二零二四年某火力发电厂建设总承包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年某火力发电厂建设总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3合同主体之间的合作关系第二条合同范围及建设内容2.1合同范围2.2建设内容2.3建设标准和要求第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整机制3.3支付方式及时间第四条合同工期及进度安排4.1合同工期4.2进度安排4.3工期延误及延长第五条合同的履行与验收5.1合同履行5.2验收标准及程序5.3验收结果的处理第六条技术支持和培训6.1技术支持6.2培训内容和方法6.3技术培训费用第七条质量保修及售后服务7.1质量保修7.2售后服务7.3质量问题的处理第八条合同变更和解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更和解除的费用处理第九条违约责任及赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额及支付方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁费用第十一条合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款的赔偿第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决13.3适用法律的解释第十四条其他条款14.1合同的翻译14.2合同的副本14.3附加条款及附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3合同主体之间的合作关系本合同签订后，甲方与乙方形成委托与被委托的关系。乙方按照本合同的约定，完成火力发电厂项目的建设任务，并保证项目的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。甲方按照本合同的约定，向乙方支付合同价款，并提供必要的工作条件和协作。第二条合同范围及建设内容2.1合同范围本合同范围包括但不限于火力发电厂的土建工程、安装工程、设备采购与安装、调试、验收、培训、质保等全部建设内容。2.2建设内容建设内容包括但不限于：（1）火力发电厂主体工程，包括锅炉、汽轮机、发电机等主要设备的安装；（2）辅助工程，包括供水、供电、供气、排水、通风等设施的建设和安装；（3）环保工程，包括脱硫、脱硝、除尘等设施的建设；（4）其他与火力发电厂建设相关的工程。2.3建设标准和要求乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定，完成火力发电厂的建设。同时，乙方应满足甲方提出的特殊要求，并按照甲方的指导进行建设。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整机制合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。3.3支付方式及时间甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体的支付方式及时间为：（1）合同签订后【】天内，支付合同总额的【】%；（2）工程进度达到【】%时，支付合同总额的【】%；（3）工程验收合格后【】天内，支付合同总额的【】%；（4）质保期内，如有质量问题，按照甲方的实际损失计算赔偿，并由乙方支付。第四条合同工期及进度安排4.1合同工期本合同约定的工期为【】个月，自合同签订之日起计算。4.2进度安排乙方应按照本合同约定的工期和进度安排，完成火力发电厂的建设。具体进度安排由双方另行签订补充协议。4.3工期延误及延长如乙方原因导致工期延误，应按照本合同约定的违约责任进行赔偿。如因不可抗力等不可归责于乙方的原因导致工期延误，双方应协商延长工期。第五条合同的履行与验收5.1合同履行乙方应按照本合同的约定，全面履行合同义务。甲方应按照本合同的约定，提供必要的工作条件和协作。5.2验收标准及程序火力发电厂的验收标准及程序应符合国家和行业的相关法律法规、标准、规范和规定。验收程序包括初步验收、调试验收和竣工验收。5.3验收结果的处理验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内完成整改。整改后仍不合格的，甲方有权按照本合同约定的违约责任要求乙方承担相应的赔偿责任。第六条技术支持和培训6.1技术支持乙方应为本项目的建设提供必要的技术支持，确保火力发电厂的建设和运行符合国家和行业的相关标准、规范和规定。6.2培训内容和方法乙方应对甲方人员进行技术培训，培训内容包括设备操作、维护和管理等。培训方法包括理论培训和实践操作。6.3技术培训费用技术培训费用包含在合同价格内。具体的培训费用按照双方另行签订的补充协议执行。第八条合同变更和解除8.1合同变更任何一方提出合同变更，应书面通知对方，并说明变更的内容和理由。合同变更应经双方协商一致，并签订补充协议。8.2合同解除在合同履行过程中，任何一方提出解除合同，应书面通知对方。