建设工程施工合同管理范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建设工程施工合同管理范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工合同1.4工程质量1.5工程进度1.6工程造价1.7工程材料1.8工程设备1.9施工方案1.10施工组织设计1.11施工图纸1.12施工技术要求1.13施工标准1.14施工规范2.合同条款2.1合同的订立2.2合同的履行2.3合同的变更2.4合同的解除2.5合同的终止2.6违约责任2.7争议解决2.8合同的生效2.9合同的终止2.10合同的解除2.11合同的修订2.12合同的补充2.13合同的附件2.14合同的份数3.工程项目的实施3.1施工准备3.2施工组织3.3施工进度3.4施工质量3.5施工安全3.6施工环境保护3.7工程验收3.8工程移交3.9工程保修3.10工程索赔3.11工程变更3.12工程暂停3.13工程复工3.14工程竣工4.工程质量与检验4.1工程质量标准4.2工程检验程序4.3工程检验方法4.4工程检验材料4.5工程检验设备4.6工程检验机构4.7工程检验人员4.8工程质量保证4.9工程质量控制4.10工程质量验收4.11工程质量问题处理4.12工程质量事故5.工程造价与支付5.1工程造价预算5.2工程造价结算5.3工程造价调整5.4工程支付方式5.5工程进度付款5.6工程竣工付款5.7工程质量保证金5.8工程索赔费用5.9工程变更费用5.10工程价款支付凭证5.11工程财务报表5.12工程审计6.工期与进度6.1工程开工日期6.2工程竣工日期6.3施工进度计划6.4施工进度控制6.5施工进度调整6.6施工进度延期6.7施工进度提前6.8施工进度暂停6.9施工进度复工6.10施工进度索赔7.工程材料与设备7.1工程材料7.2工程设备7.3材料质量标准7.4设备质量标准7.5材料采购7.6设备采购7.7材料验收7.8设备验收7.9材料保管7.10设备保管7.11材料使用7.12设备使用7.13材料检验7.14设备检验8.施工安全与环境保护8.1施工安全管理8.2施工安全措施8.3施工安全事故处理8.4施工环境保护8.5施工环境保护措施8.6施工环境保护验收8.7施工环境保护费用8.8施工安全培训8.9施工安全检查8.10施工安全应急预案9.工程变更与索赔9.1工程变更程序9.2工程变更费用9.3工程变更时间9.4工程变更原因9.5工程变更批准9.6工程索赔程序9.7工程索赔条件9.8工程索赔费用9.9工程索赔时间9.10工程索赔原因9.11工程索赔批准9.12工程索赔处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决时间10.4第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，委托承包人进行建设工程施工的一方，包括但不限于项目的投资方、所有方、使用方和项目管理方。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担建设工程施工任务的一方，具备相应工程施工的资质和能力。1.3施工合同施工合同是指发包人与承包人签订的，明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任的法律文件。1.4工程质量工程质量是指按照本合同约定的质量标准和施工技术要求完成的建设工程的质量。1.5工程进度工程进度是指按照本合同约定的工期要求和施工计划进行的建设工程施工进度。1.6工程造价工程造价是指按照本合同约定的工程量和工程单价计算的建设工程的总投资。1.7工程材料工程材料是指用于建设工程施工的各类建筑材料、构配件和设备等。1.8工程设备工程设备是指用于建设工程施工的各类机械设备、仪器仪表和设施等。1.9施工方案施工方案是指承包人根据施工图纸、施工技术要求和施工组织设计编制的施工方法和措施。1.10施工组织设计施工组织设计是指承包人为完成工程施工任务，根据施工图纸、施工技术要求和施工现场条件编制的组织机构、施工方法、施工进度计划和施工安全措施等。1.11施工图纸施工图纸是指发包人提供的，用于指导建设工程施工的图纸和相关技术文件。1.12施工技术要求施工技术要求是指发包人根据建设工程的设计文件和合同约定，对承包人施工过程中应遵循的技术规范和要求。1.13施工标准施工标准是指国家和行业规定的，用于指导和检查建设工程施工的质量、安全、环保等方面的标准。