地基工程劳务分包合同（2024年度）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME地基工程劳务分包合同（2024年度）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3地基工程1.4劳务分包1.5合同金额1.6工程期限2.合同范围及工作内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工程质量标准3.合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间4.工期及进度4.1工程期限4.2进度计划4.3工期延误5.劳务人员管理5.1劳务人员配备5.2劳务人员培训5.3劳务人员工资福利6.质量与检验6.1质量标准6.2检验程序6.3质量问题处理7.安全与环保7.1安全生产7.2环保要求7.3安全事故处理8.合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同的附件13.1附件列表13.2附件的有效性14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的份数和保管14.4合同的签订日期和地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即地基工程项目的业主或其合法授权的代表。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担地基工程劳务分包工作的分包商。1.3地基工程地基工程是指按照本合同约定的工程范围和质量标准，进行的土方开挖、基础处理、桩基施工等工作。1.4劳务分包劳务分包是指承包人将其拥有的劳务资源，按照发包人的要求，分包给发包人使用，由发包人支付相应的劳务费用。1.5合同金额合同金额是指承包人分包劳务的总价款，包括合同价格、价格调整等。1.6工程期限工程期限是指本合同约定的地基工程劳务分包工作的开始日期和结束日期，以及各阶段工作的具体时间要求。第二条合同范围及工作内容2.1工作范围承包人应按照发包人的要求，完成地基工程范围内的全部劳务工作，包括但不限于土方开挖、基础处理、桩基施工等。2.2工作内容承包人应提供具备相应资质和技能的劳务人员，按照发包人提供的施工图纸、技术规范和操作规程进行施工。2.3工程质量标准承包人应保证分包劳务的质量符合发包人提供的技术规范和质量标准，满足工程要求。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格合同价格为固定总价，根据合同约定的工程量和质量标准计算得出。3.2价格调整除合同约定的价格调整条款外，未经双方协商一致，任何一方不得单方面调整合同价格。3.3支付方式发包人应按照本合同约定的支付时间和比例，向承包人支付合同价款。3.4支付时间发包人应在本合同约定的工程进度节点之前，支付相应的合同价款。第四条工期及进度4.1工程期限承包人应按照本合同约定的工程期限完成劳务工作。4.2进度计划承包人应制定详细的施工进度计划，并报发包人审批。4.3工期延误如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。第五条劳务人员管理5.1劳务人员配备承包人应按照发包人的要求，提供具备相应资质和技能的劳务人员。5.2劳务人员培训承包人应对劳务人员进行必要的技能和安全教育培训。5.3劳务人员工资福利承包人应按时足额支付劳务人员的工资和福利。第六条质量与检验6.1质量标准承包人应保证分包劳务的质量符合发包人提供的技术规范和质量标准。6.2检验程序承包人应按照发包人提供的检验程序和标准，对分包劳务进行自检、互检和专检。6.3质量问题处理如发现质量问题，承包人应立即采取措施予以整改，直至符合质量要求。第八条合同的变更与解除8.1合同变更合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第九条违约责任9.1发包人违约如发包人未按约定支付合同价款，迟延履行合同义务等，应承担违约责任。9.2承包人违约如承包人未按约定完成劳务工作，迟延履行合同义务等，应承担违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。10.2仲裁或诉讼双方可约定在合同签订地或者工程项目所在地的人民法院或仲裁机构进行仲裁或诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件本合同在约定的工程期限届满后终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任。第十三条合同的附件13.1附件列表附件列表包括本合同的图纸、技术规范、操作规程等。13.2附件的有效性附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致一方不能履行合同义务的，该方免予承担责任。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的份数和保管本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.4合同的签订日期和地点本合同于____年__月__日在____（地点）签订。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的，与甲乙方有合同关系或法律关系的第三方主体。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、材料供应商、设备供应商、分包商等。第二条第三方介入的合同修正2.1第三方合同甲乙方与第三方签订的合同，应为本合同的有效补充，与本合同具有同等法律效力。2.2第三方义务第三方应按照甲乙方的要求，履行其在第三方合同中的义务。2.3第三方责任第三方应对其履行第三方合同的行为承担相应的法律责任。第三条第三方介入的额外条款及说明3.1额外条款甲乙方应在与第三方签订合同时，明确第三方的责任限额、质量标准、违约责任等条款。3.2说明额外条款应详细界定第三方的权责，确保甲乙方的利益不受损害。第四条第三方责任限额的明确4.1责任限额甲乙方应在第三方合同中明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、违约金等。4.2责任限额的调整甲乙方应根据工程项目的实际情况，适时调整第三方的责任限额。第五条第三方与甲乙方的关系划分5.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系，应以本合同和第三方合同为准。5.2责任划分第三方应对其在第三方合同中的行为承担责任，甲乙方不承担第三方行为产生的责任。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式甲乙方与第三方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。6.2仲裁或诉讼甲乙方与第三方可约定在合同签订地或者工程项目所在地的人民法院或仲裁机构进行仲裁或诉讼。第七条第三方介入的保密义务7.1保密内容甲乙方与第三方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密等。7.