校园维修施工协议书

合同编号：__________校园维修施工协议书甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______一、项目概述1.1本项目位于_______（详细地址），主要包括_______（工程内容简要描述）。1.2甲方为依法成立的具备独立民事责任能力的组织，具备本项目施工的合法条件。1.3乙方为具备相应资质的施工单位，具备完成本项目的能力。二、合同金额2.1本项目的合同总金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整），包括工程款、材料款、人工费、税费等一切与本项目有关的费用。2.2乙方报价应包含充分、合理、详细的工程量清单，作为本合同的附件。三、施工期限3.1本项目的施工期限为_______日，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按约定的工期完成本项目，如有特殊情况需延期的，应提前向甲方书面申请，并经甲方批准。四、施工质量4.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准、设计文件和工程量清单的要求进行施工。4.2乙方应保证本项目施工过程中及施工后的工程质量，确保工程安全、环保、美观。4.3乙方应承担因施工质量问题造成的返工、维修、更换等一切责任。五、材料供应5.1乙方应按照约定的材料品牌、规格、数量、质量标准等提供施工所需材料。5.2甲方对乙方提供的材料有异议的，有权要求乙方更换或调整。5.3乙方应承担因材料问题造成的工程质量、安全、环保等一切责任。六、费用支付6.1甲方按照本合同约定的付款节点和金额，向乙方支付合同款项。6.2乙方应提供正规发票，甲方依法予以报销。6.3甲方有权根据乙方的施工进度、质量等情况，调整付款节点和金额。七、违约责任7.1乙方未按照约定的工期完成本项目的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的千分之一乘以逾期天数。7.2乙方未按照约定质量标准完成本项目的，甲方有权要求乙方返工、维修、更换，并有权要求乙方支付相应的赔偿金。7.3甲方未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之一乘以逾期天数。八、争议解决8.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目验收合格且甲方支付完毕所有款项之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：工程量清单注意事项及解决办法：1.注意合同主体资格：甲方应为依法成立的具备独立民事责任能力的组织，乙方应为具备相应资质的施工单位。2.明确合同金额和工程量：合同金额应包括工程款、材料款、人工费、税费等一切与本项目有关的费用；工程量清单应详细、准确、完整。3.注意施工期限：乙方应按约定的工期完成本项目，如有特殊情况需延期，应提前向甲方书面申请，并经甲方批准。4.保证施工质量：乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准、设计文件和工程量清单的要求进行施工，确保工程安全、环保、美观。5.材料供应：乙方应按照约定的材料品牌、规格、数量、质量标准等提供施工所需材料，并承担因材料问题造成的工程质量、安全、环保等一切责任。6.费用支付：甲方有权根据乙方的施工进度、质量等情况，调整付款节点和金额。7.违约责任：各方未按照约定履行合同的，应承担相应的违约责任，如逾期支付、质量不达标等。8.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.独立民事责任能力：指法人或其他组织能够独立承担民事责任，进行民事活动。2.施工资质：指施工单位依法取得的，表明其具有从事相应工程施工能力的资格证书。3.工程量清单：指详细记录工程项目中各项工程量及其相应费用的清单。4.工期：指双方约定的完成工程的时间期限。5.违约金：指合同各方未履行或未完全履行合同义务时，应支付给对方的一种经济赔偿。6.赔偿金：指因一方违约导致对方损失时，违约方应支付给对方的经济赔偿。7.争议解决：指合同各方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。特殊应用场合及补充条款：1.学校开学期间施工：开学期间，乙方应尽量减少噪音和粉尘排放，避免影响学生正常上课。如遇特殊情况，需调整施工时间，应提前与甲方沟通，并尽量选择在节假日或放学后进行施工。2.学校重要活动期间施工：如遇学校举办重要活动，乙方应暂停施工，以免影响活动顺利进行。甲方应提前通知乙方学校重要活动的时间和地点，以便乙方做好施工计划调整。3.雨季施工：雨季期间，乙方应采取措施防止雨水侵入施工现场，确保施工质量和安全。如雨季影响施工进度，乙方应提前与甲方沟通，商议延期事宜。4.夜间施工：夜间施工时，乙方应确保施工现场的照明充足，确保施工安全。同时，乙方应尽量减少对周边居民的影响，遵守相关法律法规。5.高考期间施工：高考期间，乙方应暂停施工，以免影响考生复习和考试。甲方应提前