2024版工程分包合同（含工程质量与进度条款）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版工程分包合同（含工程质量与进度条款）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3分包人1.4工程1.5工程质量1.6工程进度2.合同标的及范围2.1工程分包内容2.2分包工程的责任和义务2.3工程量的确定3.工程质量3.1质量标准3.2质量监督与检验3.3质量问题的处理4.工程进度4.1施工计划4.2进度监督与检查4.3进度延误的处理5.合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3价款调整6.工期延误6.1工期延误的原因6.2工期延误的责任与赔偿7.工程变更7.1工程变更的条件7.2工程变更的程序7.3工程变更的费用与赔偿8.合同的解除与终止8.1合同解除的条件8.2合同终止的条件9.违约责任9.1发包人的违约责任9.2承包人的违约责任9.3分包人的违约责任10.争议解决10.1争议解决的方式10.2仲裁或诉讼11.合同的生效、修改与解除11.1合同的生效条件11.2合同的修改11.3合同的解除12.保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务与期限13.合同的转让13.1合同转让的条件13.2转让的程序14.其他条款14.1法律适用14.2合同的语言版本14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，委托承包人进行工程分包的一方。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担工程分包任务的一方。1.3分包人分包人是指承包人根据本合同约定，将其承担的工程分包给的一方。1.4工程工程是指按照本合同约定的内容和范围进行的分包工程。1.5工程质量工程质量是指工程符合国家和行业标准、规范及设计文件要求的状态。1.6工程进度工程进度是指工程按照本合同约定的工期顺利进行的状态。第二条合同标的及范围2.1工程分包内容工程分包内容包括：分包工程的施工、设备安装、调试、验收等。2.2分包工程的责任和义务分包人应按照本合同约定的内容和范围，完成分包工程的施工，并保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。2.3工程量的确定工程量按照国家行业标准计量，以图纸、工程量清单等为依据。第三条工程质量3.1质量标准分包工程的质量标准应符合国家、行业标准和设计文件要求。3.2质量监督与检验分包人应建立健全质量管理体系，对分包工程进行自检、互检和专检，确保工程质量。3.3质量问题的处理分包人应按照合同约定，对质量问题进行整改、修复，直至符合合同要求。第四条工程进度4.1施工计划分包人应按照合同约定的工期，制定施工计划，并报承包人批准。4.2进度监督与检查承包人应监督、检查分包人的施工进度，确保工程按计划进行。4.3进度延误的处理分包人如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。第五条合同价格与支付5.1合同价格合同价格是指分包人完成分包工程所需的全部费用，包括施工、材料、设备、人工等费用。5.2支付方式合同价款的支付方式如下：（1）完成工程进度的一定比例后，支付相应比例的价款；（2）工程验收合格后，支付剩余的价款。5.3价款调整合同价款可以根据合同约定的因素进行调整，具体调整方式在本合同其他条款中约定。第六条工期延误6.1工期延误的原因工期延误的原因包括：分包人原因、不可抗力等。6.2工期延误的责任与赔偿分包人如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。如因不可抗力导致工期延误，按合同约定处理。本部分内容共计513字。第八条合同的解除与终止8.1合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约，对方有权解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同。8.2合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）分包人完成分包工程，并取得发包人验收合格；（2）合同约定的期限届满；（3）双方协商一致终止合同。第九条违约责任9.1发包人的违约责任发包人如违反合同约定，导致分包人无法正常履行合同，发包人应承担违约责任，赔偿分包人因此造成的损失。9.2承包人的违约责任承包人如违反合同约定，导致分包人无法正常履行合同，承包人应承担违约责任，赔偿分包人因此造成的损失。9.3分包人的违约责任分包人如违反合同约定，导致发包人或承包人无法正常履行合同，分包人应承担违约责任，赔偿发包人或承包人因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决的方式合同争议的解决方式包括：协商、调解、仲裁或诉讼。10.2仲裁或诉讼如双方协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或者向合同约定的法院提起诉讼。第十一条合同的生效、修改与解除11.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的修改合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。