2024版工程质量保证合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程质量保证合同范本本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程投资2.质量保证责任2.1承包人的质量保证责任2.2发包人的质量保证责任3.质量标准与要求3.1工程质量标准3.2材料和设备质量要求3.3施工工艺要求4.质量检查与验收4.1工程质量检查4.2工程验收程序4.3验收不合格的处理5.质量保修5.1保修范围和期限5.2保修责任5.3保修费用6.质量保证金的支付与退还6.1保证金支付6.2保证金退还条件6.3保证金扣除事项7.违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力后果的处理12.税法规定12.1税费承担12.2税务申报13.合同的解释和适用法律13.1合同解释13.2适用法律14.其他条款14.1合同的附件14.2合同的修改和补充14.3合同的传递和保管14.4合同解除和终止后的义务第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程的具体地理位置，省、市、区（县）详细地址。1.3工程规模：工程的规模、建设内容、工程量和投资额等。1.4工程投资：工程的投资预算和资金来源，如需分阶段投资，应明确各阶段的投资计划。第二条质量保证责任2.1承包人的质量保证责任（1）承包人应按照合同约定的工程质量标准进行施工，并对施工过程中的质量问题进行及时整改。（2）承包人应保证所使用的材料、设备、构配件等符合国家相关质量标准及合同要求。（3）承包人应严格按照施工图纸、施工规范和工艺流程进行施工，确保工程质量。2.2发包人的质量保证责任（1）发包人应按照合同约定的工程投资预算和进度计划提供资金支持。（2）发包人应提供施工所需的土地、场地、水源、电源等，并确保施工条件满足工程需要。（3）发包人应协助承包人办理工程质量检测、验收等手续，确保工程顺利推进。第三条质量标准与要求3.1工程质量标准（1）工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求。（2）工程质量应满足设计文件、施工图纸及技术规范的要求。（3）工程质量应达到双方约定的质量等级。3.2材料和设备质量要求（1）材料和设备应符合国家相关质量标准及合同要求。（2）材料和设备应经过双方验收合格后方可使用。（3）材料和设备在运输、储存、安装过程中，应采取有效措施，确保质量不受影响。3.3施工工艺要求（1）承包人应按照施工图纸、施工规范和工艺流程进行施工。（2）承包人应采取有效措施，确保施工过程中的质量控制。（3）承包人应定期对施工质量进行自检、互检和专检，确保工程质量符合要求。第四条质量检查与验收4.1工程质量检查（1）双方应共同参与工程质量检查，确保施工过程中的质量问题及时发现、及时整改。（2）承包人应定期向发包人报告工程质量情况，发包人有权对工程质量进行监督检查。（3）发包人应按照合同约定，对工程质量进行检查和验收。4.2工程验收程序（1）工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。（2）初步验收应在工程完成后进行，验收内容包括工程质量、进度、投资等方面。（3）最终验收应在初步验收合格后进行，验收内容包括工程质量、功能、安全性等。4.3验收不合格的处理（1）如工程验收不合格，承包人应按照验收意见进行整改。（2）整改合格后，双方应重新组织验收。（3）如整改后仍不合格，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。第五条质量保修5.1保修范围和期限（1）工程保修范围应包括合同约定的所有工程内容。（2）保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限应符合国家相关法律法规规定。5.2保修责任（1）在保修期限内，承包人应对工程质量问题负责维修、更换。（2）因承包人原因导致工程质量问题，承包人应承担保修费用。（3）非承包人原因导致工程质量问题，双方应协商解决保修费用。5.3保修费用（1）保修费用应包括维修、更换所需的材料、人工等成本。（2）保修费用应在双方协商确定的范围内。（3）保修费用支付应按照双方约定的时间和方式进行。第六条质量保证金的支付与退还6.1保证金支付（1）发包人应在合同签订后一定时间内向承包人支付保证金。（2）保证金金额应按照合同约定的一定比例计算。（3）保证金支付后，双方应共同出具收据，作为支付凭证。6.2保证金退还条件（1）工程验收合格后，保证金应无第八条违约责任8.1承包人违约（1）如承包人未按照合同约定完成工程，应承担违约责任。（2）如承包人使用不合格材料、设备导致工程质量问题，应承担违约责任。（3）如承包人违反合同约定，导致工程进度延误，应承担违约责任。8.2发包人违约（1）如发包人未按照合同约定支付工程款项，应承担违约责任。（2）如发包人提供的施工条件不符合工程需要，应承担违约责任。（3）如发包人违反合同约定，导致工程进度延误，应承担违约责任。第九条争议解决9.1协商解决（1）双方应通过友好协商，解决合同履行过程中的争议。（2）协商解决不成的，方可采取其他争议解决方式。9.2调解解决（1）双方可申请第三方调解机构进行调解。（2）调解结果对双方具有约束力。9.3仲裁解决（1）如双方同意仲裁解决争议，应选定仲裁委员会。