施工安全协议书范例15篇

施工安全协议书[范例15篇]施工安全协议书1签协议单位：（以下简称甲方）签协议单位：（以下简称乙方）为确保施工人员在北京市轨道交通15号线04合同段施工生产中的人身安全与健康，明确甲﹑乙双方责任﹑权利和义务，经协商一致，特签订本协议并共同遵守。第一条甲方的具体责任一﹑甲方认真贯彻执行国家﹑建设部﹑北京市政府﹑市建委和15号线项目管理公司颁发的有关安全生产法令﹑法规及规章制度。二﹑乙方进场后，对乙方进场人员复验身份证件，发放胸卡，进行“三级”安全教育，经考试合格后方准上岗，并建立安全教育档案。要同施工队主要责任人签定安全责任协议书。甲方对乙方从事特种作业工作的人员必须进行考核，合格后方可从事特殊工种的作业。甲方可根据工程进度情况及施工特点，不定期对乙方进行安全教育。三、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本合同段施工现场安全生产规章制度。对乙方安全生产实施监督管理。四、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程。以书面形式向乙方进行安全技术交底。施工中监督乙方按交底内容实施。五、甲方按照国家有关部门安全检查标准，组织定期和不定期的安全检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工、整改，对检查出的事故隐患主动制定整改措施，指定专人负责，限期乙方组织整改。六﹑甲方制定项目部安全管理罚款条例，凡对乙方处以违章罚款的，甲方出示罚款单，写明罚款事由，并附违章照片，留项目部财务存档，从工程结算费用中扣除。安全管理罚款条例附表所示。七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。八、提供符合卫生、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。九、负责统一办理乙方施工人员和管理人员的人身意外伤害保险，费用由乙方承担。十、根据新《劳动合同法》规定，督促乙方完成施工工人社会保险及补充保险和福利待遇的交纳，费用由乙方负责。第二条乙方的具体责任乙方在甲方统一指挥监督下按其职责分工，具体履行以下责任：一、接受甲方的指挥和监督，接收甲方的上场安全教育及考核，遵守甲方安全管理制度。二、乙方施工人员进入现场后，要组织班组进行入场安全教育，作业纪律、劳动纪律教育和技术培训，提高员工的安全责任意识和自我防护能力。乙方必须保证有专职安全员一名，兼职安全员一名，在施工中一切听从现场负责人的指挥，在绝对安全的条件下进行施工。三、乙方应建立健全各项安全生产规章制度，明确安全生产责任制、制定安全操作规程等，健全安全组织，指定专人负责，落实岗位责任制。四、乙方应正确处理进度与安全、效益与安全的关系，始终把安全生产放在第一位。认真落实安全技术措施（方案），制定安全技术施工工艺，保障施工过程中人员、设备的安全。五、乙方必须遵章守纪，不违章操作，在施工过程中要严防安全事故，若发生因违章作业造成的安全事故，以及由此而产生的各项费用、罚款均由乙方自行承担。六、依据ISO14000标准，乙方全面负责施工现场的环境保护工作。乙方必须按照甲方、业主、监理、政府有关方面的要求做好文明施工、绿色施工和环境保护工作。七、乙方自觉维护好施工现场的施工秩序，派专人负责看管施工现场。八、乙方应严格遵守国家、地方的法律法规。严禁使用童工或不宜从事建筑施工工作的人员。九、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用，由乙方承担。十、当乙方发生伤亡事故时，甲方按规定及时向上级主管部门和有关单位报告，并督促乙方向本企业主管部门和有关单位报告事故，根据事故调查组意见，参与或会同乙方对事故进行调查和处理。十一、乙方对于新进场人员必须及时向甲方安全部门上报，进行安全教育并签定安全协议，如有未签定安全协议的人员，甲方有权拒绝支付该工人的劳动报酬，有此而产生的后果有乙方负责。第三条双方的违约责任甲、乙双方必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全管理方针，遵守执行国家有关安全生产的法律、法规和行业、上级颁发的安全管理规定，保障安全生产。乙方人员发生伤亡事故，甲、乙双方应尽力抢救，保持好事故现场，以便有关部门进行勘察、鉴定、调查，并实事求是向事故调查人员提供事故有关情况和证据。其双方违约责任如下：一、甲方违约责任l、甲方指挥人员和管理人员违章指挥，乙方有权拒绝执行，由此造成的伤亡事故和经济损失，由甲方承担。2、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故，由甲方统计，并按“四不放过”的原则进行调查处理。3、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故，由甲方参照国家有关规定，对乙方伤亡人员或家属进行经济补偿，善后工作由乙方安排和处理，甲方积极协助善后处理工作。二、乙方违约责任1、乙方施工现场达不到标准化安全文明施工条件，甲方有权要求乙方整改。乙方整改不力或拒不整改，甲方有权下令停工整顿，如仍达不到要求，终止施工合同，同时终止本协议书，由此造成的经济损失由乙方自负。2、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故，由乙方统计，并按照“四不放过”的原则进行调查处理。情节严重者，追究责任者的刑事责任。