二零二四年度沥青路面工程合同纠纷解决合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度沥青路面工程合同纠纷解决合同本合同目录一览一、定义与解释1.1合同相关术语1.2合同文件的优先顺序1.3定义与解释的争议解决二、工程范围与要求2.1工程范围2.2工程要求与标准2.3工程变更与调整三、合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式与时间3.3价格调整与变更四、工期与进度4.1工期要求4.2工程进度报告4.3工期延误与提前完成五、质量控制与验收5.1质量控制标准5.2验收程序与要求5.3质量问题与争议解决六、合同的履行与维护6.1合同履行的义务与责任6.2合同维护与保障6.3合同的暂停与终止七、违约责任与赔偿7.1违约行为与责任7.2违约赔偿的计算与支付7.3违约争议的解决八、争议解决方式8.1争议解决的方式8.2调解与仲裁8.3法律适用与诉讼地点九、合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3变更与解除的争议解决十、保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密义务与期限10.3保密违约的责任与赔偿十一、合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包的限制与要求11.3分包合同的争议解决十二、不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.2不可抗力事件的应对与通知12.3不可抗力事件的后果与处理十三、一般条款13.1适用法律与争议解决13.2合同的有效性与终止13.3附加条款与附件十四、签署与日期14.1合同签署的日期与地点14.2合同副本的数量与分发14.3合同签署人的授权与资格第一部分：合同如下：一、定义与解释1.1合同相关术语（1）沥青路面工程：指使用沥青材料进行铺设的路面工程，包括沥青混凝土路面、沥青碎石路面等。（2）合同纠纷：指在合同履行过程中，双方发生的任何争议和纠纷。1.2合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）合同条款；（5）其他双方认为应当作为合同组成部分的文件。1.3定义与解释的争议解决如双方在合同履行过程中对合同条款的定义与解释产生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。二、工程范围与要求2.1工程范围本合同约定的沥青路面工程范围包括但不限于：路基处理、沥青混凝土铺设、排水系统施工、交通安全设施安装等。2.2工程要求与标准（1）工程质量应符合国家、行业和地方的相关法律法规、技术标准及设计文件的要求。（2）工程进度应按照合同约定的时间表进行，如有变更，应提前征得双方同意。2.3工程变更与调整如因设计变更、工程量增减等原因导致工程范围、工程量、工程进度等发生变化，双方应协商一致，并按照合同约定的程序进行变更与调整。三、合同价格与支付3.1合同价格本合同约定的沥青路面工程合同价格为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括工程款、材料款、人工费、机械使用费、税费等所有费用。3.2支付方式与时间（1）支付方式：合同价款采用分期支付的方式，具体支付方式如下：①工程开工前，支付合同价的30%；②工程进度达到50%时，支付合同价的30%；③工程竣工验收合格后，支付合同价的20%；④剩余的20%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题支付。（2）支付时间：按照合同约定的进度和付款条件，双方约定的支付时间进行支付。3.3价格调整与变更如因市场行情变化、政策调整等原因导致合同价款发生变动，双方可按照合同约定的程序进行价格调整与变更。四、工期与进度4.1工期要求本合同约定的沥青路面工程工期为【】日，自工程开工之日起计算。4.2工程进度报告承包人应按照合同约定的时间向发包人提交工程进度报告，报告内容包括但不限于：工程完成情况、工程量、工程进度、存在的问题及解决措施等。4.3工期延误与提前完成（1）如因承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。（2）如因发包人原因导致工期延误，发包人应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。（3）如工程提前完成，双方可协商提前验收，并根据实际完成时间调整合同价款。五、质量控制与验收5.1质量控制标准本合同约定的沥青路面工程质量控制标准应符合国家、行业和地方的相关法律法规、技术标准及设计文件的要求。5.2验收程序与要求（1）验收程序：工程完成后，承包人应按照合同约定的验收程序组织验收，发包人或其委托的第三方机构对工程进行验收。（2）验收要求：工程验收合格后，双方签署验收报告，作为工程付款和质量保证的依据。如验收不合格，承包人应按照合同约定的程序进行整改，直至验收合格。5.3质量问题与争议解决如在工程验收过程中发现质量问题，双方应立即协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。八、违约责任与赔偿8.1违约行为与责任（1）如承包人未按照合同约定完成工程，应按照合同约定的违约金计算方式向发包人支付违约金。（2）如发包人未按照合同约定支付价款，应按照合同约定的违约金计算方式向承包人支付违约金。（3）如一方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。8.2违约赔偿的计算与支付违约赔偿金按照合同约定的计算方式进行计算，赔偿金支付方式如下：（1）违约方应在违约行为发生后的【】天内向守约方支付违约金。（2）违约方支付违约金后，仍应承担违约造成的损失赔偿责任。8.3违约争议的解决如双方在违约责任与赔偿方面产生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。九、争议解决方式9.1争议解决的方式本合同争议解决方式如下：（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。（3）如仲裁仍不能解决争议，任何一方均有权向合同约定的法院提起诉讼。9.2调解与仲裁（1）如双方同意调解，调解不成的情况下，方可向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。（2）仲裁机构的选择：双方同意选择【】仲裁机构进行仲裁。（3）仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3法律适用与诉讼地点（1）本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。（2）如双方同意在合同签订地以外的地点进行诉讼，则诉讼地点为【】。