总包中途退场协议书

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME总包中途退场协议书本合同目录一览1.协议背景与定义1.1定义与解释1.2协议适用范围1.3相关术语解释2.总包中途退场条件2.1退场申请条件2.2退场申请程序2.3退场审批流程3.总包中途退场后的责任分配3.1工程质量责任3.2工程进度责任3.3合同款项结算3.4保险与安全保障4.退场后的协调与管理4.1交接管理4.2资料与信息共享4.3现场管理与维护5.合同解除与终止5.1解除与终止条件5.2解除与终止程序5.3解除与终止后的权益处理6.违约责任与赔偿6.1违约行为界定6.2违约责任承担6.3赔偿金额计算与支付7.争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密泄露责任10.法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式11.其他条款11.1不可抗力11.2合同的附件与附录11.3合同的修改与补充12.合同签订日期与地点12.1签订日期12.2签订地点13.合同主体信息13.1甲方（发包方）信息13.2乙方（总包方）信息13.3丙方（监理方）信息（如有）14.合同附件14.1工程图纸14.2工程量清单14.3工程预算书14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一条协议背景与定义1.1定义与解释本协议是指在甲方（发包方）与乙方（总包方）签订的《建设工程施工合同》执行过程中，因特殊情况导致乙方需中途退场，为明确双方权利义务，确保工程顺利进行，经双方协商一致，签订的本协议。1.2协议适用范围本协议适用于《建设工程施工合同》签订后，乙方因非自身原因需中途退场的情况。1.3相关术语解释1）甲方：指发包方，即建设工程的项目法人或其他组织。2）乙方：指总包方，即承担建设工程施工任务的企业。3）丙方：指监理方，即负责对建设工程施工过程进行监督管理的企业或机构。第二条总包中途退场条件2.1退场申请条件1）退场原因及依据；2）相关证明材料；3）工程现状及可能影响工程进度、质量的说明。2.2退场申请程序乙方提交退场申请后，甲方应在收到申请后的10个工作日内进行审核。审核通过后，乙方方可进行退场。2.3退场审批流程甲方审核退场申请的具体流程如下：1）甲方收到乙方退场申请后，应在10个工作日内进行审核；2）甲方审核通过后，应通知乙方；3）乙方在接到甲方审核通过通知后，按照约定的时间进行退场。第三条总包中途退场后的责任分配3.1工程质量责任乙方退场后，应对已施工部分的工程质量承担相应责任。若因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应负责修复并承担修复费用。3.2工程进度责任乙方退场后，应确保工程进度不受影响。若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。3.3合同款项结算乙方退场后，甲方有权根据实际情况对已支付的合同款项进行审计。若审计发现乙方存在违约行为，甲方有权扣除相应款项。3.4保险与安全保障乙方退场后，应继续履行合同约定的保险和安全保障义务。若因乙方原因导致工程安全事故，乙方应承担全部责任。第四条退场后的协调与管理4.1交接管理乙方退场前，应将与工程相关的资料、设备、工具等交接给甲方或甲方指定的第三方。交接过程中，双方应共同签署交接记录。4.2资料与信息共享乙方退场后，应继续向甲方提供与工程相关的技术资料、施工图纸等，确保甲方能够顺利进行后续施工。4.3现场管理与维护乙方退场后，应确保现场秩序井然，不得影响甲方或其他施工单位的正常施工。若乙方施工区域存在安全隐患，乙方应立即采取措施予以整改。第五条合同解除与终止5.1解除与终止条件1）双方协商一致；2）乙方违约，甲方有权解除或终止本协议；3）甲方因国家政策、法律法规等原因需解除或终止本协议。5.2解除与终止程序甲方或乙方行使解除或终止权时，应提前书面通知对方。自通知到达对方之日起，本协议即告解除或终止。5.3解除与终止后的权益处理本协议解除或终止后，乙方应按照本协议约定承担相应的责任，并办理相关手续。双方应对解除或终止后的工程质量、进度、款项等问题达成一致意见。第六条违约责任与赔偿6.1违约行为界定双方在履行本协议过程中，若发生违约行为，应按照本协议约定承担违约责任。6.2违约责任承担违约方应承担因其违约行为给守约方造成的损失赔偿责任。具体赔偿金额可根据违约程度、损失程度等因素协商确定。6.3赔偿金额计算与支付赔偿金额的计算与支付，双方可协商确定。赔偿金额应在违约方收到守约方书面通知后的30日内支付到位。第八条争议解决方式7.1协商解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。7.2调解解决若协商不成，任一方可向工程所在地具有管辖权的人民调解委员会申请调解。7.3仲裁解决若调解不成，双方同意将争议提交工程所在地的仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。7.4法律途径若仲裁不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更程序本协议的变更必须经双方协商一致，并以书面形式作出，变更协议生效后方对双方产生约束力。8.3合同终止条件本协议在履行完毕、双方协商一致解除或因法律规定而终止。第十条保密条款9.1保密内容双方在签订本协议及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。9.2保密期限保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。9.3保密泄露责任若一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。第十一条其他条款10.1不可抗力因不可抗力导致一方不能履行本协议的，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明材料。10.2合同的附件与附录本协议的附件和附录是本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。10.3合同的修改与补充本协议的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。