二零二四年数据中心建设劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年数据中心建设劳务分包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3数据中心1.4劳务分包2.劳务分包范围2.1分包工程内容2.2分包工程数量2.3分包工程质量标准3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及时间4.工期及进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误及赔偿5.劳务人员管理5.1承包方义务5.2劳务人员资格要求5.3劳务人员培训及考核6.质量及安全6.1工程质量标准6.2质量监督与检查6.3安全事故处理7.材料与设备7.1材料供应及质量7.2设备供应及安装7.3材料设备验收8.知识产权与保密8.1知识产权保护8.2保密义务及期限9.合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更解除的程序及赔偿10.违约责任10.1发包方违约10.2承包方违约10.3违约赔偿金额计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼地点11.3仲裁或诉讼时效12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他条款13.1不可抗力13.2税法及优惠政策13.3信息与沟通14.附件14.1技术规格说明书14.2施工图纸14.3分包工程量清单14.4材料设备清单14.5其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3数据中心数据中心是指由甲方投资建设，用于数据存储、处理和服务的场所，包括但不限于数据中心建筑、机房、设备及相关配套设施。1.4劳务分包劳务分包是指乙方根据本合同约定，对数据中心建设过程中所需的部分劳务工作进行的分包，包括但不限于施工、安装、调试等。第二条劳务分包范围2.1分包工程内容乙方分包的工程内容包括但不仅限于：建筑施工、设备安装、布线、调试、培训等。具体工作内容以附件为准。2.2分包工程数量乙方分包的工程数量按照附件中分包工程量清单为准。2.3分包工程质量标准乙方应按照国家标准和行业规范，确保分包工程的质量和安全。具体质量标准以附件为准。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为本合同约定的劳务分包工作完成后的支付金额，具体金额以附件中分包工程量清单为准。3.2价格调整机制合同总价在合同签订后，如因市场行情变化、政策调整等原因导致成本发生较大变动，双方可协商调整合同价格。具体调整机制以附件为准。3.3支付方式及时间甲方按照乙方实际完成的工作量和质量，按照附件中约定的支付方式和时间进行支付。第四条工期及进度4.1合同工期合同工期为自乙方进入施工现场开始施工之日起至分包工程完成之日止。具体工期以附件为准。4.2施工进度计划乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。乙方应严格按照批准的进度计划进行施工。4.3工期延误及赔偿乙方如因自身原因导致工期延误，应按照约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。具体违约金计算方式以附件为准。第五条劳务人员管理5.1承包方义务乙方应对分包工程的劳务人员进行管理，确保劳务人员具备相应的技能和资格，并遵守甲方现场的规章制度。5.2劳务人员资格要求乙方分包的劳务人员应具备相应的职业资格证书，并经过甲方认可。5.3劳务人员培训及考核乙方应对分包的劳务人员进行必要的培训和考核，确保其满足施工要求。具体培训和考核内容以附件为准。第六条质量及安全6.1工程质量标准乙方应按照国家标准和行业规范，保证分包工程的质量。具体质量标准以附件为准。6.2质量监督与检查甲方有权对乙方施工过程进行质量监督和检查，乙方应予以配合。如发现质量问题，乙方应及时整改。6.3安全事故处理乙方在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。具体安全事故处理流程以附件为准。第八条知识产权与保密8.1知识产权保护双方应尊重并保护对方在合同执行过程中产生的知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权等。8.2保密义务及期限乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，保密期限自合同终止之日起计算，最长不超过五年。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除条件合同解除的条件包括但不限于：一方严重违反合同约定，致使合同无法履行；不可抗力导致合同无法履行。9.3变更解除的程序及赔偿合同变更或解除应按照双方约定的程序进行，并根据实际情况协商赔偿事宜。