二零二四年度建设工程施工合同(标的额为一亿元)

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建设工程施工合同(标的额为一亿元)2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3丙方名称及住所1.4术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量标准2.6工程进度要求第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4支付条件3.5发票开具第四条合同履行4.1乙方义务4.2甲方义务4.3丙方义务4.4工程变更4.5工程暂停与复工4.6工程验收第五条合同工期5.1工期约定5.2工期延误5.3工期提前第六条质量与安全6.1质量要求6.2质量保障措施6.3安全要求6.4安全事故处理第七条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3丙方违约7.4违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止9.4合同解除第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密义务第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1不可抗力12.2forcemajeure12.3合同的补充和修改12.4合同的解除和终止第十三条附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3工程量清单13.4合同价款明细表第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3丙方签字盖章14.4签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，住所：××省××市××区××路××号。1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司，住所：××省××市××区××路××号。1.3丙方名称：×××材料供应有限公司，住所：××省××市××区××路××号。1.4术语定义：（1）标的工程：指本合同约定的工程名称、工程地点、工程规模、工程内容所指向的建设项目。（2）合同总价：指本合同约定的乙方承担标的工程的施工任务，按照约定的工程量清单、工程单价和合同时价计算出的总价款。（3）合同工期：指本合同约定的乙方完成标的工程的施工任务所需的时间，自开工之日起至工程竣工交付日止。第二条工程概况2.1工程名称：×××新一期建设工程。2.2工程地点：××省××市××区××路××号。2.3工程规模：包括但不限于建筑工程、装饰工程、安装工程、景观工程等。2.4工程内容：乙方根据甲方的要求，按照约定的工程设计文件、施工图纸和工程量清单完成标的工程的施工任务。2.5工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。2.6工程进度要求：按照甲方约定的工程进度计划完成施工任务。第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币1亿元整（大写：壹亿元整），具体金额按照双方约定的工程量清单、工程单价和合同时价计算。3.2支付方式：银行转账。3.3支付进度：按照双方约定的工程进度计划分阶段支付。3.4支付条件：乙方按照约定完成各阶段施工任务，并经甲方验收合格。3.5发票开具：乙方依法为甲方开具合法有效的税务发票。第四条合同履行4.1乙方义务：（1）按照约定完成标的工程的施工任务，确保工程质量、安全、进度符合甲方要求。（2）负责工程材料采购、施工设备配置、施工人员管理等工作。（3）协助甲方办理工程相关手续，配合甲方进行工程验收。4.2甲方义务：（1）按照约定提供工程设计文件、施工图纸和工程量清单。（2）按照约定支付合同价款，配合乙方完成工程进度。（3）提供施工场地，协调解决施工过程中遇到的问题。4.3丙方义务：（1）按照约定供应工程所需材料，确保材料质量、数量、交货时间符合甲方要求。（2）负责材料运输、储存、保管等工作。（3）协助乙方解决材料供应过程中的问题。4.4工程变更：（1）如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应按照约定进行调整。（2）工程变更导致工期延误的，乙方应按照甲方要求合理调整工期。4.5工程暂停与复工：（1）甲方因故需要暂停工程的，应提前通知乙方，并协商解决暂停期间的问题。（2）乙方因故需要暂停工程的，应提前通知甲方，并协商解决暂停期间的问题。（3）工程暂停后重新复工的，乙方应按照甲方要求尽快恢复施工。4.6工程验收：（1）工程竣工后，乙方应按照约定向甲方提交工程验收申请。（2）甲方应在约定的时间内组织验收，并对工程质量、安全、进度等进行评估。（3）验收合格的，甲方应当按照约定支付尾款，并办理工程移交手续。第五条合同工期5.1工期约定：自开工之日起至工程竣工交付日止，共计×个月。5.2工期延误：（1）因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照约定向甲方支付违约金。（2）因甲方原因导致工期延误的，甲方应按照约定向乙方支付违约金。5.3工期提前：（1）乙方提前完成施工任务的，甲方应当按照约定给予奖励。（2）甲方要求提前工期的，乙方应根据实际情况合理调整工期，并按照约定向甲方提交提前工期申请。第六条质量与安全6.1质量要求第八条违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的×%。（2）甲方未按照约定提供施工场地的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的×%。（3）甲方未按照约定配合乙方完成工程进度的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的×%。8.2乙方违约：（1）乙方未按照约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的×%。（2）乙方未按照约定保证工程质量的，应向甲方支付违约金，违约金为不合格工程修复费用的×%。（3）乙方未按照约定保证工程安全的，应向甲方支付违约金，违约金为安全事故赔偿金额的×%。8.3丙方违约：（1）丙方未按照约定供应材料的，应向乙方支付违约金，违约金为材料采购金额的×%。（2）丙方未按照约定保证材料质量的，应向乙方支付违约金，违约金为不合格材料修复费用的×%。