（2）仲裁裁决对双方具有法律效力。9.4法律途径（1）如双方不同意仲裁，可采取法律途径解决争议。（2）双方应遵守法院判决，承担相应的法律责任。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件（1）合同经双方签字盖章，并报相关部门备案。（2）合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。10.2合同变更（1）合同变更应书面协议，经双方签字盖章确认。（2）合同变更内容应符合国家相关法律法规要求。10.3合同终止（1）合同终止条件应在合同中约定。（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十一条保密条款11.1保密内容（1）双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。（2）合同签订过程中的谈判内容、合同草案等。11.2保密期限（1）保密期限自合同签订之日起计算。（2）保密期限应符合国家相关法律法规规定。11.3违约责任（1）如泄露保密信息，泄露方应承担违约责任。（2）如因泄露保密信息给第三方造成损失，泄露方应承担相应法律责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义（1）不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）如自然灾害、社会事件等导致合同无法履行。12.2不可抗力后果的处理（1）双方应立即通知对方不可抗力情况的发生。（2）双方应采取措施减少不可抗力造成的损失。（3）不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。第十三条税法规定13.1税费承担（1）双方应遵守国家税收法律法规，依法纳税。（2）合同约定的税费承担应在合同中明确。13.2税务申报（1）双方应按照税务部门的要求，及时办理税务申报。（2）双方应提供真实、完整的税务资料。第十四条其他条款14.1合同的附件（1）合同附件应包括合同履行所需的相关文件。（2）附件与合同具有同等法律效力。14.2合同的修改和补充（1）合同修改和补充应书面协议，经双方签字盖章确认。（2）修改和补充内容与原合同具有同等法律效力。14.3合同的传递和保管（1）合同原件应由双方分别保管。（2）合同副本应按照双方约定进行传递。14.4合同解除和终止后的义务（1）合同解除和终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。（2）双方应继续履行合同中约定的保密、知识产权保护等义务。第二部分：第三方介入后的修正8.第三方介入8.1第三方概念（1）第三方指除甲乙方之外，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、政府部门等。（2）第三方介入需在合同中明确，包括但不限于第三方的工作职责、权限、介入时间等。8.2第三方责任（1）第三方应按照合同约定，独立完成职责范围内的相关工作。（2）第三方应遵守国家相关法律法规，确保合同履行过程中的合规性。（3）第三方应对其提供的服务质量和结果负责，并承担相应法律责任。8.3第三方权益（1）第三方享有按照合同约定获取报酬的权利。（2）第三方有权要求甲乙方提供履行合同所需的支持和配合。（3）第三方在合同履行过程中，享有与甲乙方同等的权利和义务。9.第三方介入后的额外条款9.1第三方选择（1）甲乙方应共同协商确定第三方的选择标准。（2）甲乙方应共同审查第三方的主体资格，确保其具备相应能力和信誉。（3）甲乙方应共同决定第三方的报酬和支付方式。9.2第三方协调（2）甲乙方应共同解决第三方在合同履行过程中遇到的问题和困难。（3）甲乙方应共同处理第三方提出的合同变更和补充要求。10.第三方责任限额10.1第三方责任限额的确定（1）甲乙方应根据合同履行过程中第三方的职责和影响力，协商确定第三方责任限额。（2）第三方责任限额应合理、公平，确保各方权益得到保障。（3）甲乙方应在合同中明确第三方责任限额，并约定限额的计算方式和支付途径。10.2第三方责任限额的调整（1）如合同履行过程中第三方责任限额发生变更，甲乙方应共同协商调整。（2）调整第三方责任限额应遵循公平、合理原则，确保各方权益不受损害。（3）甲乙方应在合同中约定第三方责任限额调整的具体事项。11.第三方与甲乙方的关系11.1第三方与甲乙方的权利义务划分（1）第三方在合同履行过程中，应独立承担相应责任，不得转移给甲乙方。（2）甲乙方在履行合同过程中，不得将自身责任转移给第三方。（3）甲乙方应承担的义务和责任，不因第三方的介入而减轻或免除。11.2第三方与甲乙方的沟通协作（1）甲乙方应与第三方保持密切沟通，确保合同顺利履行。（2）甲乙方应共同解决第三方在合同履行过程中遇到的问题，必要时可协商调整合同内容。（3）甲乙方应共同处理第三方向甲乙方提出的合同履行要求、变更和解除合同等事宜。12.第三方介入对合同履行的影响12.1第三方介入对合同履行进度的影响（1）第三方介入可能会对合同履行进度产生影响，甲乙方应共同协商解决。（2）如第三方原因导致合同履行进度延误，甲乙方应共同协商确定延误责任和解决方案。12.2第三方介入对合同履行质量的影响（1）第三方介入不应降低合同履行质量，甲乙方应共同监督第三方的工作质量。（2）如第三方工作质量不符合合同要求，甲乙方应共同协商解决，确保合同履行质量。