第十条违约责任10.1发包方违约甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2承包方违约乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额的计算按照双方约定的方式进行，或在违约行为发生后的合理时间内协商确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼方式解决。11.2仲裁或诉讼地点争议的仲裁或诉讼地点选择按照双方约定进行，若无约定，则按照合同履行地法律的规定确定。11.3仲裁或诉讼时效乙方应在本合同约定的争议解决方式下，自知道或应当知道自己的权利受到侵害之日起一年内，向有权机关提起仲裁或诉讼。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同终止的条件包括但不限于：合同约定的工作内容全部完成；合同有效期届满。12.3合同解除条件合同解除的条件同第九条合同解除条件。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2税法及优惠政策双方应遵守相关税法及优惠政策，依法纳税。13.3信息与沟通第十四条附件14.1技术规格说明书技术规格说明书详细描述了分包工程的技术要求、标准等。14.2施工图纸施工图纸包括分包工程的详细施工图、平面图等。14.3分包工程量清单分包工程量清单详细列出了分包工程的工程量、工程内容等。14.4材料设备清单材料设备清单详细列出了分包工程所需材料的名称、规格、数量等信息。14.5其他相关文件其他相关文件包括但不限于：验收标准、安全防护措施等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指非本合同主体之外的其他法人或自然人，包括但不限于中介方、监理方、设计方、供应商等。1.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不限于：提供专业技术支持、进行质量监督、协调解决合同争议、供应材料设备等。第二条第三方责任限额2.1第三方责任第三方应按照合同约定或甲乙双方的授权，承担相应的义务和责任。2.2第三方责任限额第三方责任限额是指第三方应对其违约或侵权行为承担的最高赔偿限额。具体限额由双方在合同中约定，或根据第三方承诺的赔偿能力确定。第三条第三方选择与认可3.1第三方选择甲方或乙方有权选择第三方向分包工程提供服务或供应材料设备。3.2第三方认可甲方或乙方对第三方的选择应得到对方的认可，除非双方另有约定。第四条第三方义务及质量保证4.1第三方义务第三方应按照合同约定或甲乙双方的授权，履行相应的义务，并保证其提供的服务或材料设备的质量。4.2质量保证第三方应对其提供的服务或材料设备的质量承担责任，并确保其符合合同约定的质量标准。第五条第三方与甲乙方的沟通与协调5.1沟通与协调5.2变更与调整如第三方因故导致无法履行合同义务，甲方、乙方应及时协商变更或调整合同内容。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方如违反合同约定，甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理程序甲方、乙方应按照合同约定的程序，向第三方主张违约责任。第七条第三方侵权处理7.1第三方侵权第三方如侵犯甲方、乙方合法权益，甲方、乙方有权要求第三方承担侵权责任。7.2侵权处理程序甲方、乙方应按照合同约定的程序，向第三方主张侵权责任。第八条第三方保险及担保8.1第三方保险第三方应为其在分包工程中的行为购买相应的保险，并保证保险的有效性。8.2第三方担保如甲方、乙方要求，第三方应提供担保，以确保其履行合同义务。第九条第三方退出及替代9.1第三方退出第三方如因故需退出合同，应提前通知甲方、乙方，并按照合同约定的程序进行。9.2第三方替代甲方、乙方有权选择其他符合合同要求的第三方替代原第三方。第十条第三方费用及支付10.1第三方费用第三方应按照合同约定，向甲方、乙方支付相应的费用。10.2支付方式及时间甲方、乙方应按照合同约定的方式及时间，向第三方支付费用。第十一条第三方保密义务11.1第三方保密义务第三方应对在合同执行过程中获得的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。11.2保密期限第三方保密义务的期限自合同终止之日起计算，最长不超过五年。第十二条争议解决12.1争议解决方式如第三方与甲方、乙方发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼方式解决。12.2仲裁或诉讼地点争议的仲裁或诉讼地点选择按照双方约定进行，若无约定，则按照合同履行地法律的规定确定。12.3仲裁或诉讼时效甲方、乙方应在本合同约定的争议解决方式下，自知道或应当知道自己的权利受到侵害之日起一年内，向有权机关提起仲裁或诉讼。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同终止的条件包括但不限于：合同约定的工作内容全部完成；合同有效期届满。