2024年度建设工程施工合同（标的：某市区道路拓宽工程）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程施工合同（标的：某市区道路拓宽工程）本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条施工质量标准5.1工程质量要求5.2质量保证措施第六条施工安全6.1安全要求6.2安全事故处理第七条材料和设备7.1材料供应7.2设备供应第八条技术交底和验收8.1技术交底8.2工程验收8.3竣工资料第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：某市区人民政府1.1.2地址：某市区中心街道1号1.1.3联系人：1.1.4联系电话：138001380001.2承包人1.2.1名称：某建筑工程有限公司1.2.2地址：某市经济开发区的建设路1号1.2.3联系人：1.2.4联系电话二条工程概况2.1工程名称：某市区道路拓宽工程2.2工程地点：某市区规划一路2.3工程规模：全长约5公里，宽度拓宽至40米2.4工程内容：道路拓宽、排水系统改造、交通标志标线、照明设施等第三条合同金额3.1合同总价：人民币捌仟万元整（￥80,000,000）3.2付款方式：按工程进度分阶段支付3.3付款进度：3.3.1工程开工后15日内，支付合同总价30%的预付款；3.3.2工程进度达到50%时，支付合同总价30%的进度款；3.3.3工程进度达到80%时，支付合同总价20%的进度款；3.3.4工程验收合格后，支付合同总价10%的尾款。第四条合同工期4.1开工日期：2024年3月1日4.2竣工日期：2024年10月30日4.3工期延误：4.3.1因不可抗力原因导致工期延误，双方协商解决；4.3.2因承包人原因导致工期延误，每延误一天，承包人应支付合同总价0.5%的违约金。第五条施工质量标准5.1工程质量要求：符合《城市道路工程质量验收标准》（GB502422002）及《某市区道路拓宽工程设计文件》的要求。5.2质量保证措施：5.2.1承包人应按照设计文件和施工规范进行施工；5.2.2承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量；5.2.3承包人应定期对施工现场进行自检、互检和专检，确保工程质量；5.2.4承包人应接受发包人及有关部门的检查和监督，对检查提出的整改要求及时整改。第六条施工安全6.1安全要求：6.1.1承包人应按照《建设工程施工现场安全管理规定》（建设部令第83号）进行施工；6.1.2承包人应建立健全安全生产责任制度，明确安全生产责任人；6.1.3承包人应定期对施工现场进行安全检查，消除安全隐患；6.1.4承包人应做好施工现场的交通、环境保护和安全防护措施。6.2安全事故处理：6.2.1发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施组织救援；6.2.2承包人应按照事故调查处理程序，及时向有关部门报告，并配合做好事故调查处理工作；6.2.3安全事故的处理结果应报告发包人。第八条技术交底和验收8.1技术交底8.1.1在工程开工前，发包人应组织承包人、设计单位等进行技术交底，明确工程质量、安全、进度等方面的要求；8.1.2承包人应充分理解设计文件和施工图纸，如有疑问，应及时提出，由设计单位进行解释；8.1.3技术交底会议纪要应由发包人、承包人和设计单位共同签署，并作为合同附件。8.2工程验收8.2.1工程验收分为分部验收和总体验收；8.2.2分部验收应在分部工程完成后进行，由发包人、承包人和设计单位共同参加；8.2.3总体验收应在工程竣工后进行，由发包人、承包人和有关部门共同参加；8.2.4工程验收不合格的，承包人应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。8.3竣工资料8.3.1承包人应按照有关法律法规和合同约定，编制完整的竣工资料，并提交给发包人；8.3.2竣工资料应包括施工图纸、设计变更、施工记录、质量检测报告、验收报告等；8.3.3发包人应妥善保管竣工资料，以备不时之需。第九条合同变更9.1变更条件9.1.1合同履行过程中，如遇不可抗力、设计变更等原因，需要变更合同内容的，经双方协商一致，可以签订变更协议；9.1.2合同变更应书面形式进行，并由双方签字盖章确认。9.2变更程序9.2.1提出变更的一方应向对方提交书面变更申请，说明变更的原因、内容、影响等；9.2.2双方应对变更申请进行协商，如有争议，可通过友好协商解决；9.2.3协商一致后，双方应签订变更协议，并按照变更协议执行。第十条违约责任10.1发包人违约10.1.1发包人未按约定支付预付款、进度款、尾款的，每延误一天，应支付合同总价0.5%的违约金；10.1.2发包人未按约定提供施工条件的，造成工期延误的，应承担由此增加的费用和（或）工期延误的损失；10.1.3发包人未按约定提供原材料、设备等，造成工期延误的，应承担由此增加的费用和（或）工期延误的损失。10.2承包人违约10.2.1承包人未按约定工期完成工程的，每延误一天，应支付合同总价0.5%的违约金；10.2.2承包人未按约定质量标准完成工程的，应承担返工、补强等费用；10.2.3承包人未按约定提供工程资料的，应承担由此增加的费用和（或）工期延误的损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼11.2.1双方同意，仲裁或诉讼是解决争议的最终方式；11.2.2无论在任何时间，一旦任何一方提起仲裁或诉讼，则双方均应遵守仲裁或诉讼的裁决。