合同解除应经双方协商一致，并签订解除协议。8.3变更和解除的费用处理合同变更或解除导致的额外费用，由变更或解除方承担。具体费用的计算和支付，按照双方另行签订的补充协议执行。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定的标准等。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担费用等。9.3赔偿金额及支付方式赔偿金额根据违约方的违约程度和造成的损失程度确定。赔偿金额的支付方式按照双方另行签订的补充协议执行。第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构选择调解的，由双方共同选定一名调解员进行调解。选择仲裁的，由双方共同选定一家仲裁委员会进行仲裁。选择诉讼的，向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3诉讼或仲裁费用诉讼或仲裁费用按照相关法律法规和仲裁机构的规定执行。败诉方承担胜诉方的诉讼或仲裁费用。第十一条合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件按照双方另行签订的补充协议执行。11.3合同解除条件合同解除条件按照双方另行签订的补充协议执行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起【】年止。12.3违约保密条款的赔偿违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方发生的争议，按照本合同第十条的规定进行解决。13.3适用法律的解释本合同所称的法律，指中华人民共和国法律、法规、规章及司法解释等。第十四条其他条款14.1合同的翻译14.2合同的副本本合同一式【】份，甲乙双方各执【】份，具有同等法律效力。14.3附加条款及附件本合同附件及补充协议、修正案等，为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他法人、自然人或其他组织的行为。第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设备供应商、材料供应商等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：（1）为本项目提供咨询、设计、监理等服务的单位或个人；（2）为本项目提供设备、材料、技术等产品的供应商；（3）参与本项目建设的施工单位、分包单位和其他协作单位；（4）与本项目有合同关系或其他利害关系的单位或个人。第二条第三方介入的责任和义务2.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其合同义务，确保其提供的产品和服务符合合同要求和质量标准。2.2第三方义务第三方应遵守合同的保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密和市场信息。第三方应对其行为产生的后果承担责任。第三条第三方介入的协调和管理3.1第三方协调甲乙双方应共同协调第三方的工作，确保项目顺利进行。甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和指导。3.2第三方管理甲乙双方应建立健全第三方管理制度，包括但不限于第三方选定、考核、支付、变更等环节。第三方管理的具体办法由甲乙双方另行签订补充协议。第四条第三方介入的变更和解除4.1第三方变更如需变更第三方，应经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。变更第三方不影响本合同的履行。4.2第三方解除如需解除第三方，应经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。解除第三方不影响本合同的履行。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约第三方如发生违约行为，应承担违约责任。具体违约责任由甲乙双方根据实际情况确定。5.2第三方违约的赔偿第三方如发生违约行为，应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。具体赔偿金额和方式由甲乙双方另行签订补充协议。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方争议解决6.2第三方争议解决机构选择调解的，由甲乙双方共同选定一名调解员进行调解。选择仲裁的，由甲乙双方共同选定一家仲裁委员会进行仲裁。选择诉讼的，向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的费用和支付7.1第三方费用第三方介入的费用包括但不限于咨询费、设计费、监理费、设备采购费、材料费等。具体费用的计算和支付按照甲乙双方另行签订的补充协议执行。7.2第三方支付甲乙双方应按照约定的时间和比例向第三方支付费用。支付方式按照甲乙双方另行签订的补充协议执行。第八条第三方介入的权益保护8.1第三方权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。