13.3合同解除条件合同解除的条件同第九条合同解除条件。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2税法及优惠政策双方应遵守相关税法及优惠政策，依法纳税。14.3信息与沟通第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：技术规格说明书详细描述了分包工程的技术要求、标准等。包括但不限于材料性能、施工工艺、质量标准等。附件2：施工图纸包括分包工程的详细施工图、平面图等。图纸应明确标注施工细节、尺寸、材料等。附件3：分包工程量清单详细列出了分包工程的工程量、工程内容等。包括工程项目的名称、数量、单位等。附件4：材料设备清单详细列出了分包工程所需的材料的名称、规格、数量等信息。包括材料的质量标准、设备的技术参数等。附件5：验收标准明确了分包工程验收的标准和流程，包括验收的条件、验收人员的职责等。附件6：安全防护措施详细描述了分包工程施工过程中的安全防护措施，包括施工现场的安全管理、劳务人员的安全培训等。附件7：进度计划包括了分包工程的施工进度计划，明确各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。附件8：质量监督与检查描述了甲方对乙方施工过程进行质量监督和检查的方式和流程，包括质量问题的处理机制等。附件9：安全事故处理明确了安全事故的处理流程和责任划分，包括事故的报告、调查、赔偿等。附件10：合同变更协议当合同需要变更时，双方应签订书面变更协议，明确变更的内容、范围、时间等。附件11：违约金计算方式详细说明了违约金的计算方式，包括计算的基础、比例、计算公式等。附件12：争议解决协议明确了双方在发生争议时选择的争议解决方式，包括仲裁或诉讼的地点、时效等。附件13：第三方资质证明提供了第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。附件14：第三方担保文件如甲方、乙方要求第三方提供担保，附件中应包含担保文件，包括担保协议、保函等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定时间完成工作，属于违约行为。违约责任：乙方应按照合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。示例说明：如果合同约定乙方应在2024年6月30日前完成工作，但乙方未能按时完成，则构成违约。2.乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准，属于违约行为。违约责任：乙方应负责更换不符合质量标准的材料，并承担因此产生的费用。示例说明：如果合同约定乙方提供的钢材应为国家标准一级材料，但乙方提供的钢材未达到该标准，则构成违约。3.乙方未按照施工图纸施工，导致工程质量问题，属于违约行为。违约责任：乙方应负责修复质量问题，并承担因此产生的费用。示例说明：如果乙方在施工过程中未按照图纸要求进行布线，导致线路短路，则构成违约。4.乙方未按照进度计划施工，导致工期延误，属于违约行为。违约责任：乙方应按照合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。示例说明：如果合同约定乙方应在2024年6月30日前完成工作，但乙方未能按时完成，则构成违约。5.乙方在施工过程中违反安全规定，导致安全事故发生，属于违约行为。违约责任：乙方应承担因安全事故产生的全部费用，并向甲方支付违约金。示例说明：如果乙方在施工现场未能遵守安全规定，导致一名工人受伤，则构成违约。6.第三方未按照合同约定提供服务或供应材料设备，属于违约行为。违约责任：第三方应承担因违约产生的损失，并支付违约金。示例说明：如果第三方未能按照合同约定提供材料，导致乙方施工进度延误，则构成违约。全文完。二零二四年数据中心建设劳务分包合同1本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3数据中心定义第二条：合同范围及工作内容2.1劳务分包范围2.2乙方工作内容2.3工作量及进度安排第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式及时间表3.3价格调整机制第四条：工期及进度4.1合同工期4.2关键节点及进度要求4.3乙方延误责任第五条：质量标准及要求5.1工程质量标准5.2乙方质量责任5.3质量验收程序第六条：保密条款6.1保密信息范围6.2保密期限6.3泄露保密信息的处理第七条：违约责任7.1乙方违约情形7.2甲方违约情形7.3违约责任承担第八条：争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院8.3仲裁委员会第九条：合同的变更、解除和终止9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同终止条件第十条：不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力导致的后果10.3不可抗力后的合同履行第十一条：合同的生效、修订和失效11.1合同生效条件11.2合同修订程序11.3合同失效条件第十二条：甲方义务及权利12.1甲方义务12.2甲方权利第十三条：乙方义务及权利13.1乙方义务13.2乙方权利第十四条：其他条款14.1合同附件14.2合同的传递14.3合同的解释权第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××科技有限公司，地址：××省××市××区××路××号。