13.第三方介入后的合同解除和终止13.1第三方介入导致的合同解除和终止（1）如第三方严重违反合同约定，导致合同无法履行，甲乙方有权解除和终止合同。（2）甲乙方解除和终止合同前，应与第三方进行充分沟通，协商解决争议。（3）甲乙方应在合同中约定第三方严重违约的具体情形。13.2第三方介入后的合同解除和终止手续（1）合同解除和终止后，甲乙方应与第三方共同办理相关手续，包括但不限于合同解除备案、结算等。（2）甲乙方应按照合同约定，处理与第三方相关的赔偿和违约责任。（3）甲乙方应在合同中约定合同解除和终止后的具体事项。14.第三方介入后的合同修改和补充14.1第三方介入导致的合同修改和补充（第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.材料和设备采购合同3.施工组织设计方案4.工程质量检测报告5.工程验收报告6.工程保修责任书7.工程款项支付证明8.工程进度计划和时间表9.施工安全事故应急预案10.工程变更申请及审批文件11.工程合同履行过程中的沟通记录12.工程质量保证金的支付和退还凭证13.工程竣工结算文件14.工程保修期间的维修记录和证明15.工程合同解除和终止的相关文件说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约（2）使用不合格材料、设备，责任认定：根据材料、设备的国家标准、行业标准或合同约定标准进行评估。如材料、设备不符合标准，承包人可能需要承担更换、赔偿等责任。（3）违反合同约定，导致工程进度延误，责任认定：根据合同约定的工期和进度计划，评估承包人违反约定的程度和原因。根据实际情况，承包人可能需要承担违约金、工程延期罚款等责任。2.发包人违约（1）未按照合同约定支付工程款项，责任认定：根据合同约定的付款方式和时间，评估发包人未支付款项的程度。根据实际情况，发包人可能需要承担滞纳金、逾期付款违约金等责任。（2）提供的施工条件不符合工程需要，责任认定：根据施工合同和施工方案，评估发包人提供的施工条件是否满足工程需求。根据实际情况，发包人可能需要承担违约金、工程延期罚款等责任。（3）违反合同约定，导致工程进度延误，责任认定：根据合同约定的工期和进度计划，评估发包人违反约定的程度和原因。根据实际情况，发包人可能需要承担违约金、工程延期罚款等责任。全文完。2024版工程质量保证合同范本1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程投资1.5工程主要内容2.质量标准2.1工程质量要求2.2工程质量验收标准2.3工程质量保证期限3.乙方义务3.1工程设计3.2工程施工3.3工程材料和设备3.4工程质量保证3.5工程验收4.质量保证措施4.1质量管理体系4.2质量控制措施4.3质量检测和试验4.4质量问题处理5.工程保修5.1保修范围5.2保修期限5.3保修责任6.合同价款6.1合同总价6.2付款方式6.3价款调整6.4工程款支付7.违约责任7.1乙方违约7.2甲方违约7.3不可抗力8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除10.其他条款10.1保密条款10.2知识产权保护10.3信息安全10.4法律法规遵守11.合同的附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3技术规范11.4其他相关文件12.合同的签订时间和地点13.合同双方的全称和地址14.合同的签字和盖章第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号的工程所在地。1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、建筑层数等。1.4工程投资：工程的总投资额，以人民币元为单位。1.5工程主要内容：详细描述工程的主要建设内容，包括土建、安装、装修等。第二条质量标准2.1工程质量要求：按照我国相关法律法规和行业标准进行工程设计、施工和验收。2.2工程质量验收标准：参照《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）执行。2.3工程质量保证期限：工程竣工验收合格之日起，质保期限为____年。第三条乙方义务3.1工程设计：乙方应按照甲方的要求和国家相关法规进行工程设计，并负责设计文件的编制和报批。3.2工程施工：乙方应按照设计文件和施工图纸进行工程施工，并确保工程质量符合设计要求。3.3工程材料和设备：乙方应按照甲方要求和国家相关标准采购工程材料和设备，并保证其质量。3.4工程质量保证：乙方应对工程质量进行全过程控制，确保工程质量符合验收标准。3.5工程验收：乙方应按照甲方要求和国家相关法规进行工程验收，并承担相应的验收责任。第四条质量保证措施4.1质量管理体系：乙方应建立健全质量管理体系，明确质量责任和质量控制措施。4.2质量控制措施：乙方应制定详细的施工工艺和操作规程，并对施工人员进行培训和考核。4.3质量检测和试验：乙方应按照国家标准和行业规定进行工程质量检测和试验，确保工程质量。4.4质量问题处理：乙方应对工程质量问题进行及时处理，并承担相应的经济和法律责任。第五条工程保修5.1保修范围：保修范围应包括工程设计、施工和材料设备的质量问题。5.2保修期限：保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，一般为____年。