到用户用电点之间的输电线路和配电线路。（2）维修：指对电力线路进行的日常检查、故障排除、零部件更换等工作。（3）改造：指对电力线路进行的升级、优化、扩建等工作。第二条工程内容2.1电力线路维修范围（1）对甲方所属的条10kV线路进行例行检查和维修。（2）对甲方所属的条35kV线路进行例行检查和维修。2.2电力线路改造内容（1）将甲方所属的条10kV线路进行升级改造，提高输电能力。（2）将甲方所属的条35kV线路进行优化改造，提高输电稳定性。2.3工程量清单（详见附件：工程量清单）第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为人民币万元，其中包括维修费用万元，改造费用万元。3.2价格调整机制（1）如遇材料价格变动，双方可协商调整合同价格。（2）如遇不可抗力因素，导致工程延期，双方可协商调整合同价格。3.3付款方式及进度（1）甲方支付乙方合同总价的全额50%作为预付款。（2）乙方完成维修工作后，甲方支付乙方合同总价的全额30%。（3）乙方完成改造工作后，甲方支付乙方合同总价的全额20%。第四条施工期限4.1维修施工期限乙方应在合同签订后的个工作日内完成维修工作。4.2改造施工期限乙方应在合同签订后的个工作日内完成改造工作。4.3延期违约金计算（1）如乙方未按约定时间完成维修工作，每延期一天，乙方应支付甲方合同总价1%的违约金。（2）如乙方未按约定时间完成改造工作，每延期一天，乙方应支付甲方合同总价1%的违约金。第五条施工质量标准5.1维修质量标准（1）维修后的电力线路应达到国家电力行业标准。（2）维修后的电力线路故障率应低于%。5.2改造质量标准（1）改造后的电力线路应达到国家电力行业标准。（2）改造后的电力线路输电能力应提高%。5.3质量验收程序（1）乙方完成维修工作后，甲方应组织相关人员对维修工程进行验收。（2）乙方完成改造工作后，甲方应组织相关人员对改造工程进行验收。第六条乙方义务与责任6.1施工准备及现场交接（1）乙方应在施工前个工作日内完成施工准备工作。（2）乙方应与甲方完成现场交接，确保施工顺利进行。6.2施工安全措施（1）乙方应按照国家相关安全生产法规进行施工。（2）乙方应确保施工过程中的人员安全及设备安全。6.3工程资料保管（1）乙方应妥善保管工程相关资料，确保资料完整、准确。（2）工程结束后，乙方应将工程资料交给甲方。第八条违约责任8.1甲方违约责任（1）甲方未按约定时间支付预付款、进度款，应支付乙方合同总价1%的违约金。（2）甲方未按约定提供施工场地、施工条件，导致乙方无法按时完成工程，应承担相应责任。8.2乙方违约责任（1）乙方未按约定时间完成维修、改造工作，应支付甲方合同总价1%的违约金。（2）乙方施工质量不符合约定标准，应承担返工、修复等费用。8.3不可抗力因素影响如遇不可抗力因素，导致工程无法按约定时间完成，双方可协商调整合同履行期限。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成，双方可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。9.3诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应书面协议，经双方签字盖章后生效。10.3合同终止条件（1）双方协商一致解除合同。（2）合同约定的工程全部完成后，合同自然终止。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起年内有效。11.3违约保密条款违反保密条款的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如发生合同争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2税款承担合同履行过程中发生的税费，按照国家相关规定承担。13.3合同附件（详见附件：合同附件）第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章（甲方盖章）代表签字：____________日期：____年__月__日14.2乙方签字盖章（乙方盖章）代表签字：____________日期：____年__月__日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的个体或组织。1.2第三方范围（1）中介方：提供咨询服务、协调关系、促进合同履行等服务的个体或组织。（2）监理方：对工程质量、进度、安全等方面进行监督、检查和评估的个体或组织。（3）政府部门：对工程实施行政监管、审批、验收等职能的机关或部门。（4）其他利益相关方：包括但不限于工程所在地居民、环保组织等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序（1）甲方、乙方应与第三方进行充分沟通，达成一致意见。（2）甲方、乙方与第三方签订书面协议，明确各自权利义务。（3）第三方介入后，甲方、乙方应继续履行本合同约定的义务。2.2第三方介入条件（1）第三方应具备相应的资质、能力，能提供专业、有效的服务。（2）第三方介入不应影响本合同的履行，不得改变合同约定的工程质量、进度等要求。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方仅对其提供的服务或产品负责，不对甲方、乙方以外的其他方面负责。3.2第三方违约责任（1）第三方未按约定提供服务或产品，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。（2）第三方侵犯甲方、乙方合法权益，应承担相应的法律责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应独立于甲方，不对甲方直接负责，甲方也不直接向第三方支付费用。4.2第三方与乙方关系第三方应独立于乙方，不对乙方直接负责，乙方也不直接向第三方支付费用。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更条件（1）甲方、乙方与第三方协商一致，且不违背本合同约定。（2）甲方、乙方与第三方签订书面变更协议，明确变更内容、范围、期限等。5.2合同变更程序（1）甲方、乙方将变更协议提交给对方审查。（2）双方确认变更协议后，继续履行本合同及变更协议约定的义务。