1.2乙方名称：×××劳务分包有限公司，地址：××省××市××区××路××号。1.3数据中心：指甲方提供的用于信息处理、存储、托管的服务场所，包括但不限于服务器、存储设备、网络设备等。第二条：合同范围及工作内容2.1劳务分包范围：乙方负责甲方数据中心的建设工作，包括但不限于土建施工、设备安装、调试、验收等。2.2乙方工作内容：按照甲方的要求，完成数据中心的建设工作，并保证建设质量、安全、进度等满足甲方要求。2.3工作量及进度安排：具体工作量及进度安排详见附件一《工作量及进度安排表》。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整），详细金额分配见附件二《价格分配表》。3.2支付方式及时间表：甲方按照乙方实际完成工作量，分期支付合同款项。具体支付方式及时间表见附件三《支付方式及时间表》。3.3价格调整机制：如遇市场行情变化、政策调整等因素，导致合同价格需要调整时，双方协商解决。第四条：工期及进度4.1合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计【】日。4.2关键节点及进度要求：详见附件四《关键节点及进度要求》。4.3乙方延误责任：乙方如因自身原因导致工程延误，应按照合同约定承担相应责任。第五条：质量标准及要求5.1工程质量标准：按照国家标准《数据中心建设规范》GB501742017执行。5.2乙方质量责任：乙方应保证工程质量，对工程质量问题负责修复并承担相应责任。5.3质量验收程序：工程完成后，乙方应按照甲方要求进行自检、甲方验收、第三方验收等程序。第六条：保密条款6.1保密信息范围：包括但不限于甲方提供的技术资料、商业秘密、合同内容等。6.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。6.3泄露保密信息的处理：如乙方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿甲方损失。第八条：争议解决8.1.1提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；8.1.2提交甲方和乙方共同约定的仲裁委员会仲裁解决。8.2诉讼管辖法院：××省××市××区人民法院。8.3仲裁委员会：×××仲裁委员会。第九条：合同的变更、解除和终止9.1合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面形式签订变更协议，经双方确认后生效。9.2合同解除条件：在合同履行过程中，一方违约导致合同无法履行，对方可以解除合同。9.3合同终止条件：合同约定的工程验收合格，乙方将工程交付甲方使用后，合同即终止。第十条：不可抗力10.1不可抗力事件：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力导致的后果：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。10.3不可抗力后的合同履行：不可抗力事件消除后，双方应立即恢复合同履行。第十一条：合同的生效、修订和失效11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修订程序：合同履行过程中，如需修订，应经双方协商一致，并以书面形式签订修订协议。11.3合同失效条件：合同约定的工程验收不合格，乙方未能在约定时间内整改到位，甲方有权解除合同。第十二条：甲方义务及权利12.1甲方义务：12.1.1提供建设场地，确保场地符合工程建设要求；12.1.2按照合同约定及时支付款项；12.1.3协助乙方办理相关建设手续。12.2甲方权利：12.2.1对乙方建设过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等满足要求；12.2.2在乙方违约情况下，有权解除合同并追究乙方责任；12.2.3有权根据合同约定，对乙方进行奖励或罚款。第十三条：乙方义务及权利13.1乙方义务：13.1.1按照合同约定完成建设任务，保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求；13.1.2遵守国家法律法规，不得违法违规施工；13.1.3按照甲方要求，配合甲方进行工程验收。13.2乙方权利：13.2.1按照合同约定，获得相应的款项支付；13.2.2对甲方违约行为，有权要求甲方承担违约责任；13.2.3有权根据合同约定，对甲方进行奖励或罚款。