8.2第三方权益的维护如第三方权益受到损害，甲乙双方应协助第三方维护其权益。第九条第三方介入的合同变更和解除9.1第三方合同变更如需变更与第三方的合同，应经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。9.2第三方合同解除如需解除与第三方的合同，应经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。第十条第三方介入的违约赔偿10.1第三方违约赔偿第三方如发生违约行为，应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。具体赔偿金额和方式由甲乙双方另行签订补充协议。10.2第三方违约的支付第三方如发生违约行为，应按照甲乙双方另行签订的补充协议支付违约金或其他赔偿费用。第十一条第三方介入的权益转让11.1第三方权益转让第三方如将其合同权益转让给其他单位或个人，应经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。11.2第三方权益转让的限制第三方在转让其合同权益前，应清偿其对甲乙双方的债务。第三方不得将其合同权益转让给与甲乙双方有合同关系或其他利害关系的单位或个人。第十二条第三方介入的合同副本和通知12.1第三方合同副本甲乙双方应向第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件：包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等。2.项目批准文件：包括但不限于项目可研报告、项目核准批复、项目选址意见书等。3.技术规格书：包括但不限于设备技术参数、性能指标、操作维护要求等。4.施工图纸：包括但不限于土建施工图、设备安装图、电气安装图等。5.设备采购合同：包括但不限于设备名称、型号、数量、价格、交货时间等。6.材料采购合同：包括但不限于材料名称、型号、数量、价格、交货时间等。7.施工合同：包括但不限于施工范围、施工标准、施工期限、施工费用等。8.监理合同：包括但不限于监理范围、监理标准、监理费用、监理期限等。9.培训计划和方案：包括但不限于培训内容、培训时间、培训地点、培训费用等。10.质量保证和售后服务承诺：包括但不限于质保期限、质保范围、售后服务内容、售后服务费用等。11.进度计划和时间表：包括但不限于项目各阶段的时间节点、进度安排、里程碑等。12.安全文明施工方案：包括但不限于施工安全、环境保护、文明施工等。13.保密协议：包括但不限于保密内容、保密期限、违约责任等。14.争议解决机制：包括但不限于争议解决方式、争议解决机构、诉讼或仲裁费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约：（1）不按时支付工程款；（2）提供的工作条件不符合合同约定；（3）擅自变更或解除合同；（4）泄露承包方的商业秘密。责任认定：（1）逾期支付工程款的，承包方有权要求发包方支付逾期付款利息；（2）提供的工作条件不符合合同约定的，承包方有权要求发包方改正；（3）擅自变更或解除合同的，承包方有权要求发包方承担违约责任；（4）泄露商业秘密的，承包方有权要求发包方承担保密责任。2.承包方违约：（1）不按时交付工程；（2）施工质量不符合合同约定；（3）擅自变更或解除合同；（4）泄露发包方的商业秘密。责任认定：（1）逾期交付工程的，承包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）施工质量不符合合同约定的，承包方应承担质量保证责任，包括但不限于返工、整改、赔偿损失等；（3）擅自变更或解除合同的，承包方应承担违约责任；（4）泄露商业秘密的，承包方应承担保密责任。3.第三方违约：（1）不按时交付产品或服务；（2）产品质量或服务不符合合同约定；（3）擅自变更或解除合同；（4）泄露甲乙双方的商业秘密。责任认定：（1）逾期交付产品或服务的，第三方应承担违约责任；（2）产品质量或服务不符合合同约定的，第三方应承担质量保证责任；（3）擅自变更或解除合同的，第三方应承担违约责任；（4）泄露商业秘密的，第三方应承担保密责任。全文完。二零二四年某火力发电厂建设总承包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3火力发电厂1.4建设总承包第二条合同范围与工程内容2.1工程设计2.2设备采购2.3施工安装2.4调试与验收2.5其他相关工作第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付条款3.3价格调整3.4预付款3.5进度付款3.6竣工付款3.7质量保证金第四条合同履行期限与进度4.1合同开始日期4.2合同竣工日期4.3关键节点进度4.4工期延误4.5工期提前第五条工程质量与标准5.1质量要求5.2质量控制5.3质量验收5.4质量保证5.5质量争议的处理第六条技术资料与知识产权6.1技术资料提供6.2知识产权保护6.3技术培训第七条安全生产与环保要求7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求7.4安全事故处理第八条合