3、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故，由乙方自行按照有关规定对伤亡员工或家属给予经济补偿。甲方不承担经济责任。但甲方可以协助乙方做好善后工作。第四条其它部分一、由于地震、风暴、洪水等不可抗拒的自然灾害造成的伤亡事故，甲、乙双方确认不属于责任事故，所受损失双方应协商解决，并做好善后工作。二、甲、乙双方在履行本协议书的过程中发生异议或有争议时，双方应首先进行充分协商，协商后仍不能达成一致意见，可向北京市仲裁机构申请调解。三、本协议经双方负责人或委托代理人签字盖章后生效。四﹑本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。五﹑本协议自签订之日起至施工结束，签字盖章后生效。甲方负责人：（签字）乙方负责人：（签字）（盖章）20__年__月__日20__年__月__日施工安全协议书2为了保证施工过程中人员安全和项目顺利进展，我们在此制定施工责任安全协议书，明确各方的责任和义务，确保项目顺利和安全。第一条甲方的责任1.1甲方应当按照相关法律、法规和规范要求，在施工前制定施工方案和安全生产方案，并提交给乙方审核。1.2甲方应当提供符合安全要求的施工材料和设备，并在施工过程中对施工材料和设备进行检查和维护。1.3甲方应当组织施工现场安全生产管理，制定安全操作规程和安全警示标志，并指定专人负责安全生产工作。第二条乙方的责任2.1乙方应当按照甲方的施工方案、安全生产方案和安全操作规程进行施工，严格遵守相关安全法律和规定。2.2乙方应当对自己的工作环境和工作条件进行评估，制定相应的`安全措施，确保施工现场没有安全隐患。2.3乙方应当定期对施工现场进行安全检查、维护和修缮，及时发现和处理安全隐患。第三条双方责任3.1双方应当在施工前确定安全防范措施，包括施工现场的布局和安全管理系统。3.2双方应当落实安全责任制，分工明确，各司其职，履行好各自的职责和义务。3.3双方应当定期组织安全培训，提高员工的安全防范意识和能力，确保施工过程中不发生意外事故。第四条紧急处理4.1如发生意外事故，双方应当立即制止并组织救援，并按照相关要求进行报告和处理。4.2双方应当准备好必要的安全设备和紧急处理措施，避免事故扩大化。4.3如因未按照安全要求进行施工导致事故发生，责任方应当对事故进行赔偿和处理。第五条协议终止5.1如双方达成协议终止，则双方应当履行好已有的安全生产义务，在施工完成前完成所有的安全检查和维护工作。5.2如发现未处置安全隐患或存在安全生产违法行为，协议终止后责任方应当对相关事故或损失承担相应的赔偿责任。签署本协议后，我们双方将严格按照约定的安全要求和义务进行施工，确保项目的安全和高质量完成。施工安全协议书3发包人：承包人：承包人承包建设，为确保施工安全、文明，根据有关法律、法规，达成本协议书如下：一、项目概况1、工程名称：2、施工地点：3、计划开工日期：4、计划竣工日期：5、施工主要内容：具体内容详见招标文件、施工图及工程量清单。二、施工过程中，发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与配合，包括提供内业等相关资料。三、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的《建设工程施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。四、如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的，乙方应向甲方支付违约金，具体认定标准和违约金标准如下：1、“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故，应向发包人支付违约金180万元。2、“严重安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元（含）以上；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元（含）以上的。承包人造成严重安全差错，应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。3、“一般安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下的。承包人造成一般安全差错，应向每次发包人支付违约金1万元-5万元。4、“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成安全一般差错的，但造成直接经济损失在5000元以下20__元（含）以上的。承包人造成不安全事件，应向每次发包人支付违约金20__元—1万元。5、承包人发生不安全事件、一般安全差错累计3次以上，或发生严重安全差错或事故的，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担，发包人有权单方提前解除双方之《建设工程施工合同》。五、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列安全施工责任：5.1承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范，配备安全管理机构、合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人如果在工程施工中发生安全事故，发包人按本协议追究承包人责任。