第十四条：其他条款14.1合同附件：本合同附件包括《工作量及进度安排表》、《价格分配表》、《支付方式及时间表》、《关键节点及进度要求》等，均为本合同不可分割的组成部分。14.2合同的传递：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同的解释权：本合同的解释权归甲乙双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入15.1第三方定义：第三方指除甲方和乙方之外的，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形：第三方可能作为中介方、监理方、审计方、检测方等，参与本合同项目的实施过程。15.3第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规要求，承担相应的工作职责，并对甲乙双方的合法权益负责。第十六条：第三方选定及资质要求16.1第三方选定：甲方根据国家法律法规和合同约定，选定具备相应资质和能力的第三方介入本合同项目。第十七条：第三方介入后的合同履行17.1第三方职责：第三方根据合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责，确保工程质量、安全、进度等满足要求。17.3第三方报告及反馈：第三方应定期向甲乙双方提交项目进展报告，对项目实施过程中的问题及时反馈。第十八条：第三方费用及支付18.1第三方费用：第三方介入本合同项目所需的费用，包括但不限于人工费、材料费、检测费等，由甲方承担。18.2支付方式及时间表：甲方按照双方约定和第三方实际工作量，分期支付第三方费用。具体支付方式及时间表见附件五《第三方费用支付方式及时间表》。第十九条：第三方责任限额19.1第三方责任限额：第三方对甲乙双方承担的赔偿责任限额，按照双方约定和法律法规要求执行。19.2第三方责任限额的确定：甲方根据第三方资质、业绩、信誉等因素，与第三方协商确定责任限额。19.3第三方责任限额的调整：如第三方在合同履行过程中出现违约行为，甲方有权根据实际情况调整责任限额。第二十十条：第三方违约处理20.1第三方违约情形：第三方未按照合同约定履行职责，导致工程质量、安全、进度等不符合要求。20.2第三方违约责任：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方的损失。20.3第三方违约处理程序：甲方有权根据合同约定，与第三方协商解决违约问题；协商不成的，可以采取法律手段追究第三方责任。第二十一条：合同的继续履行及第三方退出21.1第三方继续履行：第三方如因故不能继续履行合同义务，甲方有权要求第三方尽快整改或更换具备相应资质的第三方。21.2第三方退出：第三方如未经甲方同意擅自退出合同项目，应承担违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。第二十二条：甲乙方的权利义务及第三方的关系22.1甲方乙方的权利义务：甲方乙方的权利义务不受第三方介入的影响，仍按照本合同约定执行。22.2第三方与其他方的关系：第三方与甲乙方是独立的法律主体，彼此之间的权利义务关系，不影响甲乙方之间的合同履行。第二十三条：本合同的修订及补充23.1合同修订：本合同如有未尽事宜，双方可根据实际情况，协商签订补充协议或修订合同。23.2补充协议：补充协议与本合同具有同等法律效力，为本合同不可分割的组成部分。第二十四条：合同的终止及解除24.1合同终止：本合同约定的工程验收合格，乙方将工程交付甲方使用后，合同即终止。24.2合同解除：在合同履行过程中，一方违约导致合同无法履行，对方可以解除合同。第二十五条：违约责任及争议解决25.1违约责任：违约方应承担违约责任，赔偿对方及第三方的损失。25.2.1提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；25.2.2提交甲方和乙方共同约定的仲裁委员会仲裁解决。第二十六条：合同的生效、修订和失效26.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。26.2合同修订：本合同如有未尽事宜，双方可根据实际情况，协商签订补充协议或修订合同。26.3合同失效：本合同约定的工程验收不合格，乙方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工作量及进度安排表》详细说明：本附件列出了乙方在合同期内应完成的工作内容、工作量及进度安排，包括但不限于土建施工、设备安装、调试、验收等工作。附件二：《价格分配表》详细说明：本附件详细列出了合同总价以及各项工作的价格分配，明确乙方的收费标准及支付方式。附件三：《支付方式及时间表》详细说明：本附件明确了甲方支付乙方款项的方式、时间表及支付条件，确保乙方及时获得款项。附件四：《关键节点及进度要求》详细说明：本附件列出了合同履行过程中的关键节点及进度要求，以确保工程按计划进行。