门窗安装承包协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

门窗安装承包协议书本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的生效与终止2.工程概述2.1工程地点2.2工程内容2.3工程量与质量标准3.承包范围与责任3.1承包范围3.2承包责任3.3承包人义务4.合同价格与支付4.1合同价格4.2支付方式4.3价款调整5.工期与进度5.1工期约定5.2进度要求5.3延期违约责任6.材料与设备6.1材料与设备质量6.2验收与检验6.3材料与设备的保管与使用7.质量与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3质量争议的处理8.安全与环保8.1安全生产8.2环保要求8.3安全事故的处理9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点10.3诉讼或仲裁时效11.合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3变更与解除的效力12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3违约责任13.合同的转让与继承13.1合同转让13.2合同继承14.其他条款14.1通知与联系14.2合同的完整性与冲突14.3附件第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释1.2适用法律本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同的生效与终止本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期至______年______月______日。除非双方另有约定，本协议到期自动终止。第二条工程概述2.1工程地点本协议项下的工程位于______省______市______区（县）______路______号，具体施工地点以甲方指定的地点为准。2.2工程内容本协议项下的工程内容为______。2.3工程量与质量标准工程量及质量标准详见附件______。第三条承包范围与责任3.1承包范围乙方承担本协议第二条所述工程的施工，包括______等。3.2承包责任乙方应按照本协议约定的质量、工期等要求完成施工，并对施工过程中的安全、环保等负责。3.3承包人义务乙方应遵守国家法律法规，严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。第四条合同价格与支付4.1合同价格本协议项下的工程合同总价为人民币______元（大写：_______________________元整），乙方应按照本协议约定的付款方式及时间节点收取甲方支付的价款。4.2支付方式甲方采用______方式支付乙方工程价款。4.3价款调整合同价款调整按照______执行。第五条工期与进度5.1工期约定本工程的工期为______天，自乙方入场施工之日起计算。5.2进度要求乙方向甲方承诺按照施工计划和进度要求完成施工。5.3延期违约责任如乙方不能按照本协议约定的工期完成施工，应按照______承担违约责任。第六条材料与设备6.1材料与设备质量乙方应保证所使用的材料、设备的质量，并符合国家相关标准和甲方的要求。6.2验收与检验乙方应在施工过程中按照合同约定的质量标准进行自检，并接受甲方的检查和验收。6.3材料与设备的保管与使用乙方应妥善保管和使用材料、设备，确保施工过程中的安全、环保等要求得到满足。第七条质量与验收7.1质量标准本工程的施工质量应符合______等国家和行业标准。7.2验收程序工程完成后，乙方应按照合同约定的验收程序进行自检、甲方检验和政府相关部门的验收。7.3质量争议的处理如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照本协议约定的争议解决方式处理。第八条安全与环保8.1安全生产乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。8.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中的环保要求得到满足。8.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。第九条违约责任9.1承包人违约如乙方不能按照本协议约定的质量、工期等要求完成施工，应按照违约责任条款承担违约责任。9.2发包人违约如甲方不能按照本协议约定的付款方式及时间节点支付价款，应按照违约责任条款承担违约责任。9.3违约赔偿违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任，具体赔偿金额按照违约责任条款执行。第十条争议解决10.1争议解决方式如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点本协议的诉讼或仲裁地点为______省______市______区（县）人民法院（或仲裁委员会）。10.3诉讼或仲裁时效任何一方提起诉讼或仲裁的时效为______年，自知道或应当知道自己的权利受到侵害之日起计算。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更本协议的变更应采用书面形式，经甲乙双方协商一致后生效。11.2合同解除除非本协议另有约定，任何一方不得单方面解除本协议。如双方协商一致解除本协议，应签署书面解除协议，并按照本协议约定的方式处理后续事项。11.3变更与解除的效力本协议的变更或解除不得影响乙方已完成的工程质量和工程款的支付。第十二条保密条款12.1保密内容双方在签订本协议过程中及本协议有效期内所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.2保密义务双方应对保密内容承担保密义务，不得向任何第三方泄露。12.3违约责任如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十三条合同的转让与继承13.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2合同继承本协议的有效期届满或解除后，除非双方另有约定，本协议的权利和义务得以继承。