1.14施工规范施工规范是指国家和行业规定的，用于指导和检查建设工程施工的过程和结果的规范。第二条合同条款2.1合同的订立本合同的订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方在签订合同时应充分了解对方的资质、信誉和能力。2.2合同的履行双方应按照本合同的约定，全面履行各自的权利和义务，确保建设工程施工的顺利进行。2.3合同的变更合同变更应书面签署，并明确变更的内容、范围、时间和责任等。2.4合同的解除合同解除应书面签署，并说明解除的原因、时间和责任等。2.5合同的终止合同终止应书面签署，并说明终止的原因、时间和责任等。2.6违约责任违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.7争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.8合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的附件和补充协议与本合同具有同等的法律效力。2.9合同的终止本合同期满后，双方的权利和义务自行终止。2.10合同的解除本合同解除后，双方的权利和义务即时终止。2.11合同的修订合同修订应书面签署，并明确修订的内容、范围、时间和责任等。2.12合同的补充合同补充应书面签署，并明确补充的内容、范围、时间和责任等。2.13合同的附件合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。2.14合同的份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第八条工程项目的实施3.1施工准备承包人应按照施工组织设计的要求，做好施工前的准备工作，包括施工场地平整、临时设施建设、施工人员培训和施工材料准备等。3.2施工组织承包人应建立健全施工组织机构，明确各岗位职责，确保施工过程的顺利进行。3.3施工进度承包人应按照施工组织设计的要求，编制施工进度计划，并报发包人批准。3.4施工质量承包人应按照施工图纸、施工技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。3.5施工安全承包人应制定施工安全措施，确保施工过程中的安全。3.6施工环境保护承包人应制定施工环境保护措施，确保施工过程中的环境保护。3.7工程验收工程验收分为中间验收和竣工验收。中间验收由发包人和承包人共同进行，竣工验收在工程完成后进行。3.8工程移交工程验收合格后，承包人应将工程按照合同约定的条件移交给发包人。3.9工程保修承包人应按照合同约定的保修范围和保修期限对工程进行保修。3.10工程索赔工程索赔应按照合同约定的索赔程序和索赔条件进行。3.11工程变更工程变更应按照合同约定的变更程序进行。3.12工程暂停工程暂停应按照合同约定的暂停条件和暂停时间进行。3.13工程复工工程复工应按照合同约定的复工条件和复工时间进行。3.14工程竣工工程竣工应按照合同约定的竣工条件和竣工时间进行。第九条工程质量与检验4.1工程质量标准工程质量标准应按照合同约定的质量标准和施工技术要求进行。4.2工程检验程序工程检验程序应按照合同约定的检验程序进行。4.3工程检验方法工程检验方法应按照合同约定的检验方法进行。4.4工程检验材料工程检验材料应按照合同约定的检验材料进行。4.5工程检验设备工程检验设备应按照合同约定的检验设备进行。4.6工程检验机构工程检验机构应按照合同约定的检验机构进行。4.7工程检验人员工程检验人员应按照合同约定的检验人员进行。4.8工程质量保证承包人应按照合同约定的质量保证进行。4.9工程质量控制承包人应按照合同约定的质量控制进行。4.10工程质量验收工程质量验收应按照合同约定的验收进行。4.11工程质量问题处理工程质量问题处理应按照合同约定的处理进行。4.12工程质量事故工程质量事故应按照合同约定的事故处理进行。第十条工程造价与支付5.1工程造价预算工程造价预算应按照合同约定的预算进行。5.2工程造价结算工程造价结算应按照合同约定的结算进行。5.3工程造价调整工程造价调整应按照合同约定的调整进行。5.4工程支付方式工程支付方式应按照合同约定的支付方式进行。5.5工程进度付款工程进度付款应按照合同约定的进度付款进行。5.6工程竣工付款工程竣工付款应按照合同约定的竣工付款进行。5.7工程质量保证金工程质量保证金应按照合同约定的质量保证金进行。