（3）丙方未按照约定保证材料供应的，应向乙方支付违约金，违约金为因材料供应不足导致的工程延期费用的×%。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：合同签订地人民法院。9.3诉讼管辖：甲方住所地人民法院。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：（1）合同变更应书面签署，并经双方确认。（2）合同变更不得减轻甲方权益，不得增加乙方责任。10.3合同终止：（1）合同终止条件：合同约定的工程竣工交付。（2）合同终止程序：双方办理工程移交手续，结清款项。第十一条其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。11.2forcemajeure：不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.3合同的补充和修改：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.4合同的解除和终止：合同解除和终止后，乙方应按照甲方要求妥善处理标的工程，确保工程安全、质量。第十二条附件12.1工程设计文件：详见附件一。12.2施工图纸：详见附件二。12.3工程量清单：详见附件三。12.4合同价款明细表：详见附件四。第十三条签字盖章13.1甲方签字盖章：（1）×××公司（2）授权代表：________13.2乙方签字盖章：（1）×××建筑工程有限公司（2）授权代表：________13.3丙方签字盖章：（1）×××材料供应有限公司（2）授权代表：________13.4签字盖章日期：××年××月××日。第十四条合同的份数14.1本合同一式肆份，甲乙丙三方各执壹份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方：指除甲方、乙方、丙方之外，根据本合同约定参与合同履行过程的各方，包括但不限于监理方、设计方、施工分包方、材料供应商、检测机构等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，履行其在合同中的义务，并对因其原因导致的合同违约承担相应责任。1.3第三方权益：第三方在本合同项下的权益，包括但不限于合同价款、工程进度、质量要求等，由合同各方协商确定。第二条第三方介入程序2.1第三方选择：甲方、乙方、丙方应共同协商选择合适的第三方，并明确各方的权利义务。2.2第三方委托：甲方、乙方、丙方可书面委托第三方履行合同约定的部分义务。2.3第三方履行：第三方应按照委托协议的要求，认真履行合同义务，并接受甲方、乙方、丙方的监督。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方对甲方、乙方、丙方造成的损失，承担的责任限额根据合同约定及国家相关法律法规的规定确定。3.2责任限额的确定：第三方责任限额包括但不限于合同价款、工程进度、质量要求等方面的损失。3.3第三方责任限额的调整：如第三方原因导致合同违约，各方可协商调整第三方责任限额。第四条第三方违约处理4.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。4.2违约责任：第三方违约造成的损失，由第三方承担赔偿责任。4.3违约处理程序：甲方、乙方、丙方均有权就第三方违约行为向第三方提出索赔。第五条第三方与各方关系5.1第三方与甲方、乙方、丙方的关系：第三方应独立履行合同义务，与甲方、乙方、丙方保持合同关系。5.2第三方与工程关系：第三方仅为工程提供部分服务，不得干预甲方、乙方、丙方的正常合同履行。5.3第三方与监理、检测等机构的关系：第三方与监理、检测等机构应保持合作关系，共同保障工程质量、安全。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更：当第三方介入导致合同内容发生变更时，各方应书面签署合同变更协议。6.2变更协议：合同变更协议应明确变更内容、变更后的权利义务等。6.3变更生效：合同变更协议经各方签字盖章后生效。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决：第三方介入引起的争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2诉讼管辖：争议解决机构为合同签订地人民法院。第八条第三方介入后的合同解除和终止8.1合同解除和终止：第三方介入导致的合同解除和终止，各方应按照合同约定办理相关手续。8.2解除和终止后的责任：合同解除和终止后，第三方应按照约定承担相应责任。第九条第三方介入后的签字盖章9.1第三方签字盖章：第三方应按照合同约定签字盖章，确认合同内容。9.2签字盖章日期：第三方签字盖章日期为合同各方确认的日期。第十条附件10.1第三方资料：包括但不限于第三方资质证明、合同协议等。10.2附件：第三方提供的相关文件、资料等。第十一条合同的份数11.1本合同一式肆份，甲乙丙各方各执壹份，第三方执份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正共计1500字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计文件要求：包含工程项目的详细设计方案、图纸、技术参数等，符合国家相关标准和甲方要求。说明：设计文件应由具有相应资质的设计单位提供，并经过甲方审批。2.附件二：施工图纸要求：清晰明确，包含施工过程中的各个细节，如建筑结构、水电安装、装饰布局等。说明：施工图纸应由乙方根据设计文件制作，并提交甲方确认。3.附件三：工程量清单要求：详细列出工程项目的各项工程量，包括材料、人工、机械使用等费用明细。说明：工程量清单应根据实际施工需要编制，并经甲方审核。4.附件四：合同价款明细表要求：明确合同总价及各项费用的详细breakdown，包括税金、利润等。说明：合同价款明细表应反映合同各方的经济利益，并符合国家相关税务规定。5.附件五：第三方资质证明要求：提供第三方的营业执照、资质证书、法人代表身份证明等。说明：第三方资质证明应真实有效，确保第三方具备合同约定的服务能力。6.附件六：第三方合同协议要求：明确第三方与甲方、乙方、丙方的合同关系，包括权利义务、违约责任等。说明：第三方合同协议应经各方协商一致，并符合国家相关法律法规。7.附件七：工程验收报告要求：详细记录工程项目的验收过程及结果，包括质量、安全、进度等方面的评估。说明：工程验收报告应由甲方、乙方、丙方共同出具，并作为支付尾款的依据。8.附件八：工程变更协议要求：明确工程变更的内容、范围、时间、费用等。说明：工程变更协议应由各方书面签署，并经甲方