5.3保修责任：乙方应对保修范围内的问题进行及时修复，并承担相应的经济责任。第六条合同价款6.1合同总价：合同总价以人民币元为单位，具体金额见附件。6.2付款方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款。6.3价款调整：合同总价在合同执行过程中不得调整，除非双方协商一致。6.4工程款支付：甲方按照乙方提交的相关资料和工程进度支付工程款。第八条违约责任8.1乙方违约：乙方未能按照合同约定履行义务，导致工程质量不符合验收标准的，甲方有权要求乙方返工、维修或者赔偿损失。8.2甲方违约：甲方未能按照合同约定履行义务，导致工程进度延误或者工程质量不符合验收标准的，甲方应承担相应的违约责任。8.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者工程进度延误的，双方应协商解决。第九条争议解决9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。9.2调解解决：协商不成的，可以向相关机构申请调解。9.3仲裁解决：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。9.4法律途径：仲裁不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1保密条款：双方应对合同内容和相关资料予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。10.2知识产权保护：乙方应保护甲方提供的技术资料、设计文件等知识产权，不得侵犯第三方的知识产权。10.3信息安全：乙方应采取措施保护甲方提供的信息安全，防止信息泄露、丢失或者被篡改。10.4法律法规遵守：双方应遵守国家相关法律法规，不得违反国家政策。第十一条合同的附件11.1设计文件：包括工程设计说明书、施工图纸等。11.2施工图纸：包括各种专业施工图纸、施工详图等。11.3技术规范：包括工程质量验收规范、施工工艺标准等。11.4其他相关文件：包括合同补充协议、变更协议等。第十二条合同的签订时间和地点本合同于____年__月__日在____（地点）签订。第十三条合同双方的全称和地址甲方（全称）：____地址：____乙方（全称）：____地址：____第十四条合同的签字和盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方代表签字并加盖公章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监管方、咨询方、审计方等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：a)甲方或乙方根据合同约定，需要第三方提供专业服务或咨询意见；b)甲方或乙方根据合同约定，需要第三方进行质量监督、安全检查或技术检测；c)甲方或乙方根据合同约定，需要第三方进行项目评估、财务审计或法律咨询；d)甲方或乙方因合同履行需要，与第三方签订补充协议或变更协议。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业服务或咨询意见，并对其提供的服务质量负责。3.2第三方应按照甲乙双方的约定，进行质量监督、安全检查或技术检测，并对其检测结果负责。3.3第三方应按照甲乙双方的约定，进行项目评估、财务审计或法律咨询，并对其评估、审计或咨询结果负责。3.4第三方介入时，甲乙双方应与第三方明确约定其责任范围和责任限额，并在合同中予以明确。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间不存在任何隶属或代理关系，各方独立承担法律义务。4.2甲方、乙方与第三方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。第五条第三方介入的协调和管理5.1甲乙双方应负责与第三方的沟通协调，确保第三方按照合同约定履行义务。5.2甲乙双方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方的工作质量。第六条第三方介入的费用6.1第三方介入的费用应由甲乙双方按照合同约定承担。6.2第三方介入的费用包括但不限于第三方的人工费用、材料费用、差旅费用等。第七条第三方介入的变更和解除7.1甲乙双方如需变更或解除与第三方的合同，应提前书面通知对方，并按照合同约定办理。第八条第三方违约8.1第三方未能按照合同约定履行义务，导致工程质量不符合验收标准的，甲方有权要求乙方返工、维修或者赔偿损失。8.2甲方、乙方与第三方之间的纠纷，甲方、乙方应通过协商解决，协商不成的，可依照本合同约定的争议解决方式处理。第九条第三方与甲方、乙方的合同关系9.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。9.2第三方介入本合同，不代表甲方、乙方之间的关系发生变化。第十条第三方责任限额10.1甲方、乙方与第三方明确约定其责任范围和责任限额，并在合同中予以明确。10.2第三方责任限额包括但不限于第三方应承担的赔偿限额、第三方介入的费用限额等。第十一条第三方介入的合同补充协议11.1如甲方、乙方与第三方就本合同的履行需要签订补充协议，应提前书面通知对方，并按照合同约定办理。