5.2承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意进场即落实承包工程范围的楼梯照明、楼板孔洞的安全防护、防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。5.3合同期内，工程师认为需在工程安全方面采取紧急措施，承包人无力承担或拒绝承担的，发包人有权雇用第三方从事该工作，有关费用由责任方承担。5.4承包人应熟悉并接受发包人、监理人在安全、文明施工方面的管理要求。5.5在工程实施过程中，承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的'稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视，保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。5.6承包人应在进场后三日内，向现场保卫部提交作业人员和现场管理人员的名单、相应照片及有效身份证明，由其统一制作入场证。未按要求出示入场证的，将被拒绝进入现场。持证人被停止雇用时，入场证应停止使用或作废。工程师和任何被其授权的人员有权进入工程现场和存放或储备材料和成品的车间或仓库等场所，承包人应提供相应的便利和配合。5.7承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，达到安全规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程配备专人管理，保证这些警示牌规范放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内禁止吸烟，如有违反，承包人应按500元/人、次向发包人支付违约金。5.8承包人在安全施工与管理、防火安全、扣件式钢管脚手架、三宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。5.9承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。5.10承包人应保证正在施工中的现场所有部位的照明，做好疏散楼梯和其它各区域的安全防护。5.11为保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。5.12应对下属班组施工人员进行经常性安全培训，教育本班组职工遵章守纪，严格执行各项安全技术操作规程﹑规范和规章制度，杜绝违章行为发生，对本班组施工人员和作业面所发生的安全事故，承担一切损失和责任。5.13承包人应承担的其他安全施工责任：六、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列文明施工责任：6.1承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付300-5000元/次。6.2施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安等主管部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求，并负责办理有关手续，自行承担建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。通用条款第21.1款、第21.2款中所采用的安全防护措施的申请手续由承包人办理。6.3根据环保部门的规定制定并实施防止污染方案。采取一切合理措施，保护工地及其周围环境，避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。6.4承包人必须按厦门市安全文明施工的有关规定执行，若被有关监督部门查到未达标，承包人应按每次10000元向发包人支付违约金，若文明施工三次未达标，承包人应返还全部的文明施工措施费。6.5在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工和工程质量检查中，被通报批评或勒令停工整顿等的，承包人应按每次2万元向发包人支付违约金。6.7承包人在施工、完成工程和修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用，产生不必要或不适当的干扰。6.8承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏，并应免除发包人因此遭到投诉、索赔或诉讼。6.9承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，并承担有关费用。6.10承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的清除以及厕所、浴间等的卫生，保证日产日清，没有积水或其他障碍，确保施工现场清洁和施工通道通畅。6.11承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。6.12承包人应承担的其他文明施工责任：七、承包人违反本协议第五条或第六条约定累计五次以上的，发包人有权单方解除双方之《建设工程施工合同》。八、因执行本协议需产生的费用由承包人负担，并已计入合同总价，发包人不另行支付。承包人因违反本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承担，并赔偿发包人因此受到的全部损失。