2024版变电站智能化改造工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版变电站智能化改造工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3变电站智能化改造工程第二条合同范围及内容2.1工程概况2.2工程地点2.3工程时间第三条合同价格3.1工程总价3.2价格调整3.3支付方式第四条承包方责任4.1工程质量4.2工程进度4.3安全生产第五条发包方责任5.1提供施工条件5.2支付合同价款5.3办理相关手续第六条合同的履行6.1承包方的义务6.2发包方的义务第七条工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果第八条违约责任8.1承包方的违约责任8.2发包方的违约责任第九条争议解决9.1争议的解决方式9.2争议解决的时间和地点第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一条合同的效力11.1合同的开始执行11.2合同的终止执行第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同的修改和补充14.2合同的解除和终止14.3合同的继承和转让第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3变电站智能化改造工程变电站智能化改造工程是指按照本合同约定的工程范围、工程地点、工程时间等技术要求，对变电站进行智能化改造的工程，包括但不限于设备更新、系统升级、自动化控制系统建设等。第二条合同范围及内容2.1工程概况（1）设备更换及升级（2）自动化控制系统建设（3）通信系统建设（4）监控系统建设（5）保护装置更新（6）环境整治（7）其他与变电站智能化改造相关的工程。2.2工程地点变电站智能化改造工程的施工地点位于甲方指定的位置，具体位置以甲方提供的施工图纸和施工场地为准。2.3工程时间本工程的合同工期自甲方与乙方签订合同之日起至工程验收合格之日止。具体工程进度安排及工期延误的处理方式，详见本合同第六条。第三条合同价格3.1工程总价本合同约定的变电站智能化改造工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），详细价格构成见附件一。3.2价格调整（1）政策调整导致的材料价格上涨；（2）不可抗力因素导致的工程成本增加；（3）其他双方约定的价格调整事项。3.3支付方式甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付合同总价款的10%；（2）进度款：工程进度达到约定的节点后，甲方支付相应节点价款的80%；（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付剩余的20%价款。第四条承包方责任4.1工程质量乙方应按照本合同约定的技术要求和质量标准，完成变电站智能化改造工程。工程质量应符合国家及行业相关标准规定。4.2工程进度乙方应按照本合同约定的工程进度计划和时间表，合理安排施工力量，确保工程按时完成。4.3安全生产乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保工程施工过程中的安全。第五条发包方责任5.1提供施工条件甲方应按照本合同约定，向乙方提供施工场地、电源、水源、交通等施工所需条件，确保乙方顺利开展施工。5.2支付合同价款甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同价款。5.3办理相关手续甲方应负责办理本合同施工所需的各项审批、验收手续，确保工程合法合规进行。第六条合同的履行6.1承包方的义务（1）按照约定的时间和质量要求完成工程；（2）确保施工过程中的安全；（3）提供与工程相关的技术资料和服务；（4）接受甲方及相关部门的检查和监督。6.2发包方的义务（1）提供施工场地和施工条件；（2）按时支付合同价款；（3）办理相关审批和验收手续；（4）协助乙方解决施工过程中的问题。第七条工程验收7.1验收标准本工程验收标准应符合国家及行业相关法律法规、技术规范和标准要求。7.2验收程序工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收应在工程主体结构完成后进行，最终验收应在工程全部完成后进行。验收程序如下：（1）乙方提交验收申请报告；（2）甲方组织验收组进行验收；（3）验收组提出验收意见；（4）乙方根据验收意见进行整改；（5）重新验收直至达到验收标准。7.3验收结果工程验收合格后，甲方应在验收证书上签字确认，并按照本合同约定支付剩余价款。如验收不合格，乙方应按照验收组提出的整改意见进行整改，直至达到验收标准。第八条违约责任8.1承包方的违约责任乙方如未能按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×违约天数×日违约金比例。日违约金比例为千分之二的违约金。如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并支付相应的拆除和重新施工费用。如乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失的，由乙方承担全部责任。8.2发包方的违约责任甲方如未能按照合同约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付价款×违约天数×日违约金比例。日违约金比例为千分之二的违约金。如甲方未能按照约定时间提供施工场地和施工条件，导致乙方施工延误的，甲方应承担相应的违约责任。如甲方未办理相关审批和验收手续，导致工程无法正常进行或验收不合格的，甲方应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向工程所在地的法院提起诉讼。9.2争议解决的时间和地点争议解决的地点为工程所在地的人民法院，双方应遵守该法院的审判规则，接受其作出的裁决。第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商变更合同；如因政策调整、设计变更等原因导致合同内容发生变化，双方也可协商变更合同。10.2合同解除的条件合同履行过程中，如发生不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同；如一方严重违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。第十一条合同的效力11.1合同的开始执行本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。11.2合同的终止执行本合同在履行完毕、工程验收合格、合同价款支付完毕后终止执行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止执行之日止。