2024年度建筑施工合同的工程量和工程进度

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑施工合同的工程量和工程进度本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条工程量2.1土建工程量2.2安装工程量2.3装饰工程量2.4其他工程量第三条工程进度3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3各阶段工程进度要求3.4工程进度汇报及调整第四条合同价格4.1合同总价4.2工程量清单价格4.3价格调整机制4.4支付方式及时间第五条合同履行5.1承包人义务5.2发包人义务5.3合同变更5.4合同解除第六条工程质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收6.4质量争议处理第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全生产措施7.3安全事故处理7.4安全生产责任第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约责任处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼时效第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任处理第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果处理13.3不可抗力责任分配第十四条合同的附则14.1合同的保管14.2合同的复制14.3合同的修订14.4合同解除后的善后处理第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年度建筑施工项目1.2工程地点：市区街道号地块1.3工程规模：包括但不限于栋建筑物、座桥梁、条道路等1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等各项施工内容第二条工程量2.1土建工程量：按照施工图纸及工程量清单计算2.2安装工程量：包括但不限于给排水、供电、通风空调、消防等系统安装2.3装饰工程量：按照施工图纸及工程量清单计算2.4其他工程量：包括但不限于园林绿化、道路硬化、停车场等第三条工程进度3.1工程开工日期：合同签订后30天内3.2工程竣工日期：合同约定的工程量全部完成并验收合格3.3各阶段工程进度要求：按照施工计划和工程量清单确定的时间节点完成相应工程3.4工程进度汇报及调整：承包人每月向发包人提交工程进度报告，发包人如有异议，可在10天内提出，双方协商调整工程进度计划。第四条合同价格4.1合同总价：人民币元整（大写：元整）4.2工程量清单价格：按照双方确认的工程量清单和价格计算4.3价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格4.4支付方式及时间：按照双方约定的付款计划进行分期支付，具体支付时间及比例在合同附件中约定。第五条合同履行5.1承包人义务：按照合同约定完成工程，保证工程质量、安全、进度等指标的实现5.2发包人义务：提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款等5.3合同变更：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章生效5.4合同解除：除不可抗力原因外，任何一方提前解除合同，应承担相应的违约责任第六条工程质量6.1质量标准：按照国家标准、行业标准和合同约定执行6.2质量控制：承包人应建立质量管理体系，对施工过程进行质量控制6.3质量验收：工程竣工后，双方按照约定进行验收，不合格的工程应由承包人负责整改6.4质量争议处理：如双方在质量验收过程中发生争议，可申请第三方检测机构进行鉴定，并根据鉴定结果处理。第八条违约责任8.1承包人违约：8.1.1未能按照约定时间完成工程，应当按照逾期天数向发包人支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的0.5%每天；8.1.2工程质量不符合约定，承包人应承担整改费用，并支付违约金，违约金计算方式为整改费用的20%；8.1.3违反合同其他约定，造成发包人损失的，承包人应承担相应的赔偿责任。8.2发包人违约：8.2.1未按约定时间支付合同价款，应当按照逾期天数向承包人支付违约金，违约金计算方式为应付款项的0.5%每天；8.2.2提供的施工场地不符合约定，导致工程无法正常进行，发包人应承担由此产生的费用和延误工期的责任；8.2.3违反合同其他约定，造成承包人损失的，发包人应承担相应的赔偿责任。8.3违约责任处理：8.3.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金、赔偿金等费用；8.3.2违约方赔偿不足的，守约方有权继续追偿损失；8.3.3双方因违约产生的争议，可协商解决，也可按照合同约定的争议解决方式处理。第九条争议解决9.1.1提交仲裁委员会仲裁；9.1.2向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：如选择仲裁，双方均应按照仲裁委员会的规定提交仲裁申请；如选择诉讼，双方应按照法院的规定提交起诉状。9.3诉讼时效：双方在发生合同争议后，应在1年内向法院提起诉讼，超过诉讼时效的，守约方丧失胜诉权。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。10.2合同变更程序：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章生效。10.3合同终止条件：合同约定的工程量全部完成，并通过验收合格，本合同即告终止。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止后5年。11.3违约保密条款：违反保密条款的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为泄露信息造成的损失的200%。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属：合同涉及的知识产权（如专利、著作权等）归原创者所有。12.2知识产权保护措施：双方应共同维护合同涉及的知识产权，不得侵犯他人的知识产权。12.3侵权责任处理：如一方侵权，应承担侵权责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为侵权损失的200%。