第十二条第三方介入的合同变更12.1如甲方、乙方与第三方就本合同的履行需要进行变更，应提前书面通知对方，并按照合同约定办理。第十三条第三方介入的合同解除13.1如甲方、乙方与第三方就本合同的履行需要解除，应提前书面通知对方，并按照合同约定办理。第十四条第三方介入的合同签字和盖章14.1甲方、乙方与第三方签订的合同，应一式三份，甲乙双方和第三方各执一份，具有同等法律效力。各方代表签字并加盖公章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计说明书详细描述工程的设计理念、设计方案、设计图纸等内容。附件2：施工图纸包括各种专业施工图纸、施工详图等，详细说明施工过程中的各项要求。附件3：技术规范包括工程质量验收规范、施工工艺标准等，用于指导和规范施工过程。附件4：材料和设备清单详细列出工程所需材料和设备的名称、型号、规格、数量等信息。附件5：质量保证措施文件包括乙方制定的质量管理体系、质量控制措施、质量检测和试验方法等。附件6：工程保修条款详细描述保修范围、保修期限、保修责任等内容。附件7：合同价款明细表详细列出合同总价、付款方式、价款调整、工程款支付等信息。附件8：违约行为及责任认定标准详细列举各种违约行为以及违约的责任认定标准。附件9：争议解决方式说明详细说明争议解决的协商、调解、仲裁和法律途径等方法。附件10：合同履行过程中的其他重要文件包括合同补充协议、变更协议、第三方介入的合同等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照合同约定履行设计、施工、材料和设备供应等义务，导致工程进度延误或工程质量不符合验收标准。2.甲方未能按照合同约定支付工程款，导致工程进度受到影响。3.第三方未能按照合同约定提供专业服务或咨询意见，导致工程质量不符合验收标准。4.甲方、乙方与第三方之间发生纠纷，影响合同的正常履行。违约责任认定标准：1.对于乙方违约行为，甲方有权要求乙方返工、维修或者赔偿损失。2.对于甲方违约行为，乙方有权要求甲方支付违约金或赔偿损失。3.对于第三方违约行为，甲方、乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。4.对于因不可抗力导致的违约行为，双方应协商解决。示例说明：如果乙方未能按照合同约定完成施工任务，导致工程进度延误，甲方有权要求乙方在规定时间内完成施工，并支付相应的违约金。如果甲方未能按照合同约定支付工程款，导致工程进度受到影响，乙方有权要求甲方在规定时间内支付工程款，并支付相应的违约金。如果第三方未能按照合同约定提供专业服务或咨询意见，导致工程质量不符合验收标准，甲方、乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。全文完。2024版工程质量保证合同范本2本合同目录一览第一条定义与解释1.1定义1.2解释第二条合同主体2.1甲方信息2.2乙方信息第三条工程范围与质量标准3.1工程范围3.2质量标准第四条质量保证措施4.1乙方质量管理体系4.2质量控制与检测4.3质量问题处理第五条工程验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收结果处理第六条违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约第七条争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果第十一条合同的适用法律11.1适用法律11.2法律解释第十二条争议解决地点与方式12.1地点12.2方式第十三条其他条款13.1甲方特殊要求13.2乙方特殊承诺第十四条附件14.1附件列表14.2附件内容第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1本合同中的“甲方”是指合同所述工程的所有权人或合法使用权人。1.2本合同中的“乙方”是指承担合同所述工程施工、设备安装、调试和保修等义务的法人或其他组织。1.3本合同中的“工程”是指按照合同约定的范围、内容和标准进行的施工、设备安装、调试等工作。1.4本合同中的“质量标准”是指符合国家、行业和地方规定的工程质量标准和甲乙双方约定的质量要求。1.5本合同中的“违约”是指一方不履行或未能完全履行合同约定的义务。第二条合同主体2.1甲方信息甲方名称：____________甲方地址：____________甲方联系人：____________联系电话：____________电子邮箱：____________2.2乙方信息乙方名称：____________乙方地址：____________乙方联系人：____________联系电话：____________电子邮箱：____________第三条工程范围与质量标准3.1工程范围本合同约定的工程范围包括：____________3.2质量标准第四条质量保证措施4.1乙方质量管理体系乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量满足合同约定的质量标准。4.2质量控制与检测乙方应按照合同约定的质量标准进行施工、设备安装、调试等工作，并定期进行自检、互检和甲方检。4.3质量问题处理乙方应在发现质量问题时立即采取措施予以整改，确保工程质量符合合同约定的质量标准。如因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应承担相应的违约责任。