2024版城市公共服务设施建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版城市公共服务设施建设合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所第二条合同项目2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款期限第四条合同履行4.1甲方义务4.2乙方义务第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督第六条工程进度6.1施工期限6.2进度报告第七条变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条合同附件12.1附件目录12.2附件内容第十三条其他约定13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的补充与修改第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3甲方代表14.4乙方代表第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方名称及住所甲方名称为：市城市基础设施建设发展有限公司，住所为市区路号。1.2乙方名称及住所乙方名称为：建设工程有限公司，住所为市区路号。第二条合同项目2.1项目名称项目名称为：市2024年公共服务设施建设项目。2.2项目地点项目地点为：市规划区域内，具体位置详见附件一。2.3项目内容项目内容包括：公共服务设施的建筑工程、设备采购及安装、系统调试和验收等，具体详见附件二。第三条合同金额3.1合同总价合同总价为人民币捌亿捌仟万元整（￥880,000,000），大写：捌亿捌仟万元整。3.2付款方式付款方式分为五个阶段，每个阶段的付款比例和付款时间详见附件三。3.3付款期限付款期限为合同签字生效后贰佰肆拾伍日内，甲方应按照附件三的付款比例和时间向乙方支付合同价款。第四条合同履行4.1甲方义务甲方应按照合同约定提供项目用地，保证土地使用权合法有效，并按照合同约定的时间和质量标准完成项目的配套基础设施建设。4.2乙方义务乙方应按照合同约定完成项目的建设，包括建筑工程、设备采购及安装、系统调试和验收等工作，并保证项目的质量、安全、进度等满足合同要求。第五条工程质量5.1质量标准乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定进行施工，保证工程质量符合设计文件要求和合同约定。5.2质量监督甲方有权对施工过程和工程质量进行监督，并提出意见和建议。乙方应积极响应，及时整改，确保工程质量满足要求。第六条工程进度6.1施工期限乙方应按照合同约定的施工期限完成工程建设，具体详见附件四。6.2进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，如遇到特殊情况导致进度延误，应及时通知甲方，并采取措施解决问题。第八条违约责任8.1甲方违约甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付赔偿金，具体赔偿金额和方式详见附件五。8.2乙方违约乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付赔偿金，具体赔偿金额和方式详见附件五。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议和纠纷。9.2调解解决如协商不成，双方同意向甲方所在地的民间调解组织申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4法律途径如仲裁不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中接触到的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签字之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时附件六的签字盖章也是合同生效的必要条件。11.2合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）合同约定的施工期限届满；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）不可抗力导致合同无法履行；（5）法律、法规、政策等原因导致合同无法履行。第十二条合同附件12.1附件目录附件一：项目用地证明附件二：项目设计文件附件三：付款计划附件四：施工进度计划附件五：违约赔偿金计算方式附件六：合同生效证明12.2附件内容附件内容详见附件目录。第十三条其他约定13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并采取措施减少损失。13.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同的补充与修改本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以以补充协议的形式进行补充和修改。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同签署日期为2024年4月1日。14.2签署地点本合同签署地点为市区路号。14.3甲方代表甲方代表为：市城市基础设施建设发展有限公司授权代表。14.4乙方代表乙方代表为：建设工程有限公司授权代表。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入后的相关事宜进行补充约定。第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，由于第三方的原因，导致甲方或乙方需要与第三方进行协商、协调或者承担相应责任的情况。第二条第三方介入的处理2.1甲方或乙方如遇到第三方介入的情况，应立即通知对方，并共同协商解决。2.2甲方或乙方在处理与第三方的关系时，应确保合同的履行不受影响，并尽量减少合同价款和工期的调整。2.3甲方或乙方与第三方达成的任何协议，均应告知对方，并经对方同意后方可生效。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲方或乙方造成的损失，由甲方或乙方根据实际情况向第三方追偿。3.2甲方或乙方在向第三方追偿时，应尽力维护合同的履行，确保合同利益不受损害。3.3甲方或乙方对第三方的追偿金额，不应超过因第三方介入导致的实际损失金额。第四条第三方义务4.1第三方应遵守国家法律法规，不得干涉甲方和乙方的正常合同履行。4.2第三方在介入过程中，应承担自身行为所产生的法律责任，并赔偿因此给甲方或乙方造成的损失。4.3第三方如违反本合同相关条款，应承担相应的违约责任。第五条第三方与甲方、乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间不存在任何隶属或委托关系。5.2第三方不参与甲方、乙方之间的合同履行，也不享有甲方、乙方之间的合同权利。5.3甲方、乙方不承担第三方债务，第三方债务不得影响甲方、乙方合同履行。第六条甲方、乙方与第三方的协调6.1甲方、乙方应积极与第三方沟通协调，争取第三方支持合同履行。6.2甲方、乙方在协调过程中，应保护合同利益，确保合同顺利履行。6.3甲方、乙方在处理与第三方的关系时，应遵循公平、公正、合理的原则。第七条第三方介入的解决7.1甲方、乙方应共同努力，解决第三方介入的问题，确保合同正常履行。7.2甲方、乙方在解决第三方介入问题时，应遵循合同精神和法律法规。7.3甲方、乙方在解决第三方介入问题后，应恢复合同的正常履行。第八条第三方介入的记录和报告8.1甲方、乙方应详细记录第三方介入的情况，包括时间、地点、涉及人员等。8.2甲方、乙方应在第三方介入后五个工作日内向对方报告情况。8.3甲方、乙方应定期向对方报告第三方介入的处理进展。第九条第三方介入的合同补充和修改9.1甲方、乙方在处理第三方介入问题时，如需补充或修改合同条款，应经双方协商一致。9.2补充或修改后的合同条款应符合法律法规和公平原则。9.3补充或修改后的合同条款应经双方签字盖章后生效。第十条法律适用和争议解决10.1本合同补充条款的签订、履行、解释及争议解决适用中华人民共和国法律。10.2本合同补充条款未尽事宜，按照本合同其他条款执行。10.3本合同补充条款与本合同具有同等法律效力。第十一条合同的签署11.1本补充条款自双方签字盖章之日起生效。11.2本补充条款签署地点为市区路号。11.3本补充条款甲方代表为：市城市基础设施建设发展有限公司授权代表。11.4本补充条款乙方代表为：建设工程有限公司授权代表。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目用地证明本附件应包含甲方提供的项目用地相关文件，证明甲方的土地使用权合法有效。附件二：项目设计文件附件三：付款计划本附件详细列出了合同价款的支付计划，包括付款时间、付款金额等信息。附件四：施工进度计划本附件详细列出了项目的施工进度计划，包括各阶段的施工内容、完成时间等。附件五：违约赔偿金计算方式本附件明确了违约赔偿金的计算方式，包括计算基数、计算比例和计算公式等。附件六：合同生效证明本附件证明了本合同已经符合生效条件，并已正式生效。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约甲方如违反合同约定，可能导致乙方损失。具体的违约行为包括但不限于：未按约定时间提供项目用地；提供的项目用地不符合约定标准；未按约定时间支付合同价款；未履行合同约定的其他义务。违约责任认定：甲方应承担违约责任，向乙方支付赔偿金；赔偿金的计算方式按照附件五的规定进行；甲方违约不影响乙方按合同约定履行义务。示例说明：如果甲方未按约定时间提供项目用地，导致乙方无法按时开始施工，甲方应按照附件五的计算方式向乙方支付违约赔偿金。2.