九、发包人因本协议约定单方解除双方之《建设工程施工合同》的，承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承担其他一切后果和责任。十、本协议约定违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人应继续承担赔偿损失责任。十一、发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人依照本合同应承担的违约金、赔偿金、欠款等。十二、本协议作为双方之《建设工程施工合同》的附件，应与其同时签订，并自签订之日起生效。本协议一式四份，双方各执两份。十三、本协议未尽事宜，依照双方之《建设工程施工合同》执行。发包人：法定代表人或授权代表：承包人：法定代表人或授权代表：签订日期：年月日。施工安全协议书4甲方:_______乙方:_______凌桥小学房屋年久失修，瓦片破碎，阴雨天漏雨，对学生和教师的人身安全构成较大安全隐患，经学校研究，决定将房屋维修承包给乙方施工。为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全，保持良好的工作秩序和施工场所的安全环境，经甲乙双方平等协商，特签订安全协议。协议内容:1、乙方进校施工，要指定施工负责人，施工现场设立安全监督，不能影响甲方教学秩序。确保甲方师生人身安全及校园财产安全。2、乙方施工前，施工负责人对施工人员进行安全教育，并与甲方签定《施工安全协议书》。3、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理。4、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。施工期间，乙方造成的第三方人生伤害由乙方负责。5、乙方运输材料的.车辆在进出校园时，如遇学生活动时间，要停止。排除一切的安全隐患才能进入校园。坚决做到有隐患不进校园。6、乙方在施工过程中产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。7、施工期间，学校要教育学生不得进入施工场地。8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。9、本协议和工程经济合同同时生效，工程结束同时终止，具备同等法律效力。10、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方代表:_______乙方代表:______________年_______月_______日施工安全协议书5委托方(甲方)：施工方(乙方)：工程内容：施工地点：施工工期：自年月日至年月日全部竣工。为加强对施工队伍的安全管理，维护施工现场的正常生产和工作秩序，保证安全生产和施工工程顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》文件指示精神和施工安全相关的规定，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，防止发生人身和设备事故,经双方协商一致，制定如下协议：一、甲方的责任、权利和义务1.加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。2.随时对乙方安全文明生产情况进行监督检查，发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。二、乙方的责任、权利和义务1.乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。否则一切后果由乙方负责。2.乙方主要负责人的职责①建立健全本单位的安全生产责任制，对现场安全生产负总责。制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员。②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。③制定安全事故应急救援预案，若遇险情及时启动。④及时向甲方及有关职能部门报告安全事故。3.保证对具备安全生产条件所必须资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的事故及后果承担所有责任。4.乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的.安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。5.对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全施工知识，熟悉安全施工规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未能安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。6.对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。7.甲方和安全生产监督检查人员进行安全监督检查时乙方要主动接受检查，并积极配合。不得拒绝、阻挠和拖延，并在检查记录上签字。8.运输过程中，遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全。对造成的损失承担全部责任。9.每月至少召开一次安全文明施工会议，自查自纠不安全的因素及隐患，保证工程顺利进行10.