十、合同的履行与维护10.1合同履行的义务与责任（1）承包人应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。（2）发包人应按照合同约定支付价款，并保证工程所需材料的供应。10.2合同维护与保障（1）双方应共同维护合同的履行，确保工程顺利进行。（2）双方应互相提供必要的协助，保障合同的正常履行。10.3合同的暂停与终止（1）如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商暂停或终止合同。（2）合同暂停或终止后，双方应按照合同约定的程序处理后续事宜。十一、一般条款11.1适用法律与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2合同的有效性与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质量保证金支付完毕后终止。11.3附加条款与附件本合同附件包括：（1）工程设计文件；（2）工程量清单；（3）其他双方认为应当作为附件的文件。十二、不可抗力12.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的应对与通知如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取合理的措施减少损失。12.3不可抗力事件的后果与处理（1）如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决。（2）如不可抗力事件导致合同延期，双方应协商调整合同履行时间。十三、合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序（1）如双方同意转让合同，转让应书面通知对方，并经对方同意。（2）转让合同应符合国家法律法规及行业相关规定。13.2分包的限制与要求（1）承包人不得将合同的全部或主要部分分包给第三方。（2）如承包人确需分包，应事先征得发包人同意，并按照合同约定的程序进行。13.3分包合同的争议解决分包合同的争议解决应按照分包合同的约定进行，如有约定不明确的情况，可第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的任何个人、团体或机构，包括但不限于中介方、监理方、验收方、争议解决机构等。1.2第三方职责第三方介入后，其职责包括但不限于：（1）中介方：提供信息咨询、协调沟通、促进双方合作等。（2）监理方：对工程质量、进度、安全等进行监督控制。（3）验收方：对工程完成情况进行评估，确保工程符合合同约定。（4）争议解决机构：对合同争议进行调解、仲裁或诉讼。二、第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲乙方在合同中约定第三方的介入程序，包括但不限于：（1）甲乙方选择第三方；（2）第三方接受委托并签订委托协议；（3）第三方履行合同义务；（4）第三方提交报告或建议。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲乙方同意第三方的介入；（2）第三方具备相关资质和能力；（3）第三方介入不违反相关法律法规；（4）第三方介入不损害双方合法权益。三、第三方责任与权益3.1第三方责任第三方应按照合同约定履行其职责，如因第三方原因导致合同纠纷，第三方应承担相应的责任。3.2第三方权益第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务保障。四、第三方责任限额4.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中对甲乙方造成的损失承担的最高赔偿金额。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应由甲乙方在合同中约定，并明确第三方在何种情况下承担限额责任。4.3第三方责任限额的赔偿如第三方因履行合同造成甲乙方损失，第三方应按照合同约定的责任限额进行赔偿。五、第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方第三方在履行合同过程中，应保持与甲乙方的独立关系，不得偏袒任何一方。5.2第三方与分包方如第三方介入分包合同，第三方与分包方之间的关系应由双方另行约定。5.3第三方与监理方、验收方等第三方与监理方、验收方等之间的关系应由甲乙方在合同中明确。六、第三方介入后的合同变更6.1第三方介入导致合同变更如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙方应按照合同约定的程序进行变更。6.2第三方介入后的合同补充如第三方介入需要补充合同内容，甲乙方应签订补充协议，明确双方的权利义务。七、第三方介入的争议解决7.1第三方介入争议的解决如双方在第三方介入过程中产生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。7.2第三方作为争议解决机构的争议解决如第三方作为争议解决机构产生争议，双方应按照争议解决机构的约定进行解决。八、第三方介入的终止与解除8.1第三方介入的终止第三方介入终止的条件应由甲乙方在合同中约定。8.2第三方介入的解除如双方同意解除第三方介入，应签订解除协议，明确双方的权利义务。九、其他相关条款9.1甲乙方应确保第三方在履行合同过程中的合法权益。9.2甲乙方应承担第三方介入所产生的相关费用。9.3第三方在履行合同过程中应遵守相关法律法规，不得损害社会公共利益。十、合同的转让与分包10.1第三方介入不影响甲乙方对合同的转让与分包。10.2甲乙方在转让或分包合同时，应确保第三方权益不受损害。十一、不可抗力11.1第三方介入不免除甲乙方对不可抗力事件的应对责任。11.2甲乙方应与第三方共同应对不可抗力事件，减少损失。十二、一般条款12.1适用法律与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2合同的有效性与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质量保证金支付完毕后终止。12.3附加条款第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：包括施工图、设计说明书、技术规范等，用于指导工程施工。2.工程量清单：详细列出工程项目的数量、单价和总价，作为工程计价和支付的依据。3.合同协议书：双方对合同内容的确认和承诺，具有法律效力。4.中标通知书：确认乙方中标并同意签订合同的文件。5.投标文件：乙方为争取中标而提交的文件，包括技术方案、报价等。6.履约保证金：乙方为保证合同履行而提交的保证金。7.支付担保函：甲方为保证支付合同价款而提交的担保函。8.分包协议：如甲方同意乙方分包，双方签订的分包协议。9.补充协议：双方对原合同内容的补充和修改。10.质量保证协议：乙方对工程质量的承诺和保证。11.安全施工协议：乙方对工程安全的承诺和保证。12.竣工图纸：工程竣工后的图纸，用于工程验收和后期维护。13.验收报告：工程验收合格后，双方