第十四条其他条款14.1通知与联系双方应通过书面形式互相通知与联系，确保本协议的履行。14.2合同的完整性与冲突本协议是双方完整的意思表示，取代了所有之前的口头或书面协议。本协议的任何条款如与法律冲突，应以法律为准。14.3附件本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本协议中，第三方指除甲乙双方外，与本协议无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方职责第三方根据本协议的约定，可能承担协助、监督、评估等职责，但除非本协议有明确规定，第三方不承担任何合同义务。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当甲乙双方认为需要第三方介入时，应书面协商一致，并明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：工程质量或进度出现问题，双方协商一致需要第三方评估；法律法规要求第三方介入；双方约定的其他条件。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利第三方根据本协议的约定，有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督、检查和评估。3.2第三方义务第三方应按照甲乙双方的要求，公正、客观地履行监督、检查和评估职责，并保守甲乙双方的商业秘密。3.3第三方责任限额第三方对因履行监督、检查和评估职责而造成的甲乙双方损失，承担有限责任。第三方责任的限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均为独立的主体，第三方介入并不改变甲乙双方之间的合同关系。4.2第三方与甲乙双方的沟通第三方应保持与甲乙双方的沟通，确保第三方介入的顺利进行。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入费用的承担第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在第三方介入协议中明确。5.2第三方费用支付方式甲乙双方按照第三方介入协议的约定支付第三方费用。第六条第三方退出机制6.1第三方退出条件（1）第三方完成了约定的监督、检查和评估职责；（2）甲乙双方书面同意第三方退出；（3）法律法规或本协议约定的其他退出条件。6.2第三方退出程序第三方退出时，应按照本协议及第三方介入协议的约定，办理相关手续。第七条第三方违约处理7.1第三方违约如第三方未能按照本协议或第三方介入协议的约定履行职责，视为违约。7.2违约责任第三方应承担因违约产生的损失赔偿责任，具体赔偿金额由甲乙双方协商确定。第八条争议解决8.1争议解决方式如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼或仲裁地点本协议的诉讼或仲裁地点为______省______市______区（县）人民法院（或仲裁委员会）。8.3诉讼或仲裁时效任何一方提起诉讼或仲裁的时效为______年，自知道或应当知道自己的权利受到侵害之日起计算。第九条合同的变更与解除9.1合同变更本协议的变更应采用书面形式，经甲乙双方协商一致后生效。9.2合同解除除非本协议另有约定，任何一方不得单方面解除本协议。如双方协商一致解除本协议，应签署书面解除协议，并按照本协议约定的方式处理后续事项。9.3变更与解除的效力本协议的变更或解除不得影响乙方已完成的工程质量和工程款的支付。第十条保密条款10.1保密内容双方在签订本协议过程中及本协议有效期内所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。10.2保密义务双方应对保密内容承担保密义务，不得向任何第三方泄露。10.3违约责任如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的转让与继承11.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2合同继承本协议的有效期届满或解除后，除非双方另有第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：材料与设备清单附件三：施工方案附件四：工程量清单附件五：质量标准与验收规范附件六：安全生产与环保措施方案附件七：工程进度计划附件八：支付方式与时间表附件九：违约行为及责任认定附件十：争议解决方式附件一：工程图纸本附件包含工程的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，用以指导施工。图纸应由甲方提供，乙方应仔细研究并按照图纸施工。附件二：材料与设备清单本附件详细列出工程所需的所有材料和设备，包括品牌、型号、数量等信息。乙方应按照清单采购材料和设备，并保证质量符合要求。附件三：施工方案本附件详细描述施工的具体步骤、方法和要求。乙方应根据方案进行施工，确保施工顺利进行。附件四：工程量清单本附件列出工程的各项工程量，包括工程量、单位、数量等信息。乙方应按照清单进行施工，并按照清单计量支付。附件五：质量标准与验收规范本附件详细列出工程的质量标准和要求，包括材料、构件、安装等方面的要求。乙方应严格按照标准施工，确保工程质量。附件六：安全生产与环保措施方案本附件详细描述施工过程中的安全生产和环保措施。乙方应严格遵守，确保施工安全环保。附件七：工程进度计划本附件列出工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。乙方应按照计划进行施工，确保工程按时完成。附件八：支付方式与时间表本附件详细描述支付方式、支付时间、支付金额等信息。甲方应按照附件约定的方式支付乙方工程款。附件九：违约行为及责任认定本附件详细列出双方在合同履行过程中可能出现的违约行为，并明确违约责任。如乙方未能按照约定时间完成工程，应承担违约责任。附件十：争议解决方式本附件详细描述争议解决的方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。双方应尝试协商解决争议，协商不成的，可选择其他争议解决方式。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照约定时间完成工程，应按照违约责任条款承担违约责任。2.乙方