装饰装修施工合同新模板

合同编号：__________装饰装修施工合同第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据甲乙双方确认的设计方案进行装饰装修施工，包括但不限于墙面、地面、天花板的施工，水电布线，家具安装等。具体施工内容以双方确认的施工图纸为准。1.4工程预算：双方确认的工程预算为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第二条施工期限2.1工程预计开工日期：_______年_______月_______日。2.2工程预计竣工日期：_______年_______月_______日。2.3施工方如因特殊情况需延期，应提前向业主书面申请，双方协商确定延期时间。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家现行的建筑装饰装修工程施工及验收规范、标准的要求。3.2施工过程中，乙方应严格按照双方确认的设计方案和施工图纸进行施工。3.3工程竣工后，乙方应按照约定进行竣工验收，双方共同确认工程质量。如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后_______日内向乙方提出，并提供书面材料。乙方应在接到异议后_______日内进行整改。第四条付款方式4.1双方确认工程预算后，甲方应向乙方支付预算金额的_______%作为预付款。4.2工程进度达到_______%时，甲方应支付相应进度款的_______%。4.3工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。4.4乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付款项。第五条违约责任5.1乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×日违约金金额（元）。5.2甲方如未按约定时间支付进度款及工程款，乙方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式同上。5.3因不可抗力因素导致工程无法按约定时间完成，双方互不承担违约责任。第六条争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自改变工程性质和结构。7.2施工过程中，乙方应确保施工安全，防止安全事故的发生。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。7.3工程竣工后，乙方应提供完整的施工资料和保修卡。7.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）双方在签订合同时，应认真阅读合同内容，确保了解合同条款及相关法律法规。（2）明确工程预算和付款方式，避免因款项问题引发纠纷。（3）施工过程中，双方应随时关注工程质量和进度，确保工程按约定完成。（4）乙方在施工过程中应注意安全，防止安全事故的发生。（5）工程竣工后，乙方应提供完整的施工资料和保修卡，确保甲方权益。2.解决办法：（1）双方发生争议时，应友好协商解决，尽量达成一致意见。（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，依法解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规定。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称，包括建筑设计、施工、监理、验收等方面的法律规定。3.不可抗力：是指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：是指一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依法应当支付给对方的经济补偿。5.管辖权：是指法院对某一案件进行审理和判决的权力。有管辖权的法院是指根据法律规定，对某一案件有审理和判决权的法院。特殊应用场合及补充条款：1.场合：业主在国外，无法亲自监督施工过程补充条款：双方可协商确定一名代表，负责监督施工过程。代表有权对施工进度、质量等进行检查，并要求乙方按约定完成工程。2.场合：工程涉及定制家具，需延长施工期限补充条款：如工程涉及定制家具，乙方可根据实际制作周期向甲方提出延期申请。甲方有权根据实际情况同意或不同意乙方的延期申请。3.场合：工程验收时，甲方对工程质量有异议补充条款：工程竣工后，甲方应在验收合格后7日内向乙方提出书面异议。乙方应在接到异议后15日内进行整改。如甲方逾期提出异议，乙方有权拒绝整改。4.场合：甲方支付进度款时有延迟补充条款：甲方如逾期支付进度款，乙方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数向甲方收取违约金。违约金