附件五：《第三方费用支付方式及时间表》详细说明：本附件明确了甲方支付第三方费用的方式、时间表及支付条件，确保第三方及时获得款项。附件六：《第三方资质证明》详细说明：本附件提供了第三方的资质证明文件，以证明第三方具备相应的资质和能力。附件七：《工程验收标准及要求》详细说明：本附件列出了工程验收的标准及要求，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的要求。附件八：《违约行为及责任认定标准》详细说明：本附件详细列出了合作中可能出现的违约行为以及违约责任认定标准，并进行简要示例说明。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照约定的时间、质量、安全标准完成工程；2.乙方未能按照约定支付款项；3.第三方未能按照约定的时间、质量、安全标准完成工作；4.第三方未能按照约定支付款项；5.任何一方违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，赔偿对方及第三方的损失；2.违约方的赔偿责任包括但不限于实际损失、预期利润、违约金等；3.违约方的赔偿责任限额，按照双方约定和法律法规要求执行；4.违约方在合同履行过程中出现违约行为，甲方有权根据实际情况调整违约责任限额。示例说明：1.乙方未能按照约定的时间完成工程，导致甲方损失了一批订单，甲方要求乙方赔偿损失的订单金额；2.乙方未能按照约定的质量标准完成工程，导致甲方需要重新维修，甲方要求乙方承担维修费用；3.第三方未能按照约定的时间完成工作，导致工程进度延误，甲方要求第三方承担延误期间的误工费；4.第三方未能按照约定的支付款项，甲方要求第三方支付违约金，并承担因此造成的损失。全文完。二零二四年数据中心建设劳务分包合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2定义2.劳务内容2.1劳务范围2.2劳务要求3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整4.工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误5.质量标准5.1质量要求5.2质量验收6.劳务分包方的义务6.1施工准备6.2施工安全6.3材料供应7.合同的履行7.1合同的履行期限7.2合同的履行地点7.3合同的履行方式8.付款方式及时间8.1付款方式8.2付款时间9.违约责任9.1劳务分包方的违约责任9.2甲方的违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点11.合同的变更和解除11.1合同的变更11.2合同的解除12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同的生效、终止和解除13.1合同的生效13.2合同的终止13.3合同的解除14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：数据中心有限公司地址：市区路号联系人：联系电话：乙方：劳务分包有限公司地址：市区路号联系人：联系电话：1.2定义本合同中的术语和定义如下：（1）数据中心：指甲方拥有的用于数据存储、处理和管理的场所及设施。（2）劳务分包：指乙方按照甲方的要求，在甲方数据中心的建设过程中提供的各项施工劳务。（3）合同总价：指乙方完成本合同约定的劳务内容所应得的报酬，具体金额详见附件。（4）工期：指乙方完成本合同约定的劳务内容所需的时间，具体工期要求详见附件。第二条劳务内容2.1劳务范围（1）土建工程；（2）装修工程；（3）电气工程；（4）管道工程；（5）通风工程；（6）其他工程（具体内容详见附件）。2.2劳务要求（1）土建工程：结构安全、稳定，满足使用功能；（2）装修工程：美观、实用，满足使用功能；（3）电气工程：安全、可靠，满足使用功能；（4）管道工程：安全、可靠，满足使用功能；（5）通风工程：安全、有效，满足使用功能；（6）其他工程：满足甲方要求和相关法律法规、行业标准。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为本合同约定的劳务内容完成后，乙方应得的报酬，具体金额为人民币【】元（大写：【】元整），详见附件。3.2价格调整（1）甲方提出增加或减少劳务内容的，按照实际情况进行价格调整；（2）由于不可抗力等原因导致劳务内容发生变化的，按照实际情况进行价格调整；（3）其他双方约定的事项。第四条工期要求4.1开工日期本合同约定的劳务内容开工日期为【】年【】月【】日。4.2竣工日期本合同约定的劳务内容竣工日期为【】年【】月【】日。4.3工期延误（1）由于乙方原因导致工期延误的，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金；（2）由于甲方原因导致工期延误的，甲方应按照合同约定向乙方支付违约金；（3）由于不可抗力等原因导致工期延误的，双方应友好协商解决。