石材干挂施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

石材干挂施工合同范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同期限2.工作内容与要求2.1工作内容2.2技术要求2.3质量标准3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付进度4.工期与进度4.1工期计划4.2进度要求4.3工期延误5.材料与设备5.1材料供应5.2设备要求5.3材料验收6.安全生产与环保6.1安全生产6.2环保要求6.3安全事故处理7.变更与调整7.1合同变更7.2价格调整7.3工程量调整8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议方式9.2调解与仲裁9.3法律适用10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效10.2合同变更10.3合同终止11.其他约定11.1保密条款11.2广告与宣传11.3知识产权12.合同的附件12.1技术文件12.2施工图纸12.3其他重要文件13.合同的修订与补充13.1修订方式13.2补充协议13.3修订生效14.合同的签署与份数14.1签署方式14.2合同份数14.3签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：（全称名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（全称名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：1.2合同标的本合同标的为甲方石材干挂施工工程，具体包括但不限于石材的采购、加工、运输、安装、调试及售后服务等。1.3合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。第二条工作内容与要求2.1工作内容乙方应按照甲方的要求，完成石材干挂施工工程，包括但不限于石材的安装、调试及售后服务等。2.2技术要求乙方应按照甲方的技术要求进行施工，确保施工质量符合相关规范和标准。2.3质量标准乙方应保证施工质量，确保工程合格率达到____%。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。3.2支付方式甲方支付乙方工程款，可采用银行转账、支票等方式。3.3支付进度本合同支付进度分为三个阶段，分别为工程进度达到____%、____%和____%。第四条工期与进度4.1工期计划乙方应按照甲方要求，确保工程在____天内完成。4.2进度要求乙方应按照合同约定的工期计划进行施工，确保工程进度顺利。4.3工期延误如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。第五条材料与设备5.1材料供应乙方负责石材的采购和供应，确保材料质量符合甲方要求。5.2设备要求乙方应提供合格的施工设备，确保施工顺利进行。5.3材料验收甲方有权对乙方提供的材料进行验收，如发现不符合要求，乙方应予以更换或修复。第六条安全生产与环保6.1安全生产乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。6.2环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中的环境保护。6.3安全事故处理如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条违约责任8.1违约行为双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。8.3违约赔偿如违约行为给守约方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2调解与仲裁双方可以约定仲裁委员会进行仲裁，也可以选择向人民法院提起诉讼。9.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更如双方同意对合同进行变更，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。10.3合同终止本合同在工程验收合格后终止。第十一条其他约定11.1保密条款双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2广告与宣传未经双方书面同意，任何一方不得以对方名义进行广告宣传或其他商业活动。11.3知识产权双方在合同履行过程中所涉及的知识产权，归权利人所有。未经权利人书面同意，任何一方不得侵犯对方的知识产权。第十二条合同的附件12.1技术文件本合同附件包括技术要求、施工图纸等文件，双方应共同遵守。12.2施工图纸施工图纸应详细描述工程内容，乙方应按照图纸进行施工。12.3其他重要文件其他重要文件包括但不限于工程量清单、材料供应清单等。第十三条合同的修订与补充13.1修订方式如双方同意对合同进行修订或补充，应签订书面修订协议，经双方签字（或盖章）后生效。13.2补充协议补充协议应明确修订或补充的内容，并与原合同具有同等法律效力。13.3修订生效修订协议经双方签字（或盖章）后，即为本合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与份数14.1签署方式本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同份数本合同共计两份，甲乙双方各持一份。