第十二条合同解除12.1解除条件12.1.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等原因，使合同无法继续履行的，任何一方均可提出解除合同；12.1.2双方协商一致，可以解除合同。12.2解除程序12.2.1提出解除的一方应向对方提交书面解除申请，说明解除的原因、条件等；12.2.2双方应对解除申请进行协商，如有争议，可通过友好协商解决；12.2.3协商一致后，双方应签订解除协议，并按照解除协议执行。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效；13.1.2合同生效后，双方第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入14.1第三方概念14.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关的其他单位或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。14.1.2第三方介入是指第三方根据合同约定或法律授权，参与合同的履行、监督、检查、验收等环节。14.2第三方责任14.2.1第三方应按照合同约定或法律法规要求，履行其职责，并对其提供的产品或服务的质量、安全、进度等承担责任。14.2.2第三方如未按约定或法律规定履行其职责，导致合同义务未能履行或造成损失的，应承担相应的违约责任或侵权责任。14.3第三方权利14.3.1第三方有权根据合同约定或法律法规要求，对合同履行情况进行监督、检查和验收。14.3.2第三方有权要求甲乙方提供与工程有关的资料、信息，甲乙方应予以配合。14.4第三方与其他各方的关系14.4.1第三方与甲乙方是平等的主体，相互之间不存在隶属或控制关系。14.4.2第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间合同的履行。14.4.3第三方如与甲乙方有合同关系，其权利义务由合同约定，不受本合同约束。14.5第三方责任限额14.5.1甲乙方根据本合同有第三方介入时，应明确第三方的责任限额，包括但不限于质量、安全、进度等方面的责任。14.5.2第三方责任限额应在合同中具体明确，以免发生争议。14.5.3甲乙方应确保第三方的责任限额不超出其赔偿能力，以免影响合同的履行。14.6第三方介入的额外条款14.6.1甲乙方应与第三方签订相关的补充协议，明确第三方的权利义务、责任限额等内容。14.6.2甲乙方应将第三方介入的相关条款，包括但不限于第三方概念、责任、权利、责任限额等，明确写入本合同。14.6.3甲乙方应确保第三方的介入不影响本合同的履行，并避免产生合同争议。第十五条第三方违约处理15.1第三方如违约，甲乙方应与第三方协商解决，如协商不成，甲乙方均有权向法院提起诉讼。15.2第三方如因违约导致甲乙方损失，甲乙方有权要求第三方赔偿，包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等。15.3甲乙方应根据合同约定或法律法规要求，履行对第三方的权利义务，包括但不限于支付款项、提供资料等。第十六条第三方权益保护16.1甲乙方应保护第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。16.2甲乙方应确保第三方的权益在工程履行过程中不受损害，如发现有损害第三方权益的行为，应立即制止并采取措施予以纠正。16.3甲乙方应协助第三方维护其合法权益，如第三方权益受到侵害，甲乙方应提供必要的帮助和支持。第十七条第三方资料和信息保密17.1甲乙方应保证第三方的资料和信息的安全，不得泄露给无关第三方。17.2甲乙方应按照合同约定或法律法规要求，对第三方的资料和信息进行保密，如因泄露导致第三方损失的，甲乙方应承担相应的责任。17.3甲乙方应在合同中明确第三方的资料和信息的保密期限，以确保第三方的隐私和商业秘密得到保护。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：某市区道路拓宽工程设计文件附件二：某市区道路拓宽工程施工图纸附件三：某市区道路拓宽工程工程量清单附件四：某市区道路拓宽工程施工组织设计附件五：某市区道路拓宽工程施工进度计划附件六：某市区道路拓宽工程质量保证措施附件七：某市区道路拓宽工程施工安全措施附件八：某市区道路拓宽工程环境保护措施附件九：某市区道路拓宽工程合同价款支付申请表附件十：某市区道路拓宽工程变更申请表附件十一：某市区道路拓宽工程验收申请表附件十二：某市区道路拓宽工程违约金计算公式附件十三：某市区道路拓宽工程质量检测报告附件十四：某市区道路拓宽工程安全事故调查报告附件详细要求和说明：1.设计文件：应包括工程设计说明书、设计图纸、设计计算书等，需经相关部门审核批准。3.工程量清单：应列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，作为合同价款的基础。4.施工组织设计：应包括施工方案、施工方法、施工进度计划、施工现场管理等，确保施工顺利进行。6.质量保证措施：应包括质量管理体系、质量控制措施、质量验收标准等，确保工程质量。7.