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。7.3保密违约责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任。第八条第三方介入的不可抗力8.1不可抗力因不可抗力导致甲乙方或第三方不能履行合同义务的，该方免予承担责任。8.2不可抗力的证明甲乙方或第三方应提供不可抗力的证明文件，以证实其无法履行合同义务的原因。第九条第三方介入的法律适用9.1法律适用本合同及第三方合同适用中华人民共和国法律。9.2法律冲突如本合同及第三方合同的法律适用发生冲突，应以本合同为准。第十条第三方介入的合同份数和保管10.1合同份数本合同及第三方合同一式两份，甲乙方各执一份，具有同等法律效力。10.2合同保管甲乙方应妥善保管本合同及第三方合同，确保合同的完整性。第十一条第三方介入的签订日期和地点11.1签订日期本合同及第三方合同的签订日期，以甲乙方及第三方签字（或盖章）的日期为准。11.2签订地点本合同及第三方合同的签订地点，以甲乙方及第三方约定的地点为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.地基工程施工图纸2.技术规范与要求3.施工操作规程4.施工计划与进度表5.劳务人员名单与资质证明6.材料供应合同7.设备供应合同8.分包合同9.安全防护措施方案10.环保措施方案11.工程质量验收标准12.合同履行过程中的通信记录13.变更协议14.违约行为记录附件的详细要求：1.地基工程施工图纸应详细表示出工程的位置、尺寸、施工方法等。2.技术规范与要求应包括材料的质量标准、施工工艺等。3.施工操作规程应详细说明施工过程中的操作步骤、安全注意事项等。4.施工计划与进度表应明确工程的开始日期、结束日期及各个阶段的施工进度。5.劳务人员名单与资质证明应包括劳务人员的姓名、身份证号码、职业资格证书等。6.材料供应合同应包括材料的种类、数量、质量、价格、交货时间等内容。7.设备供应合同应包括设备的种类、数量、质量、价格、交货时间等内容。8.分包合同应包括分包工程的范围、质量标准、价格等内容。9.安全防护措施方案应包括施工过程中的安全防护措施、应急预案等。10.环保措施方案应包括施工过程中的环保措施、应急预案等。11.工程质量验收标准应包括验收的标准和方法。12.合同履行过程中的通信记录应包括甲乙方之间的所有通信记录。13.变更协议应包括合同变更的内容、时间、责任划分等。14.违约行为记录应包括违约行为的时间、内容、影响及处理结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工作2.工程质量不符合技术规范和质量标准3.未按约定提供劳务人员4.提供的劳务人员不具备相应的资质和技能5.未按约定提供材料或设备6.提供材料或设备的质量不符合要求7.未按约定时间交付材料或设备8.违反安全防护措施导致安全事故9.违反环保措施导致环境污染10.未按约定履行合同义务的其他情况违约的责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方应协商解除合同。2.违约行为导致合同无法履行，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约行为导致合同无法履行，双方均有责任的，应按各自责任大小分担违约责任。4.违约行为导致合同无法履行，一方完全责任的，违约方应承担全部违约责任。5.违约行为导致合同无法履行，双方均无责任的，双方互不承担违约责任。示例说明：如果承包人未按约定时间完成劳务工作，属于违约行为。根据合同约定，承包人应承担违约责任，例如支付违约金或者赔偿因工期延误导致的损失。具体违约金的计算方式应在合同中明确规定。如果发包人未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。根据合同约定，发包人应承担违约责任，例如支付违约金或者赔偿因迟延支付导致的损失。具体违约金的计算方式应在合同中明确规定。全文完。地基工程劳务分包合同（2024年度）2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3地基工程1.4劳务分包2.工程范围与内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3工程量及进度3.合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式与时间4.劳务人员与管理4.1劳务人员配置4.2管理职责与分工4.3人员培训与考核5.工程质量与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题处理6.工期与进度6.1施工期限6.2进度计划6.3工期延误处理7.安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求与措施8.违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额计算9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁或诉讼10.合同的变更与终止10.1合同变更10.2合同终止10.3合同解除后的处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的生效、履行与解除12.1合同生效条件12.2合同履行期间12.3合同解除条件13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件14.合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3地基工程1.4劳务分包第二条工程范围与内容2.1工程概述本合同所指工程为（工程名称），工程地点位于（工程地点），工程内容包括（工程内容简述）。2.2分包工程范围乙方分包的工程范围包括但不限于：（分包工程具体内容列表）。2.3工程量及进度乙方应按照甲方的要求，完成分包工程所涉及的工程量，并按照甲方的工程进度计划，确保分包工程的顺利进行。第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因工程设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变动，双方可协商调整合同总价。3.3支付方式与时间甲方应按照乙方的工程进度，分期支付合同总价。每次支付的比例为（百分比），支付时间为（支付日期）。第四条劳务人员与管理4.1劳务人员配置乙方应按照甲方的要求，提供具备相应技能和资质的劳务人员，并及时调整人员配置，以满足工程需要。4.2管理职责与分工乙方应负责分包工程的管理和协调，确保分包工程的顺利进行。甲方应协助乙方进行工程管理，并提供必要的便利条件。4.3人员培训与考核乙方应对分包劳务人员进行必要的培训和考核，确保其具备完成分包工程所需的专业技能和安全意识。第五条工程质量与验收5.1质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2验收程序分包工程完成后，乙方应按照甲方的要求，进行自检和初步验收。甲方应组织正式验收，并对分包工程的质量进行评定。5.