用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规划》的要求。用电设备要一机一闸一漏一箱。12.特种工具要有合格证，使用前做好检修。特种工必须持有特种作业证，方可进行作业。特种工作业证应按期审验。严禁使用不合格的机械设备。13.进入施工现场必须戴好安全帽，并严禁吸烟。严禁酒后进入施工现场。14.消防设备的配置、存放和使用应规范并按期更换。15.材料物品按要求规范摆放，标示明显醒目。16.防护网、安全带按规范安装使用。17.高空作业必须严格执行安全技术规范，遇到大雾、大雨和大风天气时禁止高处作业。18.现场施工中杜绝“三违”行为。发生事故要立即上报。三、本协议一式两份，双方签字生效。工程竣工验收失效。未尽事宜，双方协商解决。施工安全协议书6订立合同建设单位(__)与勘测单位(__建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》_省的补充规定以及本合同规定的条款。第二条工程名称第三条工程地点第四条工程范围第五条取费标准按中财委(__)财经工基价字第号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。第六条勘测成果于__年__月__日提出，但由于自然天气所造成的`拖延工期可顺延。第七条建设单位应承担的事项和责任1.填写拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。2.清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。3.负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。5.测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。第八条勘测单位应承担的事项和责任1.填写预计勘测工作量及勘测用表。2.遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。第九条本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。第十条本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送__银行一份)，勘测单位份。建设单位：___(盖章)设计单位：___(盖章)__年__月__日施工安全协议书7甲方：___________（以下简称甲方）乙方：___________（以下简称乙方）一、施工项目1、合同单号：2、施工地点：二、协议内容：为了保障打桩施工以及施工人员的安全，以签施工合同后经甲、乙双方友好协商，施工方（乙方）在甲方公司内施工达成如下关于安全方面的补充协议：1、乙方责任（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。（2）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。（3）服从现场有关部门和职能人员的监督管理。（4）负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。（5）因乙方原因造成的质量问题或事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担其费用。（6）桩基工程完工后，及时向甲方提交甲方、监理、建设单位和质监部门认定为齐全完整有效的'相关工程技术资料及其他相关资料。（7）全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。（8）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。（9）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。（10）严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款100元。如发生意外概由乙方承担责任。（11）施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。（12）乙方劳务人员进入现场施工，必须签订劳务合同，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取相应的处罚措施。（13）发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。（14）积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。（15）乙方经济责任人是桩基工程安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。（16）积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。（17）乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位，并严格履行职责，如不到位项目部有权对乙方作出处罚。2、安全生产、文明施工1）乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。2）本补充协议与建设施工合同具有同等法律效力，与原有合同一并执行，签订后立即生效。