11.3合同的解除合同的解除应按照本合同第八条的约定办理。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生或获取的，未公开的、具有商业价值的信息。12.2保密义务与期限双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同终止之日起计算，最长不超过五年。第十三条合同的转让13.1合同转让的条件合同转让的条件如下：（1）转让方应书面通知对方；（2）转让方应承担转让过程中的费用；（3）转让不得改变合同的主要内容。13.2转让的程序合同转让应按照双方协商确定的程序进行。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的语言版本本合同的中文版本为唯一有效版本。14.3合同附件本合同附件包括：工程分包范围、工程量清单、施工计划等。本部分内容共计1322字。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方介入第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，为甲乙方提供咨询、监理、评估、融资等服务的自然人、法人和其他组织。15.2第三方范围第三方包括但不限于：中介机构、咨询公司、监理机构、金融机构、政府部门等。第十六条第三方介入的程序及责任16.1第三方介入程序甲乙方如需第三方介入，应事先协商一致，并明确第三方介入的范围、职责、权限等。16.2第三方责任第三方介入后，应按照甲乙方的约定，履行相关职责，确保合同的顺利履行。16.3第三方权利第三方有权按照合同约定，获取相应的报酬和服务费用。第十七条第三方介入的变更与终止17.1第三方变更如甲乙方同意第三方的变更，应签订书面变更协议，并通知对方。17.2第三方终止第三方介入终止应按照甲乙方的约定办理，终止后，第三方不再享有合同约定的权利和义务。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在介入过程中，因其过错导致合同一方或双方损失的责任限制额度。18.2第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲乙方在合同中约定，或根据第三方服务的性质、风险等因素确定。18.3第三方责任限额的支付第三方如因过错导致合同一方或双方损失，的责任限额范围内，第三方应承担相应的赔偿责任。18.4第三方责任限额的例外（1）第三方不知情且无法预见的因素导致损失；（2）第三方已按照甲乙方的要求履行了合同约定的职责。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方的关系定义第三方与甲乙方的关系是指第三方在介入过程中，与甲乙方之间的权利义务关系。19.2第三方与甲乙方的权利义务划分第三方介入后，应按照甲乙方的约定，履行相关职责，甲乙方应支付第三方相应的报酬和服务费用。19.3第三方与甲乙方的沟通协作第二十条约定与第三方相关的其他事项20.1第三方介入的文件与第三方介入相关的文件应视为本合同的附件，具有同等法律效力。20.2第三方介入的保密第三方应对甲乙方提供的保密信息予以保密，未经甲乙方同意，不得向第三方泄露。20.3第三方介入的争议解决与第三方介入相关的争议，按照本合同第十条的约定处理。本部分内容共计1493字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程分包范围详细列出分包工程的范围，包括工程内容、工程量、工程地点等。附件2：工程量清单列出分包工程的所有工程量，包括单位工程量、工程总量等。附件3：施工计划详细列出分包工程的施工计划，包括施工步骤、施工时间、施工人员等。附件4：质量标准和要求详细列出分包工程的质量标准和要求，包括材料要求、施工工艺要求等。附件5：进度计划详细列出分包工程的进度计划，包括各阶段工程完成时间、关键节点等。附件6：合同价格明细表详细列出分包工程的价格构成，包括材料费、人工费、机械使用费等。附件7：付款方式及进度详细列出付款方式及进度，包括付款条件、付款比例、付款时间等。附件8：违约责任及赔偿方式详细列出违约行为及相应的赔偿方式，包括违约金计算方式、赔偿限额等。附件9：争议解决方式详细列出争议解决方式，包括仲裁或诉讼的程序、仲裁委员会或法院的选择等。附件10：保密协议详细列出保密信息的定义、保密义务及期限等。附件11：合同转让协议详细列出合同转让的条件、程序及转让的费用等。附件12：第三方介入协议详细列出第三方介入的范围、职责、权限、责任限额等。附件13：验收标准和方法详细列出工程验收的标准和方法，包括验收程序、验收人员等。附件14：其他约定包括合同双方认为需要约定的其他事项，如保险、环保要求等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定履行义务如分包人未按约定的时间、质量、进度完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定如分包人完成的工程质量未达到合同约定的质量标准，视为违约。3.未按约定时间付款如承包人未按约定的时间支付工程进度款，视为违约。4.擅自变更工程内容如分包人未经承包人同意，擅自变更工程内容，视为违约。5.未履行保密义务如分包人未按照保密协议约定，泄露合同双方的保密信息，视为违约。违约的责任认定标准：1.违约金的计算违约金按照合同约定的计算