第十二条合同签订日期与地点11.1签订日期本协议于____年____月____日在____（地点）签订。11.2签订地点本协议签订地点为____。第十三条合同主体信息12.1甲方（发包方）信息甲方全称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________12.2乙方（总包方）信息乙方全称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________12.3丙方（监理方）信息（如有）丙方全称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________第十四条合同附件13.1工程图纸13.2工程量清单13.3工程预算书13.4其他重要文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念在本合同中，第三方介入指的是除甲方和乙方之外，根据本合同约定或经甲方、乙方同意，参与合同履行或与合同履行相关的任何组织或个人。第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不仅限于：协助甲方、乙方履行合同义务；对合同履行过程进行监督、检查、评估；提供专业咨询、建议或技术支持；处理合同履行过程中的争议、纠纷；参与合同款项的结算、支付等。第二条第三方介入的职责与权利2.1第三方介入的职责协助甲方、乙方确保合同的顺利履行；按照合同约定对工程质量、进度、安全等方面进行监督、检查；对合同履行过程中的问题提供专业意见和建议；处理合同履行过程中的争议和纠纷；按照合同约定或甲乙双方的授权处理其他相关事宜。2.2第三方介入的权利获取与合同履行相关的信息和资料；对合同履行过程进行现场监督、检查；要求甲方、乙方提供必要的协助和支持；按照合同约定获得相应的报酬或费用；法律法规及本合同规定的其他权利。第三条第三方介入的义务与限制3.1第三方介入的义务按照本合同约定或甲乙双方的授权履行相关职责；保密合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等；不得利用介入合同的机会谋取不正当利益；法律法规及本合同规定的其他义务。3.2第三方介入的限制不得违反法律法规和本合同的约定；不得干预甲方、乙方的正常经营活动；不得超越甲乙双方授权的范围行事；法律法规及本合同规定的其他限制。第四条第三方介入的报酬与费用4.1第三方介入的报酬第三方介入的报酬根据合同约定或甲乙双方的协商确定。报酬的具体金额、支付方式和时间在本合同中予以明确。4.2第三方介入的费用第三方介入在履行职责过程中产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、差旅费等，由甲方、乙方按照合同约定或协商分摊。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方介入的责任第三方介入在本合同约定的范围内，对因履行职责产生的失误、疏忽或其他原因导致甲方、乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方介入的责任限额第三方介入的责任限额在本合同中予以明确。责任限额是指第三方介入在履行职责过程中，对甲方、乙方承担的最高赔偿金额。第六条第三方介入的更换与解除6.1第三方介入的更换甲方、乙方认为第三方介入未能履行合同义务或存在严重违约行为的，有权书面通知对方更换第三方介入。6.2第三方介入的解除本合同约定的第三方介入期限届满，或甲方、乙方协商一致解除本合同的，第三方介入的职责自行终止。第七条第三方介入与其他各方的关系7.1第三方介入与甲方、乙方的关系第三方介入在本合同约定的范围内，协助甲方、乙方履行合同义务，但不得替代甲方、乙方的权利和义务。7.2第三方介入与丙方（如有）的关系如有丙方参与本合同履行，第三方介入与丙方之间的关系由本合同及甲乙双方与丙方之间的合同约定。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方介入的违约行为第三方介入违反本合同约定的，甲方、乙方有权要求第三方介入承担违约责任。8.2第三方介入的违约处理甲方、乙方认为第三方介入存在违约行为的，应书面通知第三方介入。第三方介入应在收到通知后30日内采取补救措施或提出异议。若第三方介入未能采取补救措施或提出有效异议的，甲方、乙方有权按照本合同约定追究其违约责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式第三方介入与甲方、乙方之间发生的争议，应通过友好协商的方式解决。若协商不成，任一方可向工程所在地具有管辖权的人民调解第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求：工程图纸应包括完整的工程设计方案、施工图、立面图、剖面图等，以满足施工需要。图纸应加盖甲方公章，并由乙方负责提供。附件2：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价等信息，以便乙方进行准确的报价和施工。清单应由甲方审核，乙方修改完善后提交。附件3：工程预算书详细要求：工程预算书应包括工程总预算、单项工程预算、单位工程预算等内容，预算书应由甲方审批。乙方根据预算书进行施工，不得超出预算。附件4：合同协议书详细要求：合同协议书是本合同的法律文件，应明确双方的权利义务、合同金额、工程范围、工期等内容。协议书应由双方签字盖章，并具备法律效力。附件5：付款凭证详细要求：付款凭证包括付款申请、审批表、转账凭证等，用以证明付款的合法性和真实性。付款凭证应由甲方财务部门审核，乙方提供相关发票。附件6：工程进度报告附件7：工程质量检测报告详细要求：工程质量检测报告应包括工程质量检测结果、不合格项目及整改措施等内容。报告应由第三方检测机构出具，甲方、乙方共同认可。附件8：合同变更协议详细要求：合同变更协议应详细列出变更的内容、范围、工期、费用等影响合同履行的因素。协议应由双方签字盖章，并具备法律效力。附件9：违约通知书详细要求：违约通知书应明确指出违约行为、违约责任、违约处罚等内容。通知书应由甲方或乙方出具，并书面通知对方。附件10：争议解决裁决书详细要求：争议解决裁决书应由具有管辖权的仲裁委员会或人民法院出具，明确争议解决的裁决结果。裁决书具有法律效力，双方必须执行。说明二：违约