甲方：___________单位名称（盖章）乙方：_______法人代表（盖章）法人代表（签章）法人代表（签章）代表（签章）代表（签章）地址___________地址___________电话___________电话___________日期___________日期___________施工安全协议书8甲方：________乙方：________一、学校与施工单位签订《施工安全责任协议书》后，施工人员方可进入学校施工。二、施工单位要在确保校园安全与稳定、在不能影响学校正常工作、学习和生活秩序的前提下进行施工。施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照有关规定执行，避免干扰师生的作息;土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。三、施工人员不准随便到学校教学、工作和生活区等无关场所进行活动。外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。四、施工单位要对施工人员负责安全教育和管理。施工人员必须严格遵守学校的各项安全保卫规章制度，接受学校和上级的安全检查和监督，自觉维护好学校的安全。五、学生上学期间，乙方应在施工区域设置安全明显标志，警示学生远离施工危险区域，并提醒学生课间不要在施工危险区域逗留或玩耍，以防发生危险。对于时间较长的集中性施工项目，要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。六、施工单位要有专人负责安全保卫工作，并与学校保持密切工作联系，签定施工安全协议。乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，施工单位的'安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则不得开工作业。施工期间施工人员发生的任何安全问题，甲方无任何责任关系。七、施工车辆进出学校时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和学校协商，学生上下课及三餐时间禁止一切车辆进入校园，必须封路施工时，须征得学校同意，并在路口设置明显的提示标志。八、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害学校师生人身安全的施工安全事故。九、施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对施工队伍违反安全规定的行为责令停工整顿。施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可;现场布局合理整洁，各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。十、如违反本规定，学校可通过建设单位或直接责成施工单位整改，如不按期整改，学校有权责令其停止施工或对有关人员进行处罚。与施工相关的一切危害学校师生人身安全的安全事故责任均由施工单位承担。十二、甲方给乙方提供三通一平，因通路所需要拆除的学校建筑，待工程竣工后，乙方负责恢复原样。因进料需新开的进料大门，乙方派人看守，在学生上课期间，晚上进料大门必须上锁。十二、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。十三、本协议一式两份(学校和施工单位各一份)，自签订之日起执行。甲方单位：______(盖章)甲方负责人：_______日期：________乙方单位：______(盖章)乙方负责人：_______日期：________施工安全协议书9根据工程的需要，经甲、乙双方共同协商，自20__年08月08日起，甲方租用乙方的630型吊篮500台，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本协议，双方共同遵守。一、甲、乙双方共同执行国家和北京市有关吊篮租赁、使用的安全管理规定。二、乙方必须保障吊篮完好和安全、按照施工吊篮生产厂家的技术文件安装、维护、拆除。三、乙方负责吊篮的安装和验收工作，吊篮安装合格后经甲方联合验收后方准投入使用。四、施工吊篮在拆除、安装作业时、甲方应给乙方划分作业区并负责现场协调。五、甲方在租用期间不得随意除和损坏设备的安全装置，吊篮安装完毕后不得随意改动，否则，出现的.物品丢失和安全事故。责任由甲方负责。六、在使用过程中，操作人员的安全带必须扣在生命安全绳上，使用人员因违反《高处作业吊篮操作规程》发生的事故，责任由使用方负责。但因吊篮本人的缺陷或安全装置失效发生的事故由乙方负责。七、乙方在安装、维护、保养、拆除过程中发生的吊篮机械事故，责任由责任方负责。八、施工吊篮在作业中发生事故时，甲、乙双方均应保护现场，施工安全协议书10发包方：_____________甲方；承包方：_____________乙方为保障某地住宅楼的顺利完工，甲乙双方经过友好协商达成一致，甲方将以包清工的形式把住宅楼交给乙方施工，并签订以下协议：一、承包范围：乙方负责住宅楼的整体土建项目，包括地基、主体、盖瓦、粉刷等。乙方必须保证工人的工资发放，以确保施工正常进行。甲方只需提供建筑材料，但乙方需提前七天通知甲方所需材料的数量。同时，乙方也负责卸车和搬运建材的安全。二、工程质量：乙方应按照施工规范进行施工，对浇梁、柱、平面等重要工序要亲自监督指导。主体工程按照图纸进行施工，如有改动需事先取得甲方的书面同意。若在施工中出现质量问题，所有责任由乙方承担。