二零二四年度装修服务合同：某房地产开发商与某装修公司

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度装修服务合同：某房地产开发商与某装修公司本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：某房地产开发商1.2乙方：某装修公司第二条合同范围及内容2.1装修范围：甲方开发的房地产项目中的住宅、商业及公共区域等2.2装修内容：包括但不限于室内墙面、地面、天花板、水电布线、卫浴设备、厨柜安装等第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币[金额]元3.2支付方式：分为三个阶段支付，具体支付时间及比例由双方另行约定第四条工期及进度4.1约定工期：自合同签订之日起[工期天数]天内完成4.2工期延误：乙方原因导致工期延误，应按约定向甲方支付违约金第五条材料及设备5.1乙方应按照甲方要求及合同约定的标准提供装修材料及设备5.2乙方应对提供的材料及设备质量负责，并承担相应售后服务第六条工程质量及验收6.1乙方应保证装修工程的质量，符合国家及行业相关标准6.2工程验收：甲方、乙方共同参与，验收不合格的工程，乙方应负责整改第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以严格保密7.2违反保密条款的一方，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失第八条合同变更及解除8.1合同变更：双方协商一致，可对合同进行变更8.2合同解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同第九条违约责任9.1乙方未按约定完成工程，应支付违约金，并承担甲方因此产生的损失9.2甲方未按约定支付款项，应支付滞纳金，并承担乙方因此产生的损失第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律11.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决11.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十二条其他条款12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止第十三条附件13.1工程预算书13.2工程设计图纸13.3甲方提供的装修材料及设备清单第十四条合同签订日期14.1本合同于[签订日期]在[签订地点]由甲乙双方签订第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3本合同：指由甲方与乙方签订的《二零二四年度装修服务合同》。第二条合同范围及内容2.1装修范围：包括但不限于甲方开发的房地产项目中的住宅、商业及公共区域等。2.2装修内容：包括但不限于室内墙面、地面、天花板、水电布线、卫浴设备、厨柜安装等。2.3乙方应按照甲方的要求及合同约定的标准完成装修工作。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币[金额]元。3.2支付方式：合同总价分为三个阶段支付，具体支付时间及比例由双方另行约定。3.3甲方应在约定的支付时间内向乙方支付相应的款项。第四条工期及进度4.1约定工期：自合同签订之日起[工期天数]天内完成。4.2工期延误：由于乙方原因导致工期延误，乙方应按约定向甲方支付违约金。4.3乙方应按照约定的工期进度完成装修工作。第五条材料及设备5.1乙方应按照甲方要求及合同约定的标准提供装修材料及设备。5.2乙方应对提供的材料及设备质量负责，并承担相应售后服务。5.3乙方应在合同约定的时间内提供所需的材料及设备。第六条工程质量及验收6.1乙方应保证装修工程的质量，符合国家及行业相关标准。6.2工程验收：甲方、乙方共同参与，验收不合格的工程，乙方应负责整改。6.3甲方应在验收合格后向乙方支付合同约定的款项。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以严格保密。7.2违反保密条款的一方，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。7.3双方应采取适当措施确保对方的商业秘密不被泄露。第八条合同变更及解除8.1合同变更：双方协商一致，可对合同进行变更。变更内容应书面确认，并作为合同的附件。第九条违约责任9.1乙方未按约定完成工程，应支付违约金，并承担甲方因此产生的损失。9.2甲方未按约定支付款项，应支付滞纳金，并承担乙方因此产生的损失。9.3违约金的具体金额和计算方式，双方应在合同中约定。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第十一条法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。12.3合同的修改和补充，应经双方书面同意，并作为合同的附件。第十三条附件13.1工程预算书13.2工程设计图纸13.3甲方提供的装修材料及设备清单13.4乙方提供的施工方案和技术文件13.5其他与合同履行相关的文件和资料第十四条合同签订日期14.1本合同于[签订日期]在[签订地点]由甲乙双方签订。14.2合同的签订代表双方对合同内容的认可，并对合同的履行承担相应的责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与介入情形1.1第三方：指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他参与方，包括但不限于中介方、设计方、监理方、供应商等。1.2介入情形：第三方介入的情形包括但不限于提供专业咨询、技术支持、质量监督、材料供应等。第二条第三方责任与义务2.1第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，履行其职责，确保合同的正常履行。2.2第三方对其提供的服务或产品质量负责，并承担相应的售后服务。2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密，未经甲乙双方书面同意，不得向任何第三方泄露。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。3.2第三方对甲方、乙方承担的责任，不应影响甲方、乙方之间的权利义务。3.3甲方、乙方与第三方之间的纠纷，应独立解决，不影响甲方、乙方之间的合同履行。第四条第三方介入的协调与管理4.1甲方、乙方应协助第三方履行其职责，提供必要的工作条件和便利。4.2甲方、乙方应对第三方的工作进行监督和协调，确保工程质量和进度。4.3甲方、乙方与第三方之间的沟通和协调，应记录并存档备查。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲方、乙方造成的损失，应承担相应的赔偿责任。5.2甲乙双方应与第三方约定责任限额，并在合同中明确。5.3若第三方未能履行其职责，导致工程质量问题或安全事故，第三方应承担相应的法律责任。第六条第三方支付与结算6.1甲方、乙方与第三方之间的支付关系，应明确支付时间、金额和条件。6.2第三方应向甲方、乙方提供正规发票，甲方、乙方按约定时间支付款项。6.3甲方、乙方与第三方之间的结算，应按照合同约定和实际工作量进行。第七条第三方解除与更换7.1甲方、乙方有权根据合同约定和第三方的工作表现，决定是否解除或更换第三方。7.2解除或更换第三方时，甲方、乙方应与第三方协商一致，并办理相关手续。7.3解除或更换第三方后，甲方、乙方应确保工程的顺利进行，不影响合同履行。第八条第三方违约处理8.1第三方违反合同约定，甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。8.2甲方、乙方与第三方之间的纠纷，应通过友好协商解决。8.3若协商不成，甲方、乙方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条法律适用与争议解决9.1本合同及其补充协议适用中华人民共和国法律。9.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同及其补充协议一式两份，甲乙双方及第三方各执一份。10.2本合同及其补充协议自各方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。10.3合同的修改和补充，应经各方书面同意，并作为合同的附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程预算书详细列出装修工程的各项费用，包括材料费、人工费、管理费等，以及各项费用的计算方式和金额。附件2：工程设计图纸提供详细的装修设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及设计说明和相关技术要求。附件3：甲方提供的装修材料及设备清单详细列出甲方提供的装修材料和设备名称、型号、规格、数量等信息，以及材料和设备的技术要求和质量标准。附件4：乙方提供的施工方案和技术文件提供乙方的施工方案和技术文件，包括施工工艺、施工进度计划、施工安全措施等。附件5：工程验收标准详细列出工程验收的标准和流程，包括验收合格的条件和不合格的处理方式。附件6：违约金计算公式及标准提供违约金的计算公式和标准，包括迟延履行违约金、质量不合格违约金等。附件7：第三方服务协议详细列出与第三方签订的服务协议，包括服务内容、服务期限、服务质量标准等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间和质量完成装修工程。2.甲方未按照约定时间支付款项。3.第三方未按照约定提供服务或产品质量不合格。4.甲方、乙方未履行合同约定的协调和管理义务。5.甲方、乙方未履行合同约定的保密义务。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据合同约定和法律规定，按照违约金的计算公式和标准进行计算。2.损失赔偿：根据甲方、乙方因违约行为所造成的实际损失进行赔偿，包括直接损失和间接损