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件：战争、自然灾害、政策变化等无法预见、无法避免、无法克服的事件。13.2不可抗力后果处理：双方应立即协商，采取措施减轻不可抗力造成的影响，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。13.3不可抗力责任分配：如不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商决定是否解除合同，并根据实际情况分配责任。第十四条合同的附则14.1合同的保管：双方各自保管本合同正本，副本用于履行合同，具有同等法律效力。14.2合同的复制：如合同内容需要复制，应确保复制件与正本一致。14.3合同的修订：合同履行过程中，如需修订，应签订书面修订协议，经双方盖章生效。14.4合同解除后的善后处理：合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，确保工程平稳过渡。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方：指除甲乙双方外，参与合同履行、与合同有关联的其他各方，包括但不限于分包商、供应商、监理机构、检测机构等。第二条第三方责任2.1第三方责任界定：第三方应按照合同约定和法律规定，对自身的行为负责，承担相应责任。2.2第三方与甲乙方的关系：第三方与甲乙方的关系，按照合同约定和法律规定确定，第三方不免除甲乙方的合同责任。第三条第三方介入条件3.1第三方介入情形：第三方在合同履行过程中，如需介入，应与甲乙双方协商一致。3.2第三方介入程序：第三方介入应遵循合同约定和法律规定，未经甲乙双方同意，第三方不得擅自介入。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利：按照合同约定和法律规定，第三方享有合同约定的权利。4.2第三方义务：第三方应履行合同约定的义务，并接受甲乙双方的监督和管理。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：第三方对甲乙方的责任限额，按照合同约定和法律规定确定。5.2第三方责任限额调整：如法律法规发生变化，第三方责任限额可按照法律规定进行调整。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：第三方未履行合同约定义务，或违反法律规定，构成违约。6.2第三方违约处理：甲乙双方按照合同约定和法律规定，处理第三方违约事宜。第七条第三方侵权处理7.1第三方侵权：第三方侵害甲乙方合法权益，构成侵权。7.2第三方侵权处理：甲乙双方按照合同约定和法律规定，处理第三方侵权事宜。第八条第三方退出8.1第三方退出条件：第三方在合同履行过程中，如需退出，应与甲乙双方协商一致。8.2第三方退出程序：第三方退出应遵循合同约定和法律规定，确保工程顺利进行。第九条第三方与甲乙方之间的争议解决9.1争议解决方式：第三方与甲乙方之间的争议，可协商解决，也可选择仲裁或诉讼。9.2争议解决机构：如选择仲裁，按照仲裁委员会的规定提交仲裁申请；如选择诉讼，向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方与工程顺利进行10.1第三方配合：第三方应积极配合甲乙双方，确保工程顺利进行。10.2第三方协助：第三方在合同履行过程中，应协助甲乙双方，共同完成工程。第十一条第三方信息披露11.1第三方信息披露：第三方应按照合同约定和法律规定，及时向甲乙双方披露相关信息。11.2第三方信息披露内容：包括但不限于第三方资质、业绩、履约能力等。第十二条第三方保密义务12.1第三方保密义务：第三方应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密。12.2第三方保密期限：自合同生效之日起至合同终止后5年。第十三条第三方违约责任13.1第三方违约责任：第三方未履行合同约定义务，或违反法律规定，应承担违约责任。13.2第三方违约责任处理：甲乙双方按照合同约定和法律规定，追究第三方违约责任。第十四条第三方侵权责任14.1第三方侵权责任：第三方侵害甲乙方合法权益，应承担侵权责任。14.2第三方侵权责任处理：甲乙双方按照合同约定和法律规定，追究第三方侵权责任。第十五条第三方与其他各方的关系15.1第三方与其他各方划分：第三方与分包商、供应商、监理机构、检测机构等各方之间的关系，按照合同约定和法律规定确定。15.2第三方与其他各方协调：第三方应与其他各方协调，共同推进工程进展。第十六条第三方与其他各方纠纷处理16.1第三方与其他各方纠纷：第三方与其他各方在合同履行过程中，如发生纠纷，应协商解决。16.2第三方与其他各方纠纷处理：如协商解决不成，可按照合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程的所有土建、安装、装饰等工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等。附件二：工程图纸提供工程的详细设计图纸，包括建筑图纸、安装图纸、装饰图纸等，以及图纸的编制单位、编制日期等。附件三：合同价款明细表详细列出合同总价款以及各项费用的明细，包括工程量清单价格、材料费用、人工费用、管理费用等。附件四：支付计划列出合同价款的支付计划，包括付款时间、付款比例、付款条件等。附件五：施工计划详细列出施工的进度计划，包括各阶段工程的时间节点、工程量完成情况等。附件六：施工组织设计提供施工组织的详细设计，包括施工队伍的组建、施工工艺、施工安全管理等。附件七：质量保证措施详细列出保证工程质量的措施，包括质量管理体系、质量控制、质量验收等。附件八：安全生产措施提供施工过程中的安全生产措施，包括安全生产管理制度、安全生产培训、安全事故处理等。附件九：材料和设备清单详细列出施工所需材料和设备的名录、规格、数量、供应商等。附件十：技术规范和标准提供施工过程中应遵循的技术规范和标准，包括国家标准、行业标准等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未能按照约定时间完成工程；2.工程质量不符合约定；3.违反合同其他约定；4.未能按照约定支付合同价款；5.提供施工场地不符合约定；6.未经甲乙双方同意，第三方擅自介入；7.第三方未履行合同约定义务；8.第三方违反法律规定。违约责任认定：1.违约金计算：按照合同总价款的0.5%每天计算违约金；2.整改费用：由违约方承担整改费用；3.赔偿责任：按照实际损失金额进行赔偿；4.违