三、付款方式：地基以上主体按投影面积结算，单价为元/平方米；阁楼包括盖瓦为元/平方米。每层主体浇好后支付该层工程的'70%，内、外墙完工后支付到总价的90%，余下的10%款项将在验收合格后一个月内付清。四、责任：乙方的施工人员必须遵守法律法规，同时要做好安全工作并参保建工险。如有意外事故，乙方负全部责任。乙方还需保管好施工现场的工具、设备和材料，如有遗失或损坏，须自行承担责任。五、工期：从__年__月__日至__年__月__日，总计__个月，包括节假日及返修延误的工期，除非遭遇不可抗拒的因素。六、违约：如果乙方未能在规定时间内保质保量地完成施工任务，则每天向甲方支付元作为补偿。七、生效：本协议自甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份。若有未尽事宜，可进一步商议解决。八、终止：住宅楼建筑验收结束后，且工程款结清后，本协议自动失效。甲方签名：________乙方签名：________签署日期：__年__月__日施工安全协议书11甲方：_______乙方：_______为确保烟草印刷厂工程相关单体项目的油漆粉刷工程顺利完工，双方同意由乙方承包并签订此协议，以规范乙方的安全生产行为，明确双方的安全生产责任。一、工程项目：烟草印刷厂工程二、工程地点：行南路三、工程量范围：施工合同规定的油漆粉刷工作量四、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明施工五、安全协议期限：自__年__月__日至分项工程验收合格为止六、安全协议内容：1、甲乙双方须严格遵守国家、市和上级部门关于安全生产、消防工作的方针政策和法律法规条例规定。2、乙方必须对现场作业工人进行安全生产教育和操作规程培训，违规操作将受到处罚。3、甲方提出的安全生产整改要求，乙方应立即采取措施落实，因甲方原因造成的.事故由甲方负责。4、立体交叉作业时，必须采取安全防护措施才能进行。5、搭建临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架要牢固可靠，并设置防护设施。6、使用易燃易爆材料前，需如实申报并采取安全防护措施，用完剩余材料要及时归还仓库。7、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成的事故，均由作业方自行承担责任，甲方有权对其进行罚款。8、作业工人之间发生纠纷，乙方要承担相应责任，并将闹事人员送交公安机关处理。9、安全措施费用已包含在承包单价中，乙方自行调配使用。如因甲方原因导致安全措施不到位，乙方应及时提出整改意见，甲方予以配合。10、乙方需将施工人员名单及身份证提交公安机关进行治安登记，否则由此产生的后果由乙方负责。附：本项目部安全生产暂行规定甲方：_______乙方：_______签字：________签字：________日期：__年__月__日施工安全协议书12甲方：________________务楼工程项目部乙方：（电梯安装施工队）为贯彻《中华人民共和国安全生产法》精神。执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，确保施工现场生产合理安全用电，杜绝触电事故的发生，依据国家《施工现场临时用电安全技术用电规范》即〔JGJ46-20__〕和建设部《建筑施工安全检查标准》即(JGJ59-20__)规范以及北京市建委颁发的《北京市建设工程施工现场安全防护标准》以及国家，北京市的相关规定，结合本公司和本项目制定的安全生产，文明施工的管理目标，经双方确认达成如下《施工现场安全用电协议书》。此“协议书”只适用于中铁六局集团铁路路网性行车乘务楼工程项目。一、目标1.触电伤亡事故为零；2.杜绝电气火灾事故的发生；3.达到北京市安全文明样板工地的要求；二、甲方责任1.负责提供施工现场的临时电源连接点；2.制定施工现场的临时用电管理制度，和下发不安全隐患整改通知书；3.严格执行施工现场临时用电管理，并加强检查，对检查和定期检查进行记录，及时解决发现的问题，消除安全隐患，并对违规现象进行罚款；4.掌握施工现场的用电情况，做好各分包单位安全施工用电的协调工作；5.对违章用电和违章操作人员进行处理。三、乙方责任1.乙方必须配备一名专（兼）职的临时用电管理人员，和满足施工现场施工需要并结合本项目的难易程度配备合格的临电电工。2.乙方每日安排电工巡视检查，保证用电设备必须做好保护接零、重复接地等处于完好状态。保护零线必须为黄绿双色线，严禁使用老化及破损线和非橡套缆线。对检查中发现的`问题和隐患应定人、定措、定时间进行解决或整改。3.乙方负责对临电维护维修人员进行相关和安全技术知识的陪训和教育，并且监督临电人员防护用品的配备和持证情况；4.施工现场临时用电须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20__）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-20__）和国家北京市以及中铁六局集团有限公司的相关规定执行，并确保达到北京市安全文明样板工地。5.乙方单位在进场时的所有临电器材必须经过甲方检查、验收，经检验合格后方可进入施工现场使用，并提供相应的临电器材合格证。6.施工现场所有电气线路、配电箱、电气设备、设施，施工照明等在使用操作时必须由合格的电工来操作，严禁非电工进行操作。电工人员应在操作前必须按规定穿戴和配备好相应的安全防护用品。7.甲方的配电箱、电缆线、照明灯、开关、用电标识、运输机械、施工完成的作业面等，乙方施工时应注意成品保护，损坏由乙方负责赔偿。