第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律本合同的签订、效力、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向工程所在地的法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的修改和补充本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同的解除和终止合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求将施工场地恢复原状，并承担由此产生的一切费用。14.3合同的继承和转让本合同在履行完毕之前，未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。如一方发生合并、分立等变更事宜，本合同对变更后的主体继续有效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的法人、其他组织或个人，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与合同的履行、监督、验收等环节。（1）工程咨询、设计、监理、检测等中介服务机构；（2）材料供应商、设备供应商；（3）施工分包商；（4）贷款、保险、担保等金融机构；（5）政府监管机构、验收机构等。第二条第三方介入的责任和义务2.1第三方介入的责任第三方介入方应按照甲乙双方的约定和本合同的约定，履行相应的义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.2第三方介入的义务第三方介入方应遵守国家法律法规、行业规范和本合同的约定，配合甲乙双方完成工程的履行、监督、验收等工作。2.3第三方介入方的权利第三方介入方在本合同约定的范围内，享有合同约定的权利，包括但不限于获得合同价款、索赔权利等。第三条第三方介入的协调和管理3.2甲乙双方应负责对第三方介入方的履约情况进行监督和管理，确保第三方介入方按照合同约定履行义务。3.3甲乙双方应负责处理第三方介入方在履行过程中出现的问题和争议，确保工程的顺利进行。第四条第三方介入的费用和支付4.1第三方介入的费用第三方介入方所需的费用，包括但不限于咨询费、服务费、材料费、设备费等，应由甲乙双方按照合同约定承担。4.2第三方介入的支付甲乙双方按照合同约定和第三方介入方的实际履行情况，向第三方介入方支付相应的费用。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方介入方的违约责任第三方介入方如未能按照合同约定履行义务，应向甲乙双方支付违约金，违约金计算方式按照本合同第八条的约定执行。5.2甲乙双方的违约责任甲乙双方如未能按照合同约定履行义务，导致第三方介入方未能按照合同约定履行义务，甲乙双方应承担相应的违约责任。第六条第三方介入的权益保护6.1第三方介入方的权益保护甲乙双方应尊重第三方介入方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止与第三方介入方的合同。6.2第三方介入方的权益限制第三方介入方的权益在本合同约定的范围内有效，不得超出本合同的约定。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式第三方介入方与甲乙双方在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向工程所在地的法院提起诉讼。7.2第三方介入的争议解决时间和地点争议解决的地点为工程所在地的人民法院，双方应遵守该法院的审判规则，接受其作出的裁决。第八条第三方介入的合同变更和解除8.1第三方介入的合同变更条件合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法履行，或者因政策调整、设计变更等原因导致合同内容发生变化，甲乙双方可协商变更合同。8.2第三方介入的合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力因素导致合同无法履行，或者一方严重违约导致合同无法履行，甲乙双方有权解除合同。第九条第三方介入的合同效力9.1第三方介入的合同开始执行本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。9.2第三方介入的合同终止执行本合同在履行完毕、工程验收合格、合同价款支付完毕后终止执行。第十条第三方介入的保密条款10.1第三方介入的保密内容甲乙双方与第三方介入方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2第三方介入的保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止执行之日止。第十一条第三方介入的法律适用及争议解决11.1第三方介入的适用法律本合同的签订、效力、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2第三方介入的争议解决方式如甲乙双方或第三方介入方在合同履行过程中发生争议第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资质证明文件包括但不限于营业执照、资质证书、税务登记证等，用于证明发包方和承包方的合法资格和能力。2.施工图纸及设计文件包含变电站智能化改造工程的所有施工图纸和设计文件，包括电气系统、自动化控制系统、通信系统、监控系统等方面的详细设计。3.技术规范和标准包含国家及行业相关的技术规范和标准，用于指导工程质量和安全。4.工程量清单详细列明变电站智能化改造工程的所有工程量，包括设备、材料、人工等各项费用。5.工程进度计划包含工程的整体进度计划和各阶段的时间节点，用于指导和监督工程进度。6.安全施工方案包含工程安全施工的具体方案，包括施工现场安全管理、应急预案等内容。7.质量保证措施包含工程质量保证的具体措施，包括质量检查、验收标准、质量保证期限等。8.合同履行过程中的补充协议包括但不限于价格调整、合同变更、工程延期等补充协议。9.工程验收标准及程序包含工程验收的具体标准、程序和要求。10.争议解决方式包含争议解决的协商、仲裁或诉讼等具体方式。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定（1）未能按照约定时间提供施工场地和施工条件，导致工程延误；（2）未能按时支付合同价款，逾期支付违约金；（3）未能办理相关审批和验收手续，导致工程无法正常进行或验收不合格；（4）擅自变更、解除或终止与承包方的合同，应承担相应的违约责任。2.承包方违约行为及责任认定（1）未