房屋改造装修施工合同工程

房屋改造装修施工合同工程合同编号：__________第一条工程内容1.1本工程内容包括：__________1.2工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条施工工期2.1施工日期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。2.2施工方若因特殊情况不能按期完工，应提前__________天通知业主，并商定延期完工。第三条质量标准3.1工程质量应达到__________标准。3.2施工过程中，业主如有特殊要求，双方应协商一致，并按协商结果执行。3.3工程完工后，施工方应负责对工程进行验收，业主有权提出整改意见，施工方应按业主意见进行整改，直至达到合同约定的质量标准。第四条工程款支付4.1本工程款分三次支付：（1）合同签订后，业主支付人民币__________元整作为预付款；（2）工程进度达到__________时，业主支付人民币__________元整；（3）工程验收合格后，业主支付剩余款项人民币__________元整。4.2每次付款前，施工方应向业主提供等额的正规发票。4.3施工方开具发票后，业主将款项支付至乙方指定的银行账户。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方若未按期完工，应支付给业主违约金，违约金计算方式为：每延期一天，违约金为人民币__________元。5.3若业主未按约定支付工程款，施工方有权暂停施工，并有权要求业主支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：每逾期一天，违约金为人民币__________元。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.房屋改造装修设计方案2.工程预算明细表3.施工进度计划表4.工程质量标准说明5.施工单位资质证明文件6.业主身份证明文件7.合同履行过程中的相关协议和补充文件二、违约行为及认定：1.施工方未按期完工：指施工方未按照合同约定的工期完成工程。2.施工方工程质量不符合约定：指施工完成的工程未能达到合同约定的质量标准。3.业主未按约定支付工程款：指业主未能按照合同约定的付款时间及金额向施工方支付工程款。4.双方未能履行协商义务：指双方在合同履行过程中，未能就相关事宜达成一致意见。三、法律名词及解释：1.房屋改造装修：指对房屋进行结构改造、装修装饰以及其他相关的改善工程。2.施工工期：指合同约定的施工方完成工程施工的时间段。3.工程质量标准：指合同约定的施工完成的工程应达到的质量要求。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指施工完成的工程按照合同约定的质量标准进行的检查、评定和认可。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现设计变更：及时协商确定变更方案，并调整工程预算和工期。2.施工方工程质量问题：要求施工方按约定标准进行整改，必要时可聘请第三方检测机构进行评估。3.业主延迟支付工程款：催促业主按合同约定支付工程款，逾期支付的应支付违约金。4.施工方延误工期：按合同约定向施工方追究违约责任，要求支付违约金。5.不可抗力因素影响工程进度：双方协商确定调整工期和工程款的支付计划。五、所有应用场景：1.适用于业主拥有房屋并进行改造装修的情况。2.适