施工安全措施：应包括安全管理制度、安全防护措施、应急预案等，确保施工安全。8.环境保护措施：应包括环境保护制度、环保设施、环保措施等，确保施工过程中的环境保护。9.合同价款支付申请表：用于申请支付合同价款，包括支付金额、支付理由等。10.变更申请表：用于提出合同变更申请，包括变更内容、变更理由等。11.验收申请表：用于申请工程验收，包括验收内容、验收标准等。12.违约金计算公式：用于计算违约金，明确违约行为的赔偿标准。13.质量检测报告：用于检测工程质量，包括检测项目、检测结果等。14.安全事故调查报告：用于调查安全事故，包括事故原因、事故经过、责任认定等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙双方未按约定时间履行合同义务；2.甲乙双方未按约定质量标准完成工程；3.甲乙双方未按约定支付价款或费用；4.甲乙双方未按约定提供施工条件或材料、设备；5.甲乙双方未按约定进行工程变更；6.甲乙双方未按约定进行工程验收；7.甲乙双方未按约定处理安全事故；8.甲乙双方未按约定保密第三方的资料和信息；9.甲乙双方未按约定履行合同中的其他义务。违约责任认定标准：1.按合同约定或法律法规规定，违约方应承担违约责任；2.违约方的违约行为导致工程质量、安全、进度等方面的损失，应承担相应的赔偿责任；3.违约方的违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方支付违约金；4.违约方的违约行为涉及法律法规规定的违法行为，应承担相应的法律责任。示例说明：1.若甲乙双方未按约定时间完成工程，导致工程进度延误，应按照违约金计算公式支付违约金；2.若甲乙双方未按约定质量标准完成工程，导致工程质量不合格，应承担返工、补强等费用；3.若甲乙双方未按约定支付价款或费用，导致第三方无法正常施工，应承担由此产生的额外费用。全文完。2024年度建设工程施工合同（标的：某市区道路拓宽工程）1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程标的第二条合同签订及生效2.1签订日期2.2合同生效条件2.3合同有效期第三条工程范围及内容3.1工程概述3.2工程地点3.3工程规模3.4工程质量标准第四条工程进度及时间表4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3各阶段工程进度计划第五条合同价款及支付5.1合同总价5.2支付方式5.3进度付款5.4竣工结算5.5付款条件第六条工程变更及调整6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程变更价款调整第七条工程质量及保修7.1工程质量要求7.2质量检验程序7.3质量问题处理7.4工程保修期第八条安全生产及环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求及措施第九条违约责任及赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3仲裁或诉讼时效第十一条合同的解除和终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密期限12.3违约泄露的赔偿第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同的修改和补充14.2合同的转让14.3合同的继承14.4合同的解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方甲方：某市区人民政府1.2承包方乙方：某建筑工程集团有限公司1.3工程标的本合同标的为某市区道路拓宽工程，工程包括但不限于：路基工程、路面工程、交通工程、排水工程、照明工程等。第二条合同签订及生效2.1签订日期本合同签订日期为2024年1月1日。2.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.3合同有效期本合同有效期为自合同生效之日起至合同约定的工程竣工并验收合格之日止。第三条工程范围及内容3.1工程概述某市区道路拓宽工程，全长约公里，主要包括等内容。3.2工程地点某市区路。3.3工程规模按照甲方提供的工程设计文件和工程量清单确定。3.4工程质量标准按照国家标准《城市道路工程施工及验收规范》执行。第四条工程进度及时间表4.1工程开工日期本工程开工日期为2024年3月1日。4.2工程竣工日期本工程竣工日期为2024年12月31日。4.3各阶段工程进度计划详见附件《工程进度计划》。第五条合同价款及支付5.1合同总价本合同总价为一亿人民币（￥100,000,000元）。5.2支付方式甲方支付乙方工程款项的方式为进度付款和竣工结算。5.3进度付款进度付款按照乙方实际完成的工程量计算，支付比例为80%。5.4竣工结算工程竣工并验收合格后，按照实际完成的工程量进行竣工结算。5.5付款条件乙方按合同约定完成工程，并经甲方验收合格后，甲方按照本合同约定的付款方式支付乙方工程款项。第六条工程变更及调整6.1工程变更范围工程变更范围包括但不限于：工程设计变更、工程量增减、工程进度调整等。6.2工程变更程序（1）乙方提出工程变更申请，并提供详细的变更内容和理由；（2）甲方对乙方提出的工程变更申请进行审核，并在接到申请后14日内给予答复；（3）经甲方批准后，乙方按照甲方批准的变更内容进行施工。