8.乙方必须本着节约用电的原则力争节约用电，用电设备停用时必须拉闸断电，锁好开关箱，生活区宿舍内应做到人走灯灭。9.乙方的维护电工必须持有效证件并经过培训，考试合格后方可上岗。电工的人数必须满足施工的需要，且每班不得少与两名电工并做到一人监护，一人操作。10.施工现场的配电箱、开关箱内装置必须完好无损、装备端正、牢固可靠。11.搬迁或移动配电箱或用电设备时必须经电工断电处理后方可进行。对临时用电设施使用过程中发现的异常情况应由电工人员处理，必要时应向有关人员报告和解决。12.配电箱应放置平稳牢固，严禁倒放或平放，配电箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，严禁在配电箱防护栏2m内堆放建筑材料及杂物，室外配电箱必须做好防雨、防咂、措施。13.用电设备必须由三级、开关箱供电，所有固定式的用电设备必须做到一机一箱一闸一漏，严禁一闸多用，电箱与设备的水平距离不应大于3m。三级配电箱、开关箱，应由二级配电箱漏电接出。14.三级配电开关箱380V、220V必须分开，专箱专用，严禁混用。15.施工现场必须达到三级配电，逐级设置漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。16.二级箱、三级箱、开关箱漏电开关额定值与动作整定值应逐级匹配。17.二级配电箱于三级配电箱的距离不得超过30m，开关箱与手持电动工具之间的距离不得大于5m。18.施工现场、办公区、宿舍严禁私接乱拉电源线，严禁使用电炉等电热器具，严禁违章用电和非电工操作。电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识、电气操作规程，把好施工现场安全用电关，确保施工的安全用电。19.各种电气设备、设施的金属外壳、金属支架和底座，必须采取可靠的接零保护。所使用的保护线必须为双色（黄绿色）机械设备的保护线应应引至外边，并且应压接紧固。20.导线上严禁搭、挂、压其他物体，不得把电源线直接绑在金属物体上或脚手架上，更不能把电源线泡在水里或拖地使用，应用绝缘S钩挂设或绝缘导线绑扎固定，高度不能低于2.4m。不能挂设的导线（电焊机一次线、其它设备导线等）必须穿绝缘管加以保护。21.施工现场所使用的机械设备，必须经过摇测经摇测合格后方能使用。摇测后的数据必须报总包安质部进行备案。22.现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用密闭式防御灯具，碘钨灯的金属外壳和金属支架应做好接零保护，金属支架杆手持部位应采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线，碘钨灯的高度室外应不低于3m，室内不低于2.4m。23.施工现场内应使用II、III类手持工具。I类电动工具应淘汰。24.宿舍内、地下室、特别潮湿的场所应使用低压照明灯具，应使用36V或36V以下的照明，行灯的手柄应坚固、绝缘良好，电源线应使用橡套电源线，不得使用塑胶线。低压变压器应装设在电箱内，符合户外电器安装要求。25.现场供电电缆应严格执行电缆敷设规定要求。进出建筑物或沿墙水平敷设时线路必须加以保护，并应挂好标识。26.乙方的电气负责人必须对维护电工进行安全技术交底，并对本单位的用电情况进行监督检查，发现问题及时解决。27.本现场的供电方式应采用三相五线制TN-S系统。28.电表、二级箱及以下的配电设施由乙方自行解决。29.电焊机必须配备电焊机专用箱，电焊机一、二次侧应加防护罩，电焊机一次线不应大于5m，二次线长度应小于30m，二次线必须双线到位。四、乙方在施工期间严格按照施工规范要求施工，因乙方原因导致安全事故由乙方自行解决并承担全部责任。五、本合同书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。六、本协议此协议签字之日起生效，施工完成后终止。甲方：乙方：签字（盖章）：签字（盖章）：年月日年月日施工安全协议书13甲方：乙方：监理方：甲乙双方就甲方承包给乙方的马鞍山依据《安全生产法》相关规定，经双方协商，现就本工程范围内的安全生产事宜达成如下协议：一、乙方在工程中应加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。二、乙方应依据甲方提供的设计图纸和施工委托进行施工，严格按照相关安全操作规程实施操作，在施工前必须对楼顶及周围其它设施的分布情况进行确切的'核实，确保安全后方可开工。三、乙方负责甲方的设备安全，若由于乙方在安装时造成业主房屋严重损坏，乙方按价赔偿并承担由于设备损坏所造成的一切费用。四、乙方应建立安全责任制度，安排专职的施工安全员负责施工现场安全，对于可能发生安全事故的区域必须设置醒目的标志；五、在甲方单位内部场地施工时，遵守甲方单位的相关规章制度。六、乙方必须配备必要的劳动防护用品，以避免、减少伤亡事故的发生。七、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，保证施工人员及施工场地的安全；乙方在施工期间由于自身安全措施不力所造成伤亡事故及财产损失的，应自行承担全部责任和因此所发生的一切费用。八、甲方负责办理乙方在甲方单位内施工时甲方单位内部的相关手续，乙方需遵照执行。九、甲方应对乙方的施工安全进行检查，对于存在的施工安全隐患和问题的，甲方有权要求乙方在规定期间进行整改，逾期达不到整改要求的，甲方有权做出停工处理，必要时甲方有权终止合同。十、本协议一式三份，三方签字确认后生效。甲方代表：乙方代表：监理方：（公章