第五条质量标准5.1质量要求（1）土建工程：结构安全、稳定，满足使用功能；（2）装修工程：美观、实用，满足使用功能；（3）电气工程：安全、可靠，满足使用功能；（4）管道工程：安全、可靠，满足使用功能；（5）通风工程：安全、有效，满足使用功能；（6）其他工程：满足甲方要求和相关法律法规、行业标准。5.2质量验收（1）甲方应按照合同约定的时间、地点和方式对乙方完成的劳务内容进行验收；（2）乙方应配合甲方进行质量验收，提供必要的资料和便利条件；（3）甲方对劳务内容验收合格的，应支付合同约定的报酬；（4）甲方对劳务内容验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改达到验收标准。第六条劳务分包方的义务6.1施工准备乙方应按照甲方的要求，提前做好施工前的准备工作，包括人员、材料、设备等方面的准备。6.2施工安全乙方应严格按照相关法律法规、行业标准和甲方要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的安全。6.3材料供应乙方应按照甲方的要求，提供合同约定的材料，并保证材料的质量、数量和交付时间。第八条合同的履行8.1合同的履行期限乙方应按照本合同约定的工期要求，完成劳务内容。具体履行期限见附件。8.2合同的履行地点本合同约定的劳务内容在甲方数据中心所在地进行履行。具体地点见附件。8.3合同的履行方式乙方应按照甲方的要求和相关法律法规、行业标准，采用合适的施工方法和技术，完成劳务内容。第九条付款方式及时间9.1付款方式甲方支付合同总价的方式如下：（1）预付款：合同签订后【】日内，甲方支付合同总价【】%；（2）进度付款：按照双方约定的进度，甲方支付已完成的劳务部分的合同价款；（3）竣工付款：乙方完成全部劳务内容并验收合格后，甲方支付剩余的合同价款。9.2付款时间付款时间见附件。第十条违约责任10.1劳务分包方的违约责任乙方违反本合同的约定，导致工期延误、质量不符合要求等情况的，应按照甲方的要求承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2甲方的违约责任甲方违反本合同的约定，导致工期延误、质量不符合要求等情况的，应按照乙方的要求承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点本争议解决的地点为合同签订地。第十二条合同的变更和解除12.1合同的变更合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更本合同的约定。变更内容应签订书面协议，作为本合同的附件。12.2合同的解除合同履行过程中，任何一方不得单方面解除合同。如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并按照本合同约定处理合同解除后的相关事项。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同履行完毕后【】年止。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受到不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是非甲乙双方的自然人、法人或其他组织，其介入本合同的履行过程，但并非合同的当事人。1.2第三方范围（1）中介机构、咨询机构、评估机构等；（2）监理单位、检测单位、验收单位等；（3）金融机构、保险机构等；（4）其他与本合同履行相关的单位或个人。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序（1）甲乙双方协商一致，确定第三方的介入事项和范围；（2）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务；（3）第三方按照协议约定，参与合同履行过程；（4）合同履行完毕后，第三方完成相关事项，甲乙双方进行结算。2.2第三方介入条件（1）第三方具备相应的资质、能力和信誉；（2）第三方与甲乙双方无利益冲突；（3）第三方介入不损害甲乙双方的合法权益；（4）甲乙双方同意第三方介入。第三条第三方介入后的合同变更3.1合同变更事项（1）合同价款的调整；（2）合同工期的调整；（3）合同质量标准的调整；（4）其他与第三方相关的合同条款。3.2合同变更程序（1）甲乙双方协商一致，确定变更事项和范围；（2）甲乙双方与第三方协商，明确变更后的合同条款；（3）甲乙双方签订书面变更协议，作为本合同的附件；（4）第三方按照变更后的合同条款，继续参与合同履行。第四条第三方介入后的责任分配4.1第三方责任（1）第三方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、可靠性等符合约定；（2）第三方应承担因其违约、侵权等行为导致的损害赔偿责任；（3）第三方应按照约定时间、地点和方式履行合同义务；（4）第三方应遵守相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2甲乙双方责任（1）甲乙双方应按照约定时间、地点和方式支付合同价款；（2）甲乙双方应提供第三方所需的施工场地、材料、设备等；（3）甲