6.3工程变更价款调整工程变更导致合同总价发生变化的，双方应当按照变更后的工程总价重新签订补充协议。第八条安全生产及环保8.1安全生产要求乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。8.2安全事故处理乙方发生安全事故的，应立即报告甲方，并按照国家和地方的有关规定及时处理。8.3环保要求及措施乙方应遵守国家环保法律、法规，严格按照环保设计要求进行施工，确保工程环保指标达到国家标准。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为双方履行合同过程中，任何一方违反合同约定，均应承担违约责任。9.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×1%。9.3赔偿金额计算赔偿金额根据乙方违约程度、甲方损失程度等因素确定。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为合同签订地。10.3仲裁或诉讼时效双方在合同履行过程中发生的争议，自争议发生之日起1年内向人民法院提起诉讼，超过该时效的，守约方不再享有诉讼权。第十一条合同的解除和终止11.1合同解除条件一方严重违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。11.2合同终止条件工程竣工并验收合格，本合同即终止。11.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。第十二条保密条款12.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密期限保密期限为合同终止后5年。12.3违约泄露的赔偿泄露保密信息的一方应向守约方支付违约金，违约金为泄露信息造成的损失金额的两倍。第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的修改和补充合同的修改和补充必须经双方协商一致，并以书面形式签订。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3合同的继承本合同在有效期内，如一方发生合并、分立、解散等情形，本合同对继受方继续有效。14.4合同的解除一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方介入情形（1）第三方作为咨询、监理、检测等机构，对工程提供专业服务；（2）第三方作为材料供应商、设备供应商，提供工程施工所需的材料和设备；（3）第三方作为施工分包商，参与工程的部分施工内容；（4）其他与工程有关联的第三方主体。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额的确定第三方责任限额包括但不限于第三方主体的赔偿能力、合同金额、工程风险等因素。具体责任限额由甲乙双方根据实际情况商定，并在合同中明确。2.2第三方责任限额的调整第三方责任限额在合同履行过程中发生变化的，甲乙双方应协商调整，并在合同中予以明确。第三条第三方介入的协调和管理3.1第三方协调甲乙双方应共同协调第三方主体的工作，确保第三方主体按照合同约定履行义务。3.2第三方管理甲乙双方应对第三方主体的施工质量、进度、安全等方面进行监督管理，确保工程顺利进行。第四条第三方违约责任4.1第三方违约第三方主体违反合同约定，导致工程受到影响或损失的，第三方主体应承担相应的违约责任。4.2第三方违约赔偿第三方主体违约造成损失的，第三方主体应向甲乙双方支付违约金，违约金计算方式为：损失金额×1%。第五条第三方侵权责任5.1第三方侵权第三方主体在施工过程中侵犯他人合法权益，导致甲乙双方受到索赔或处罚的，第三方主体应承担相应的侵权责任。5.2第三方侵权赔偿第三方主体侵权造成损失的，第三方主体应向甲乙双方支付赔偿金，赔偿金计算方式为：损失金额×2%。第六条第三方保险6.1第三方保险第三方主体应为其施工过程中可能产生的损害购买保险，并保证保险的有效性和完整性。6.2第三方保险理赔第三方主体在施工过程中发生事故，造成损失的，应按照保险合同约定向保险公司提出理赔申请。第七条第三方退出7.1第三方退出条件第三方主体在合同履行过程中，因故需要退出的，应提前30日通知甲乙双方。7.2第三方退出后的处理第三方主体退出后，应按照甲乙双方的要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。第八条第三方与甲乙方的关系8.1第三方与甲方关系第三方主体与甲方之间的权利义务，依照第三方主体与甲方签订的合同确定。8.2第三方与乙方关系第三方主体与乙方之间的权利义务，依照第三方主体与乙方签订的合同确定。第九条第三方介入的合同变更9.1第三方介入合同变更第三方主体介入本合同的，应与甲乙双方签订补充协议，明确双方的权利义务。9.2第三方介入合同变更程序第三方主体与甲乙双方签订补充协议后，应按照本合同约定的程序进行合同变更。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入争议解决方式第三方主体与甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2第三方介入争议解决地点第三方主体与甲乙双方争议解决的地点为合同签订地。第十一条第三方介入的违约责任及赔偿11.1第三方介入违约