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力通知第十二条合同的生效、暂停与终止12.1合同生效条件12.2合同暂停12.3合同终止第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条其他条款14.1合同的附件14.2合同的修订14.3合同的转让14.4合同解除后的处理14.5法律适用14.6争议解决地点14.7合同语言14.8其他约定第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.4建设总承包：指承包方按照合同约定，承担项目的设计、设备采购、施工安装、调试与验收等全部工作，并向业主交付符合合同约定质量、功能和性能要求的项目的合同方式。第二条合同范围与工程内容2.1工程设计：承包商按照合同约定进行项目的初步设计、施工图设计及设备材料采购等工作，并承担相应的设计责任。2.2设备采购：承包商负责根据项目需要采购所需的设备及材料，并承担设备的质量、交付及售后服务责任。2.3施工安装：承包商按照合同约定进行项目的施工安装工作，并承担施工安装的质量、安全责任。2.4调试与验收：承包商负责项目的调试与验收工作，确保项目满足合同约定的性能指标和技术要求。2.5其他相关工作：包括但不限于项目的技术支持、培训、售后服务等。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价：合同总价是指承包商完成本项目所涉及的所有工作内容，按照合同约定应得到的全部价款，包括但不限于设计费、设备采购费、施工安装费、调试与验收费等。3.2支付条款：业主按照合同约定的付款节点和比例向承包商支付合同价款。3.3价格调整：合同执行过程中，由于市场行情变化、政策调整等因素导致合同价款需要调整的，双方按照合同约定的价格调整条款进行调整。3.4预付款：合同签订后，业主向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款。3.5进度付款：承包商按照合同约定的进度完成相应工作后，业主按照合同约定的比例支付进度款。3.6竣工付款：项目验收合格后，业主向承包商支付合同总价剩余的款项。3.7质量保证金：承包商按照合同约定向业主支付质量保证金，以确保项目质量。第四条合同履行期限与进度4.1合同开始日期：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同开始日期为xxxx年xx月xx日。4.2合同竣工日期：项目验收合格并交付业主使用的日期为合同竣工日期，合同竣工日期为xxxx年xx月xx日。4.3关键节点进度：双方在合同中约定项目的重要节点进度，包括但不限于设计完成时间、设备交付时间、施工完成时间等。4.4工期延误：由于承包商原因导致项目不能按照合同约定的时间节点完成，构成工期延误。4.5工期提前：由于承包商原因导致项目提前完成，按照合同约定进行相应的奖励或结算。第五条工程质量与标准5.1质量要求：项目应满足国家及行业的相关质量标准和要求，确保项目的安全、可靠、经济、环保。5.2质量控制：承包商应建立健全的质量管理体系，对项目的质量进行控制，确保项目质量满足合同约定。5.3质量验收：项目完成后，由业主组织的验收小组对项目进行验收，确认项目满足合同约定的质量要求。5.4质量保证：承包商对项目质量承担永久责任，自项目竣工验收合格之日起，对项目实行质保期内保修。5.5质量争议的处理：对于项目的质量争议，双方按照合同约定的争议解决方式进行处理。第六条技术资料与知识产权6.1技术资料提供：承包商应按照合同约定向业主提供完整的技术资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、操作手册等。6.2知识产权保护：双方对合同执行过程中产生的知识产权进行保护，未经对方书面同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。6.3技术培训：承包商应按照合同约定对业主人员进行技术培训，确保业主人员能够熟练操作和维护项目。第八条合同变更与解除8.1合同变更：合同执行过程中，由于不可抗力、政策调整、法律法规变化等原因导致合同内容需要变更的，双方协商一致后可以变更合同。8.2合同解除：合同执行过程中，发生不可抗力事件或其他导致合同无法继续履行的情况，双方协商一致可以解除合同。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为：包括但不限于未按约定时间完成工作、未达到合同约定的质量标准、未按约定提供技术资料等。9.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。9.3赔偿金额：赔偿金额根据违约程度和造成的损失程度确定，具体金额由双方协商确定。第十条争议解决10.1协商解决：合同执行过程中发生争议，双方应通过协商解决。10.2调解解决：协商解决不成时，双方可以请求第三方进行调解。10.3仲裁解决：调解不成时，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。