钢结构工程施工承包合同(3篇)

第5页共5页钢结构工程施工承包合同发包方：承包方：工程名称：签约地址：二O一四年三月三十一日钢结构工程安装合同发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3.、承包范围和内容：二、合同价款：_____。金额(大写)：三、双方一般权利和义务(1)发包人责任：a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水，c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款O.05%违约金。(2)承包人责任a.承包方图纸经过发包方确认后，严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量。b.做好现场文明施工、安全生产。c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。d.在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。e.服从甲方统一安排指挥.f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款0.05%违约金。四、合同工期1、本合同工期总日历天数10天(含制作工期)。以合同签订之日起开始计算。2、如遇以下情况，工期相应顺延：a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；c.发包方原因造成影响下一道工序施工：d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期：e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误二期：f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。五、工程质量1、涂装材料要求：钢构材料抛丸除锈，红丹底漆一道，中灰调合漆一道(备注：南漆颜色按照业主要求定，只限于调和漆)。2、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。3、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。六、工程款的支付和结算本合同签订生效后，甲方支付乙方备料款：计人民币￥万元；钢构材料进场付凳款人民币￥万元；檩条材料进场支付合同款人民币：￥万元；工程结束支付万元。七、施工与设计变更1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决九、附则1、本合同双方签字确认支付预付款后即生效，工程符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。3、补充协议a.工程验收前，乙方须向甲方提供竣工图和竣工决算报告；b.属于本合同承包内的有关质量安全验收等接待费用由乙方支付，乙方施工时就做好内业资料，验收前汇总给业主单位；c.乙方严格按照施工图施工。d.本工程报价作为合同一部分发包方(盖章)承包方(盖章)负责人(签字)负责人(签字)账号：身份证号码：手机：_____手机：_____期：_____日期：_____钢结构工程施工承包合同（二）发包方（以下简称甲方）：_____住址：_____承包方（以下简称乙方）：_____住址：_____根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_____项目的_____工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、承包范围：_____4、承包内容：_____5、工程造价：_____6、支付方式：_____7、工程质量：_____二、施工准备1、甲方：（1）_____月_____日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。（2）_____月_____日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。（3）合同签订后_____天内提供完整的施工图_____份，施工技术资料2、乙方：（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；三、工程期限1、工程工期为_____天（日历天），自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工验收2、开工前_____天，乙方向甲方发出开工通知书。四、工期顺延1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；4、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电_____天以上（每次连续_____小时以上），影响正常施工；5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；6、人力不可抗拒的因素而延误工期。五、双方职责1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。六、施工与设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。七、工程验收1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。3、工程竣工验收后，甲方方可使用。4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。八、违约责任乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。甲方的责任：1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。4、乙方验收通知书送达_____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日_____%偿付乙方赔偿金。九、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第_____项方式解决：1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；2、向工程所在地人民法院起诉。十、附则1、本合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方（签章）：_____代表人：_____授权代表（签字）：_____联系电话：__________年_____月_____日乙方（签章）：_____代表人：_____授权代表（签字）：_____联系电话：__________年_____月_____日钢结构工程施工承包合同（三）发包单位：_____（以下简称甲方）承包单位：_____（以下简称乙方）为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中，甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，经协议商一致，特签订本安全生产协议。一、工程概况。工程名称：_____工程地址：_____二、工期1．开工日期：_____年_____月_____日2．竣工是期：_____年_____月_____日三、甲方的权利和安全职责1．甲方须认真贯彻国家和电力部门及地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法规、法令条例。2．甲方应按有关规定对乙方承包的工程并对施工现场进行不定期的安全施工检查指导。3．甲方在施工前应认真审核乙方开工报告、施工工组织设计，根据工程项目内容特点进行全面的安全技术交底，并组织有关人员对乙方施工人员在进场前的安全生产教育。4．当乙方出现严重违章作业，野蛮施工，管理混乱等，安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工，整顿限期整改，直到解除工程分包合同的决定。限期乙方退出施工。5．甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的事故由甲方承担一切责任。6．甲方认为确实有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见，当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，甲方应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。四、乙方的权利和安全职责1．乙方必须是具有独立承担民事责任的法人成其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书、及其资质相在授权委托书范围内工程的经济组织。2．乙方必须遵实国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家行业、企业、安全技术标准，必须配备专门的安全生产管理人员，明确责任，随时检查安全生产情况关作好记录，必须接受甲方或甲方上级主管部门，政府有关部门的安全生产检查。3．乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。4．乙方必须学习掌握并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。5．乙方必须执行三级安全教育制度，特种作业人员必须执行持证上岗制度，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种人员从事特种作业。6．乙方必须执行甲方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案，乙方制定安全施工组织设计，编制本单位工程范围的安全施工方案和安全技术措施，并报甲方备案。7．乙方在组织施工生产时，必须先落实安全技术措施，防止事故发生，开工前必须进行分部，分项安全技术交底，全体施工人员熟悉施工图纸，掌握工程特点，及安全措施，并签名确认后，方可开工。8．乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，凡进入施工现场的人员须遵守各项安全生产管理制度，正确使用个人防护用品，正确佩戴安全帽，高处作业须系好安全带，禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚赤膊，施工现场内严禁擅自使用易燃、易爆物品，禁止吸烟及酒后作业。9．乙方必须在施工现场入口处，有危险作业部经挂有安全禁告标