涵闸包工合同范例

涵闸包工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：____________________________

乙方（以下简称“发包方”）：____________________________

鉴于甲方具备涵闸工程施工所需的资质、技术力量和资金实力，乙方愿意将涵闸工程施工项目委托甲方进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________________

2.工程地点：____________________________

3.工程规模：____________________________

4.工程内容：____________________________

5.工程工期：____________________________

二、工程承包范围及质量要求

1.承包方负责涵闸工程施工项目的全部施工工作，包括但不限于地基处理、主体结构、装饰装修、设备安装等。

2.工程质量符合国家相关标准和规范要求，确保工程质量合格，满足发包方使用要求。

三、工程进度及验收

1.承包方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期交付。

2.发包方有权对工程进行验收，验收合格后方可交付使用。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：____________________________

2.工程款支付节点：____________________________

3.工程款支付比例：____________________________

五、违约责任

1.承包方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一日，应向发包方支付违约金人民币____________________________元。

2.承包方工程质量不符合合同约定，造成工程质量问题的，应承担相应的修复责任，并赔偿发包方因此遭受的损失。

3.发包方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向承包方支付违约金人民币____________________________元。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除本合同，本合同终止。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.涵闸工程施工图纸

2.涵闸工程施工技术规范

3.涵闸工程施工合同专用条款

4.甲方营业执照复印件

5.乙方资质证书复印件

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

代表人（签字）：____________________________

代表人（签字）：____________________________

签订日期：____________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________________

鉴于甲方为涵闸工程施工项目的投资主体，乙方具备涵闸工程施工所需的资质、技术力量和资金实力，丙方具备工程监理的专业能力和经验，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________________

2.工程地点：____________________________

3.工程规模：____________________________

4.工程内容：____________________________

5.工程工期：____________________________

二、工程承包范围及质量要求

1.承包方负责涵闸工程施工项目的全部施工工作，包括但不限于地基处理、主体结构、装饰装修、设备安装等。

2.工程质量符合国家相关标准和规范要求，确保工程质量合格，满足发包方使用要求。

三、监理方职责及权利

1.监理方对工程进行全过程、全方位的监理，确保工程质量、安全、进度符合合同约定。

2.监理方有权要求承包方对不符合规范、标准的问题进行整改。

3.监理方有权对承包方的施工方案、施工组织设计进行审查。

4.监理方有权对施工过程中的安全隐患提出整改意见。

四、发包方权利与义务

1.发包方有权对工程进度、质量、安全进行监督，并对承包方提出整改要求。

2.发包方有权对监理方的工作进行监督，并对监理方提出整改意见。

3.发包方负责办理工程项目的审批、报建等手续。

4.发包方负责协调解决施工过程中遇到的问题。

五、承包方权利与义务

1.承包方有权要求发包方按时支付工程款。

2.承包方有权要求监理方对施工过程中的问题进行及时处理。

3.承包方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

4.承包方应确保工程质量，对因自身原因造成的质量问题负责修复。

六、违约责任

1.承包方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一日，应向发包方支付违约金人民币____________________________元。

2.承包方工程质量不符合合同约定，造成工程质量问题的，应承担相应的修复责任，并赔偿发包方因此遭受的损失。

3.发包方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向承包方支付违约金人民币____________________________元。

4.监理方未履行监理职责，造成工程质量、安全问题的，应承担相应的责任。

七、保密条款

1.三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款在合同终止后仍有效。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除本合同，本合同终止。

十、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.涵闸工程施工图纸

2.涵闸工程施工技术规范

3.涵闸工程施工合同专用条款

4.甲方营业执照复印件

5.乙方资质证书复印件

6.丙方监理资质证书复印件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方，其介入旨在确保工程质量、安全、进度符合合同约定，降低甲方风险，保障甲方利益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为投资主体，对涵闸工程施工项目拥有主导权，通过合同条款的设定，保障甲方在工程质量、进度、投资等方面的权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：____________________________

乙方（以下简称“承包商”）：____________________________

丙方（以下简称“设计单位”）：____________________________

鉴于业主拟建设一栋住宅楼，乙方具备建筑工程施工的资质和能力，丙方具备建筑设计的能力和经验，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：住宅楼建设工程

2.工程地点：____________________________

3.工程规模：____________________________

4.工程内容：____________________________

5.工程工期：____________________________

二、设计单位职责及权利

1.丙方负责本工程的设计工作，包括但不限于建筑设计、结构设计、设备设计等。

2.丙方有权要求承包商对设计方案提出合理化建议。

3.丙方有权对施工过程中的设计变更进行审核。

4.丙方有权对施工过程中的技术问题提供解决方案。

三、承包商权利与义务

1.乙方有权要求业主按时支付工程进度款。

2.乙方有权要求设计单位提供完整、准确的设计图纸和技术资料。

3.乙方有权根据设计图纸和业主的要求进行施工。

4.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

5.乙方应确保工程质量，对因自身原因造成的质量问题负责修复。

四、业主权利与义务

1.业主有权对工程进度、质量、安全进行监督，并对承包商提出整改要求。

2.业主有权对设计单位的设计方案提出修改意见。

3.业主负责办理工程项目的审批、报建等手续。

4.业主负责协调解决施工过程中遇到的问题。

五、违约责任

1.承包商未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一日，应向业主支付违约金人民币____________________________元。

2.设计单位未按时提供设计图纸和技术资料，每延误一日，应向承包商支付违约金人民币____________________________元。

3.业主未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向承包商支付违约金人民币____________________________元。

六、保密条款

1.三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款在合同终止后仍有效。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除本合同，本合同终止。

九、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.住宅楼建设工程设计图纸

2.住宅楼建设工程施工技术规范

3.住宅楼建设工程合同专用条