10.4法律途径：仲裁不成或者一方不同意仲裁的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件：不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件、政策调整等。11.2不可抗力后果：由于不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，双方协商确定相应的后果处理方式。11.3不可抗力通知：一方遇到不可抗力事件时，应及时通知对方，并提供相关证明材料。第十二条合同的生效、暂停与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同暂停：合同执行过程中，由于不可抗力或其他特殊情况，双方协商一致可以暂停合同的履行。12.3合同终止：合同执行完成后，合同自然终止。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。13.2保密期限：保密内容自合同终止之日起计算，期限为____年。13.3泄密责任：违反保密义务的一方应承担泄密责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1合同的附件：本合同的附件包括合同履行过程中双方确认的各类文件、图纸、技术资料等。14.2合同的修订：合同执行过程中，双方可以通过协商修订合同。14.3合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.5法律适用：本合同适用____国法律。14.6争议解决地点：争议解决的地点为____。14.7合同语言：本合同的正式文本以中文为准。14.8其他约定：双方在合同执行过程中达成的其他约定。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：第三方是指除甲乙方之外的，被甲乙方协商一致同意介入本合同执行过程的法人或其他组织。15.2第三方职责：第三方介入后的主要职责是提供专业服务，协助解决合同执行过程中的争议，确保合同顺利履行。15.3第三方选择：甲乙方应共同协商选择合适的第三方，并签订相应的服务协议。第十六条第三方介入的条件和程序16.1条件：当甲乙方在合同执行过程中出现无法解决的问题或争议时，可以协商一致决定引入第三方。16.2程序：甲乙方应书面通知对方拟引入第三方，并提供第三方的基本信息及介入的目的、方式和期限等。对方应在收到通知后____天内回复意见。双方协商一致后，可签订第三方介入协议。第十七条第三方权利与义务17.1权利：第三方根据合同约定和甲乙方的授权，有权对合同执行过程进行监督和指导，提出建议和意见。17.2义务：第三方应按照合同约定和甲乙方的要求，提供专业服务，保守合同双方的商业秘密，不得泄露相关信息。第十八条第三方责任限额18.1责任限定：第三方对合同执行过程中的损失或纠纷承担的责任，以其合同约定金额为限。18.2责任免除：第三方不承担因甲乙方违反合同约定而产生的损失或纠纷。18.3责任限制：第三方对合同以外的任何事项不承担责任。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方的关系是独立的服务提供者，不改变甲乙方之间的合同关系。19.2第三方介入不影响甲乙方按照合同约定履行各自的权利和义务。19.3甲乙方应与第三方单独签订服务协议，明确双方的权利和义务。第二十条第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件：当合同争议得到解决，或合同执行完毕，或甲乙方协商一致决定终止第三方介入时，第三方介入终止。20.2终止程序：甲乙方应书面通知对方终止第三方介入，并协商处理后续事宜。第二十一条第三方介入费用21.1费用承担：第三方介入的费用由甲乙方协商确定，并在服务协议中明确。21.2费用支付：甲乙方按照服务协议约定的时间和方式支付第三方费用。第二十二条第三方介入的争议解决22.1争议解决：第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。22.2调解解决：协商不成时，可以请求第三方进行调解。22.3仲裁解决：调解不成时，甲乙方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。第二十三条法律适用与争议解决地点23.1法律适用：本合同及其补充协议适用____国法律。23.2争议解决地点：争议解决的地点为____。第二十四条合同的修订与转让24.1修订：本合同及其补充协议的修订，应由甲乙方协商一致，并以书面形式作出。24.2转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同及其补充协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。第二十五条其他条款25.1本合同及其补充协议未尽事宜，由甲乙方协商确定。25.2本合同及其补充协议的附件，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：设计委托书附件三：设备采购清单附件四：施工图纸附件五：技术规格书附件六：施工组织设计附件七：安全生产措施方案附件八：环保措施方案附件九：质