第五条工程验收5.1验收标准工程验收应按照合同约定的质量标准和国家、行业和地方的相关规定进行。5.2验收程序工程验收程序如下：（1）乙方完成工程后，应向甲方提交验收申请报告；（2）甲方应在接到验收申请报告后____个工作日内组织验收；（3）验收组应由甲方、乙方及相关专业人员组成；（4）验收组对工程进行查验，并出具验收意见；（5）甲方应在验收合格后____个工作日内向乙方支付合同约定的工程价款。5.3验收结果处理工程验收不合格的，乙方应按照验收组的整改意见进行整改，并重新提交验收申请。如乙方整改后仍不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方支付违约金，并按照合同约定承担相应的损失赔偿责任。第六条违约责任6.1甲方违约甲方违反合同约定，导致乙方无法正常履行合同义务的，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照合同约定承担相应的损失赔偿责任。6.2乙方违约乙方违反合同约定，导致工程质量不符合合同约定的质量标准或无法按照约定完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，并按照合同约定承担相应的损失赔偿责任。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。8.2合同变更合同变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3合同终止（1）工程验收合格，乙方完成合同约定的全部义务；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第九条保密条款9.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密内容。9.2保密期限甲乙双方的保密义务自合同生效之日起计算，至合同终止之日起____年止。9.3违约责任违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十条不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括：自然灾害、社会事件、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力后果因不可抗力事件导致乙方无法按照约定履行合同义务的，乙方应在不可抗力事件结束后____个工作日内向甲方报告，并提供相关证明材料。甲方应根据实际情况及时采取措施减轻损失。第十一条合同的适用法律11.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2法律解释本合同的解释权归甲乙双方所有，双方应共同遵守合同约定，如有争议，应友好协商解决。第十二条争议解决地点与方式12.1地点本合同争议解决的地点为合同签订地。12.2方式（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第十三条其他条款13.1甲方特殊要求甲方可以根据实际情况向乙方提出特殊要求，乙方应尽量满足甲方的合理要求。13.2乙方特殊承诺乙方对合同履行过程中可能出现的问题作出如下承诺：____________第十四条附件14.1附件列表附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：质量检验标准附件4：合同价款明细表附件5：工程进度计划附件6：其他相关文件14.2附件内容附件内容应包括但不限于：工程设计文件、施工图纸、质量检验标准、合同价款明细表、工程进度计划和其他与合同履行相关的文件。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同中所称“第三方”是指除甲乙双方以外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、验收方等。15.2第三方介入方式第三方介入合同的方式包括但不限于：提供专业咨询、监督工程进度、质量检测、价款审计等。15.3第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入，并签订相应的补充协议。补充协议应明确第三方的职责、权利和义务。第十六条第三方责任16.1第三方责任限额第三方对工程的质量和进度承担有限责任。除合同另有约定外，第三方对工程的质量和进度不符合约定造成的损失，承担的责任限额为合同价款的____%。16.2第三方权利第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的合同履行情况进行监督，并提出合理化建议。16.3第三方义务第三方应按照合同约定，履行其职责，并确保其提出的建议合理、可行。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方关系第三方应独立于甲方，对甲方承担合同约定的义务。第三方不对甲方承担除合同约定以外的任何义务。17.2第三方与乙方关系第三方应独立于乙方，对乙方承担合同约定的义务。第三方不对乙方承担除合同约定以外的任何义务。17.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均保持独立关系。第三方对甲乙双方的合同履行情况进行监督