5.8工程索赔费用工程索赔费用应按照合同约定的索赔费用进行。5.9工程变更费用工程变更费用应按照合同约定的变更费用进行。5.10工程价款支付凭证工程价款支付凭证应按照合同约定的支付凭证进行。5.11工程财务报表工程财务报表应按照合同约定的财务报表进行。5.12工程审计工程审计应按照合同约定的审计进行。第十一条工期与进度6.1工程开工日期工程开工日期应按照合同约定的日期进行。6.2工程竣工日期工程竣工日期应按照合同约定的日期进行。6.3施工进度计划施工进度计划应按照合同约定的计划进行。6.4施工进度控制施工进度控制应按照合同约定的控制进行。6.5施工进度调整施工第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，参与或涉及本合同实施过程中的各方，包括但不限于中介方、设计方、监理方、施工分包方、材料供应商、设备供应商等。2.第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：2.1甲乙方协商一致，同意第三方参与本合同的实施过程；2.2合同履行过程中，甲乙方无法解决的问题，需要第三方专业介入协助解决；2.3法律法规规定的必须由第三方参与的事项；2.4其他甲乙方约定的第三方介入情形。3.第三方责任第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规的规定，履行其在合同中的职责，确保合同的顺利实施。第三方对其提供的服务或产品负责，并承担相应的一切风险和责任。4.第三方权利第三方有权按照合同约定，获取相应的报酬和服务费用。5.第三方义务5.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规的规定，履行其在合同中的义务；5.2第三方应确保其提供的服务或产品符合甲乙方的要求，并保证服务或产品的质量；5.3第三方应按照合同约定的时间、地点和方式，提供服务或产品；5.4第三方应保守甲乙方的商业秘密和技术秘密；5.5第三方应对其在合同中的行为负责，并承担相应的一切风险和责任。6.第三方责任限额6.1第三方对其在合同中的行为负责，并承担相应的一切风险和责任；6.2第三方应对因其过错导致的合同损失承担赔偿责任，但赔偿金额不超过第三方在合同中的报酬金额；6.3第三方应对因其过错导致的人身伤亡、财产损失承担赔偿责任，但赔偿金额不超过第三方在合同中的报酬金额；6.4甲乙方应按照合同约定，向第三方支付报酬和服务费用，但支付给第三方的报酬和服务费用，不免除甲乙方应承担的合同责任；6.5如果第三方因履行合同而造成了第三方的损失，第三方应自行承担损失，甲乙方不承担责任。7.第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方应按照合同约定，履行各自的义务和责任。8.第三方与甲乙方的沟通与协调9.第三方介入的变更与解除9.1如果甲乙方协商一致，同意变更或解除第三方介入的事项，应书面签署，并明确变更或解除的内容、范围、时间和责任等；9.2合同变更或解除后，第三方应根据甲乙方的要求，按照变更或解除的内容，继续履行或终止履行其在合同中的义务；9.3合同变更或解除后，甲乙方应按照合同约定，向第三方支付报酬和服务费用，但支付给第三方的报酬和服务费用，不免除甲乙方应承担的合同责任。10.第三方介入的违约处理10.1如果第三方未按照合同约定履行其在合同中的义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任；10.2如果第三方因履行合同而造成了第三方的损失，第三方应自行承担损失，甲乙方不承担责任。11.第三方介入的争议解决甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.第三方介入的生效、终止和解除12.1本合同第三方介入的条款，自甲乙方与第三方签署的书面协议生效；12.2本合同第三方介入的条款，在甲乙方与第三方之间的书面协议终止或解除后失效；12.3本合同第三方介入的条款失效后，甲乙方与第三方之间的权利和义务自行终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术文件包括但不限于：设计图纸、施工详图、施工技术要求、施工组织设计、施工方案等。2.合同履行过程中的相关文件包括但不限于：施工进度计划、工程变更通知、工程暂停通知、工程复工通知、工程竣工报告、工程验收报告等。3.工程材料和设备的采购合同包括但不限于