广告牌安装简易施工合同模板

广告牌安装简易施工合同模板合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.工程名称：____________________广告牌安装工程2.工程地点：____________________（具体地址）3.工程内容：包括但不限于广告牌的规划设计、材料采购、安装施工、调试验收等。4.工程工期：本合同签订后，乙方应按照甲方的要求完成广告牌的安装工作，总工期为______天。5.工程质量标准：符合国家及行业相关标准和规范要求。二、合同价款1.本合同广告牌安装工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程进度不受影响。3.甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。三、付款方式及时间1.本合同价款支付分为三个阶段，具体如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的40%。2.乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付价款。四、施工及验收1.乙方应按照甲方的要求和国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。2.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。3.工程验收分为初验和终验两个阶段，初验由甲方代表进行，终验在工程完工后七个工作日内进行。4.工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和保修卡。五、保修及售后服务2.乙方应提供完善的售后服务，确保甲方在使用过程中无后顾之忧。六、违约责任1.乙方如未按照合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%乘以逾期天数。2.乙方如未按照合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。乙方整改所产生的费用由乙方承担。3.甲方如未按照合同约定的时间支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的0.5%乘以逾期天数。七、争议解决1.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.本合同签订后，双方应严格遵守合同条款，共同维护双方的合法权益。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。甲方（盖章）：_______________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_______________日期：____年____月____日一、附件列表：1.广告牌设计方案2.施工图纸3.材料采购清单4.施工进度计划5.验收标准和方法6.保修卡7.付款凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：认定标准为合同约定的工期到期后，乙方未能完成工程。2.工程质量不符合约定：认定标准为工程验收不合格，未能达到合同约定的质量标准。3.未按约定时间支付价款：认定标准为合同约定的付款日期到期后，甲方未能支付价款。三、法律名词及解释：1.广告牌安装工程：指根据甲方要求，在指定地点安装广告牌的相关工作。2.质保期：指乙方对所安装广告牌提供的保修期限。3.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的违约赔偿金。4.滞纳金：指甲方未按约定时间支付价款时，应向乙方支付的逾期赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，如无法按时完成，应提前与甲方沟通，商议延期事宜。2.工程质量问题：乙方应及时整改，直至达到合同约定的质量标准。若整改不合格，甲方有权拒绝支付尾款，并要求乙方支付违约金。3.付款延误：甲方应按照合同约定的时间支付价款，如发生延误，应支付滞纳金。乙方应在合同中明确滞纳金的计算公式。4.争议解决：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。若协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为广告牌业主，乙方为具备广告牌安装资质和能力的施工单位。2.甲方需要乙方完成广告牌的规划设计、材料采购、安装施工、调试验收