14.3签署日期本合同于____年____月____日签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于中介方、设计方、监理方、施工分包方等。1.2第三方责任第三方介入本合同工程，应遵守相关法律法规，并承担相应的责任。第二条第三方介入的附加说明条款2.1中介方介入如本合同涉及中介方，中介方应负责协调甲乙双方之间的关系，确保工程顺利进行。中介方的职责包括但不限于工程进度协调、质量监督、费用结算等。2.2设计方介入设计方应根据甲方的要求，提供合格的施工设计图纸。设计方应对其设计的合理性、准确性承担责任。2.3监理方介入监理方应按照甲方的要求，对乙方施工过程进行监督管理，确保施工质量符合规范。监理方应对其监理的公正性、严格性承担责任。2.4施工分包方介入施工分包方应按照乙方的要求，完成分包工程。施工分包方应对其施工质量、安全承担责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方介入本合同工程，应严格按照合同约定和法律法规履行义务，确保工程顺利进行。3.2责任限额第三方对其介入工程的责任限额，应根据第三方介入的具体内容和甲乙双方的约定确定。第四条第三方与甲乙方的划分说明4.1第三方与甲方第三方与甲方之间无直接合同关系，第三方应向乙方履行合同义务。4.2第三方与乙方第三方与乙方之间存在合同关系，第三方应按照合同约定向乙方履行义务。4.3第三方与其他各方第三方与其他各方之间的关系，应根据第三方介入的具体内容和甲乙双方的约定确定。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为如第三方违约，甲方有权要求乙方采取措施予以纠正；如第三方违约给甲方造成损失，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。5.2第三方违约责任第三方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。第六条第三方争议解决6.1第三方争议方式第三方与甲乙双方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方调解与仲裁双方可以约定仲裁委员会进行仲裁，也可以选择向人民法院提起诉讼。第七条第三方合同的生效、变更与终止7.1第三方合同生效第三方合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2第三方合同变更如双方同意对第三方合同进行变更，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。7.3第三方合同终止第三方合同在工程验收合格后终止。第八条第三方其他约定8.1第三方保密条款第三方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。8.2第三方广告与宣传未经甲方书面同意，第三方不得以甲方名义进行广告宣传或其他商业活动。8.3第三方知识产权第三方在合同履行过程中所涉及的知识产权，归权利人所有。未经权利人书面同意，第三方不得侵犯甲方的知识产权。第九条第三方合同的附件9.1第三方技术文件第三方合同附件包括技术要求、施工图纸等文件，双方应共同遵守。9.2第三方施工图纸施工图纸应详细描述工程内容，乙方应按照图纸进行施工。9.3第三方其他重要文件其他重要文件包括但不限于工程量清单、材料供应清单等。第十条第三方合同的修订与补充10.1第三方修订方式如双方同意对第三方合同进行修订或补充，应签订书面修订协议，经双方签字（或盖章）后生效。10.2第三方补充协议补充协议应明确修订或补充的内容，并与原合同具有同等法律效力。10.3第三方修订生效修订协议经双方签字（或盖章）后，即为本合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。第十一条第三方合同的签署与份数11.1第三方签署方式第三方合同一式两份，第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：技术要求详细描述石材干挂施工的各项技术指标、施工工艺、材料要求等。附件2：施工图纸包含石材干挂施工的详细图纸，包括施工布局、立面图、剖面图等。附件3：工程量清单详细列出石材干挂施工的各项工程量，包括材料数量、施工部位等。附件4：材料供应清单列出乙方提供给甲方的石材及其他材料的详细信息，包括材料品种、规格、数量等。附件5：施工进度计划详细描述石材干挂施工的进度计划，包括施工阶段、工期安排等。附件6：安全生产措施列出施工过程中的安全生产措施，包括安全防护、消防设施等。附件7：环保措施详细描述施工过程中的环保措施，包括废弃物处理、噪音控制等。附件8：质量保修书列出乙方对施工质量提供的保修范围、保修期限等。附件9：合同变更协议如合同内容发生变更，需签订变更协议，明确变更内容和要求。附件10：违约金计算公式详细描述违约金的计算方式，包括计算基数、比例等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方未按照合同约定支付工程款，延迟支付或支付不足，应按照违约金计算公式支付违约金。示例：甲方延迟支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按照合同约定完成施工，延迟交付或施工质量不符合要求，应按照违约金计算公式支付违约金。示例：乙方延迟交付工程，甲方有权要求乙方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按照合同约定履行义务，如中介方未协调好甲乙双方关系，设计方提供的图纸不符合要求等，应由第三方承担违约责任。示例：中介方未履行协调职责，导致工程进度延误，甲方有权要求中介方支付违约金。4.