建筑施工合同书示范文本

建筑施工合同书示范文本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方提供施工场地、乙方进行建筑施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程内容：__________5.工程质量标准：__________二、合同价款1.本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.乙方应当按照约定的时间和进度完成工程，如有延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金。3.乙方应当按照约定的标准进行施工，保证工程质量。如工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方合同总价款的百分之二十作为违约金。三、施工期限1.乙方应当按照约定的时间完成工程，工期为__________日。2.乙方如因自身原因导致工程延期，应承担因此产生的所有费用，并按照本合同第二条约定的违约金比例向甲方支付违约金。四、材料供应1.甲方负责提供施工所需的主要材料，包括但不限于：__________。2.甲方应保证所提供的材料质量符合国家标准和约定标准，否则乙方有权拒绝使用，并要求甲方承担由此产生的费用。五、施工条件1.甲方应保证施工场地满足施工需要，包括但不限于：__________。2.甲方应负责办理施工所需的所有许可和批准手续，包括但不限于：__________。六、工程验收1.工程完成后，乙方应按照约定的标准进行自检，自检合格后通知甲方进行验收。2.甲方应在验收合格后__________日内支付合同剩余价款。七、违约责任1.双方应当按照约定履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。2.具体违约责任按照本合同的相关条款约定执行。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日建筑施工合同书示范文本补充内容关于工程概况的补充：这个工程是个__________类型的工程，__________。所以乙方在施工的时候要注意__________。关于合同价款的补充：合同总价款是人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。这个价款包括了__________。关于施工期限的补充：乙方应当按照约定的时间完成工程，工期为__________日。但是如果有特殊情况，比如天气原因，可能会延期，这时候我们要__________。关于材料供应的补充：甲方负责提供施工所需的主要材料，包括但不限于：__________。甲方应保证所提供的材料质量符合国家标准和约定标准，否则乙方有权拒绝使用，并要求甲方承担由此产生的费用。关于施工条件的补充：甲方应保证施工场地满足施工需要，包括但不限于：__________。如果施工场地不能满足施工需要，那么乙方有权__________。关于工程验收的补充：工程完成后，乙方应按照约定的标准进行自检，自检合格后通知甲方进行验收。如果甲方对工程不满意，那么乙方要__________。关于违约责任的补充：双方应当按照约定履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。具体的违约责任我们已经在合同里约定了，大家都要遵守。关于争议解决的补充：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。其他补充：如果合同里有任何需要变更或者修改的地方，我们要及时沟通，不能拖到工程都结束了才来说这个问题。我们要保证工程顺利进行。重点：1.工程概况：项目类型、地点、规模、内容、质量标准。2.合同价款：总价款、延期违约金、质量不符合约定的违约金。3.施工期限：工期、延期违约金。4.材料供应：甲方提供的主要材料、质量标准、乙方拒绝权。5.施工条件：甲方保证施工场地、许可和批准手续。6.工程验收：自检、甲方验收、剩余价款支付。7.违约责任：双方履行合同义务、具体违约责任。8.争议解决：友好协商、法院诉讼。难点：1.工程质量控制和违约金的计算。2.工期的合理安排和延期处理。3.材料供应的质量标准和乙方权利。注意事项：1.合同的条款要详细明确，避免模糊不清导致纠纷。2.