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入引起的争议，应由甲方、乙方与第三方协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条第三方介入后的保密条款7.1第三方应保守本合同及工程相关的商业秘密、技术秘密等。7.2第三方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。第八条第三方介入后的法律适用及争议解决8.1第三方介入引起的争议，适用中华人民共和国法律。8.2争议解决方式：如协商不成，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入后的其他条款9.1不可抗力：第三方因不可抗力无法履行合同义务，不承担违约责任。9.2税费承担：第三方应按照国家相关规定承担税费。9.3合同附件：第三方介入后的相关协议、文件等，作为本合同附件。第十条签字盖章10.1甲方签字盖章（甲方盖章）代表签字：____________日期：____年__月__日10.2乙方签字盖章（乙方盖章）代表签字：____________日期：____年__月__日10.3第三方签字盖章（第三方盖章）代表签字：____________日期：____年__月__日本附加条款与本合同具有同等法律效力，一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出维修及改造工程的各项工程量，包括线路长度、杆塔数量、电缆规格等。附件二：材料设备清单详细列出本合同履行过程中所需材料的名称、型号、数量、单价等信息。附件三：施工方案详细描述维修及改造施工的具体步骤、方法、安全措施等。附件四：质量验收标准列出工程质量验收的具体标准和要求。附件五：安全生产措施详细描述施工过程中的安全生产措施，包括人员安全、设备安全等。附件六：保密协议明确甲乙双方及第三方之间的保密内容、保密期限及违约保密条款。附件七：第三方服务协议明确第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用等信息。附件八：付款凭证包括预付款、进度款的支付凭证及银行转账记录。附件九：验收报告包括工程验收的结果、验收日期等信息的报告。附件十：变更协议如合同履行过程中发生变更，需签订变更协议，明确变更内容、范围、期限等。附件十一：违约金计算公式明确违约金的计算方式，包括计算基数、违约金比例等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件，导致乙方无法按时完成工程。3.乙方未按约定时间完成维修、改造工作。4.乙方施工质量不符合约定标准。5.第三方未按约定提供服务或产品。6.第三方侵犯甲方、乙方合法权益。违约责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款，应支付乙方合同总价1%的违约金。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件，导致乙方无法按时完成工程，应承担相应责任。3.乙方未按约定时间完成维修、改造工作，应支付甲方合同总价1%的违约金。4.乙方施工质量不符合约定标准，应承担返工、修复等费用。5.第三方未按约定提供服务或产品，应支付甲方、乙方因此遭受的损失。6.第三方侵犯甲方、乙方合法权益，应承担相应的法律责任。示例说明：如甲方未按约定时间支付预付款，乙方可以依据附件九中的违约金计算公式，计算出违约金金额，向甲方提出违约金支付要求。如乙方未按约定时间完成维修工作，甲方可以依据附件九中的违约金计算公式，计算出违约金金额，向乙方提出违约金支付要求。如第三方未按约定提供服务或产品，甲方、乙方可以依据附件九中的违约金计算公式，计算出违约金金额，向第三方提出违约金支付要求。全文完。2024年度电力线路维修及改造施工合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概述2.1工程地点2.2工程内容2.3工程规模2.4工程预算第三条施工时间3.1施工开始日期3.2施工结束日期第四条施工质量标准4.1工程质量要求4.2质量检验标准4.3质量保证期限第五条工程变更5.1变更条件5.2变更程序5.3变更费用承担第六条合同价格6.1合同总价6.2付款方式6.3付款条件6.4发票开具第七条乙方义务7.1施工准备7.2施工安全7.3环境保护7.4工程资料交付第八条甲方义务8.1提供施工场地8.2协助乙方施工8.3工程验收第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3诉讼或仲裁费用第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约泄露的赔偿第十三条其他条款13.1合同附件13.2合同修改记录13.3法律适用13.4合同解除后的处理第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3签字日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方名称：×××电力公司1.1甲方地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司1.2乙方地址：×××省×××市×××区×××路×××号第二条工程概述2.1工程地点：×××省×××市×××区×××电力线路2.2工程内容：对×××电力线路进行维修及改造，包括但不限于塔架维修、电缆更换、接地网改造等2.3工程规模：全长×××公里，共×××座塔架2.4工程预算：人民币×××万元第三条施工时间3.1施工开始日期：2024年××月××日3.2施工结束日期：2024年××月××日第四条施工质量标准4.1工程质量要求：符合国家电力行业标准《电力线路工程施工及验收规范》的要求4.2质量检验标准：按照国家电力行业标准进行检验，检验合格率为100%4.3质量保证期限：工程验收合格后，乙方应保证工程质量不少于××年第五条工程变更5.1变更条件：合同执行过程中，如因设计、政策、环境等原因需要变更，双方可协商一致进行变更5.2变更程序：变更内容须经甲方书面确认，并由双方签署变更协议5.3变更费用承担：变更费用按照双方确认的协议承担第六条合同价格6.1合同总价：人民币×××万元6.2付款方式：银行转账6.3付款条件：按工程进度分阶段付款，具体付款比例由双方协商确定6.4发票开具：乙方应向甲方提供合法的税务发票第七条乙方义务7.1施工准备：乙方应按照甲方要求，提前做好施工前的准备工作，包括人员、材料、设备等7.2施工安全：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工安全7.3环境保护：乙方应做好施工过程中的环境保护工作，防止污染和破坏环境7.4工程资料交付：乙方应在工程验收合格后，向甲方交付完整的工程资料，包括设计文件、施工记录等第八条甲方义务8.1提供施工场地：甲方应保证乙方施工所需的场地、通道、水源、电源等条件的畅通与供给。