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，乙方应按照甲方的要求，及时进行整改和修复，并承担相应的责任。第六条工期与进度6.1施工期限乙方应按照甲方的要求，确保分包工程在（合同约定的工期）内完成。6.2进度计划乙方应制定分包工程的施工进度计划，并报甲方备案。甲方应根据乙方的进度计划，合理安排工程进度。6.3工期延误处理如乙方原因导致分包工程工期延误，乙方应按照甲方的要求，承担相应的违约责任。第八条安全生产与环保8.1安全生产责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工过程中的安全生产。8.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。对于危险性较大的分包工程部分，乙方应制定专门的安全施工方案，并报甲方备案。8.3环保要求与措施乙方应遵守国家环保法律、法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约责任乙方未按照合同约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例（百分比）。9.3赔偿金额计算因乙方原因导致分包工程损失的，乙方应按照甲方的实际损失金额进行赔偿。第十条争议解决10.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2调解解决如协商不成，双方可向工程所在地的民间调解组织申请调解。10.3仲裁或诉讼调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与终止11.1合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。11.2合同终止合同履行完毕，双方签署验收合格证书后，本合同即告终止。11.3合同解除后的处理合同解除后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续，并承担合同解除后的责任。第十二条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。12.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.3合同附件本合同附件包括：（附件名称列表）。第十三条合同的签署与备案13.1签署日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2签署地点本合同签署地点为（签署地点）。13.3备案程序合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定，将合同备案。第十四条合同的效力14.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方同意后生效。14.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方第三方是指除甲方和乙方之外的，与本合同有关联的其他法人、其他组织或个人，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应方等。1.2第三方介入第三方介入是指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或经甲乙双方同意，参与合同的履行、监督或协调等行为。第二条第三方介入的方式及责任2.1介入方式第三方介入本合同的方式包括但不限于提供专业咨询、履行监理职责、提供材料供应等。2.2第三方责任第三方应按照合同约定或甲乙双方的同意，履行其介入合同的职责，并对其提供的服务或供应的产品质量负责。2.3第三方权利第三方在介入过程中，有权按照合同约定或甲乙双方的同意，获得相应的报酬或费用。第三条第三方介入的协调与管理3.1协调机制甲乙双方应与第三方建立有效的沟通协调机制，确保第三方顺利介入合同履行过程。3.2管理职责甲乙双方应对第三方介入的行为进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行其职责。第四条第三方介入的变更与解除4.1变更如第三方因故不能继续履行其介入合同的职责，甲乙双方可协商变更第三方。4.2解除合同履行完毕或合同解除后，第三方介入的行为自然解除。第五条第三方责任限额5.1责任限额第三方对其介入合同行为所产生的责任，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不得超过合同约定的限额。5.2责任限额的确定合同约定的第三方责任限额，可根据第三方提供的服务或供应的产品类型、风险程度等因素确定。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方介入本合同，并不改变甲方与乙方之间的合同关系。第三方与甲方之间无直接的合同关系。6.2第三方与乙方关系第三方介入本合同，并不改变乙方与甲方之间的合同关系。第三方与乙方之间无直接的合同关系。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约第三方未按照合同约定或甲乙双方的同意履行其职责的，应承担违约责任。7.2违约处理甲乙双方有权根据合同约定或协商一致的方式，处理第三方违约事宜。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决第三方介入本合同所发生的争议，应通过友好协商解决。8.2调解解决如协商不成，甲乙双方可向工程所在地的民间调解组织申请调解。8.3仲裁或诉讼调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的合同附件9.1附件内容本合同附件包括第三方介入的具体服务内容、供应产品明细、责任限额等。9.2附件的签订甲乙双方与第三方签订的附件，应作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十条第三方介入的签署与备案10.1签署日期本第三方介入修正协议自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2签署地点本第三方介入修正协议签署地点为（签署地点）。10.3备案程序本第三方介入修正协议签署后，甲乙双方应按照相关法律法规的规定，将协议备案。第十一条第三方介入的效力11.1本第三方介入修正协议自双方签字（或盖章）之日起生效，协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方同意后生效。11.2本第三方介入修正协议一式两份，甲、乙、第三方各执一份，具有同等法律效力。11.3本第三方介入修正协议未尽事宜，可由甲乙双方与第三方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案与施工进度计划附件三：劳务人员配置清单附件四：安全生产与环保措施方案附件五：材料供应清单与质量标准附件六：第三方介入服务协议附件七：违约金计算公式附件八：争议解决方式说明附件九：合同履行过程中的变更协议附件十：合同解除协议附件一：工程设计图纸本附件应包括工程的详细设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等，以供乙方进行施工依据。附件二：施工方案与施工进度计划本附件应