8.2协助乙方施工：甲方应提供必要的施工指导和监督，确保施工顺利进行。8.3工程验收：甲方应组织专业人员按照合同约定的质量标准对工程进行验收。第九条违约责任9.1甲方违约：甲方未按约定时间支付工程款或提供施工场地等，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。9.2乙方违约：乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。9.3违约赔偿：因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点：合同签订地。10.3诉讼或仲裁费用：诉讼或仲裁费用由败诉方承担。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.3合同解除条件：合同解除应由双方协商一致，并签订解除协议。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密。12.2保密期限：自合同生效之日起至合同解除或终止之日起两年。12.3违约泄露的赔偿：泄露方应承担泄露给对方造成的经济损失的赔偿责任。第十三条其他条款13.1合同附件：为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。13.2合同修改记录：合同修改记录应由双方签字盖章，并注明修改日期。13.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.4合同解除后的处理：合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理工程现场，并承担相应费用。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章：甲方（盖章）：×××电力公司代表人（签字）：________日期：2024年××月××日14.2乙方签字盖章：乙方（盖章）：×××建筑工程有限公司代表人（签字）：________日期：2024年××月××日第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义：第三方是指非甲方、乙方以外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管机构等。15.2第三方职责：第三方根据本合同的约定，应履行监督、检查、评估等职责，确保工程按照规定的质量、安全、进度等要求顺利进行。15.3第三方权利：第三方有权根据合同约定，对工程施工过程进行监督、检查，要求乙方提供相关工程资料和信息。15.4第三方义务：第三方应保守在工程施工过程中获取的甲方和乙方的商业秘密和技术秘密，不得泄露给其他无关方。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择：甲方应在与乙方签订合同前，明确第三方的选择，并将第三方名单通知乙方。16.2第三方费用：第三方介入所需的费用，包括但不限于中介费、监理费、审计费等，由甲方承担。16.3第三方报告：第三方应定期向甲方提交工程进度、质量、安全等方面的报告，乙方应给予必要的配合和支持。16.4第三方指令：第三方根据合同约定发出的指令，乙方应严格执行。如乙方对第三方的指令有异议，应通过甲方协调解决。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任：第三方应对其在工程施工过程中的行为负责，如因第三方原因导致工程质量、安全等问题，由第三方承担相应的责任。17.2责任限额：甲乙双方与第三方约定，第三方在其职责范围内的责任限额为合同总价款的××%。17.3责任保险：第三方应购买并维持责任保险，保险额度不得低于责任限额。保险单应提交甲方备案。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方：第三方作为甲方的代表，对甲方负责，执行甲方的指令，甲方有权对第三方的工作进行监督和评价。18.2第三方与乙方：第三方对乙方的工作进行监督和检查，乙方应积极配合第三方的工作，按合同约定履行义务。18.3第三方与其他方的关系：第三方与其他方之间不存在合同关系，但第三方有权要求其他方按合同约定履行义务。第十九条第三方介入的变更和解除19.1变更条件：合同执行过程中，如需变更第三方，应经甲方、乙方同意，并签订变更协议。19.2解除条件：合同执行过程中，如需解除第三方，应经甲方、乙方同意，并签订解除协议。第二十条第三方介入的保密条款20.1保密内容：与本合同相关的工程资料、技术数据、商业秘密等。20.2保密期限：自合同生效之日起至合同解除或终止之日起两年。20.3违约泄露的赔偿：泄露方应承担泄露给对方造成的经济损失的赔偿责任。第二十一条第三方介入的其他条款21.1合同附件：为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。21.2合同修改记录：合同修改记录应由双方签字盖章，并注明修改日期。21.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。21.4争议解决：本合同争议按照上述第十四条的约定处理。第二十二条双方签字盖章22.1甲方签字盖章：甲方（盖章）：×××电力公司代表人（签字）：________日期：2024年××月××日22.2乙方签字盖章：乙方（盖章）：×××建筑工程有限公司代表人（签字）：________日期：2024年××月××日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：施工方案和施工组织设计附件3：工程预算书附件4：施工合同副本附件5：工程进度计划表附件6：工程质量检验标准附件7：安全生产管理制度附件8：环境保护措施方案附件9：工程资料移交清单附件10：工程验收标准和方法附件11：第三方介入协议附件12：保险单据附件13：工程变更记录附件14：工程支付凭证附件15：工程验收报告附件详细要求和说明：附件1：工程设计图纸应包括完整的线路布置、塔架结构、电缆走向等详细设计信息，并由甲方加盖公章确认。附件2：施工方