2024版城市供水管道建设施工合同2篇_第1页
2024版城市供水管道建设施工合同2篇_第2页
2024版城市供水管道建设施工合同2篇_第3页
2024版城市供水管道建设施工合同2篇_第4页
2024版城市供水管道建设施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市供水管道建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语解释第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3延期规定第五条工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证第六条施工材料6.1材料供应6.2材料质量6.3材料验收第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全培训第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保验收第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议方式11.2调解程序11.3法律适用第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条其他约定13.1文物保护13.2合同的保密13.3法律、法规变化第十四条附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3合同相关法律法规第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.1发包人:指城市供水管道建设项目的业主或者其合法代理人。1.1.2承包人:指中标并签订合同的施工单位。1.2合同标的1.2.1工程名称:2024版城市供水管道建设项目。1.2.2工程内容:包括但不限于供水管道铺设、阀门安装、检查井建设等。1.3术语解释1.3.1合同工期:指合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的时间。1.3.2合同总价:指承包人完成合同约定的全部工程量,并符合合同质量、进度等要求时,应得的支付金额。第二条工程概况2.1工程地点2.1.1工程位于城市规划区域内,具体施工地点以施工图纸和工程量清单为准。2.2工程规模2.2.1工程包括但不限于DN100mmDN1000mm各种管径的供水管道,长度总计约米。2.3工程内容2.3.1工程包括但不限于管道铺设、阀门安装、检查井建设、排水系统建设、路面恢复等。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价根据工程量清单、工程设计文件和双方商定的工程单价计算确定。3.2价格调整3.2.1合同签订后,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。3.3支付方式3.3.1发包人应按照双方约定的付款计划和付款条件,向承包人支付合同价款。第四条施工期限4.1开工日期4.1.1双方商定的工程开工日期为年月日。4.2竣工日期4.2.1双方商定的工程竣工日期为年月日。4.3延期规定4.3.1如因承包人原因导致工程延期,应按合同约定向发包人支付违约金。第五条工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2质量检验5.2.1工程质量检验包括材料检验、过程检验和竣工检验。5.3质量保证5.3.1承包人应对工程质量负全责,并承诺工程质量保证期为验收合格之日起一年。第六条施工材料6.1材料供应6.1.1承包人应按照合同约定的材料供应计划,向工程现场提供所需材料。6.2材料质量6.2.1承包人提供的材料应符合国家及行业相关标准、规范要求。6.3材料验收6.3.1发包人或其委托的监理机构对承包人提供的材料进行验收,不符合要求的材料应由承包人负责更换或修复。第八条环境保护8.1环保要求8.1.1承包人应按照国家和地方政府的环保法规要求,做好施工现场的环境保护工作。8.2环保措施8.2.1承包人应采取有效措施,防止施工过程中的废水、废气、固体废弃物等对环境造成污染。8.3环保验收8.3.1工程竣工后,承包人应按照环保法规的要求,组织环保验收,经验收合格后方可交付使用。第九条合同变更9.1变更条件9.1.1合同履行过程中,如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价或工程内容发生变化的,双方可协商变更合同。9.2变更程序9.2.1合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。9.3变更费用9.3.1因变更产生的额外费用,按照双方商定的单价和工程量计算。第十条违约责任10.1违约行为10.1.1承包人未按合同约定完成工程,或工程质量不符合约定的,视为违约。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。10.3违约赔偿10.3.1违约方应按照合同约定和法律规定,承担相应的赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议方式11.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解程序11.2.1如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3法律适用11.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕,工程交付使用后,合同即终止。12.3合同解除条件12.3.1合同履行过程中,如发生不可抗力等法定解除条件,双方可协商解除合同。第十三条其他约定13.1文物保护13.1.1承包人应在施工过程中严格遵守文物保护法规,如发现文物,应立即停工并报告有关部门。13.2合同的保密13.2.1双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。13.3法律、法规变化13.3.1如合同履行过程中,国家相关法律法规发生变化的,双方应遵循变化后的法律法规执行。第十四条附件14.1工程设计文件14.1.1附件中包含工程设计图纸、技术说明书等设计文件。14.2施工图纸14.2.1附件中包含施工图纸、施工方案等施工文件。14.3合同相关法律法规14.3.1附件中包含与本合同相关的法律法规、政策文件等。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方指非合同双方的自然人、法人和其他组织,包括但不限于中介机构、监管机构、评估机构等。15.2第三方介入的情形15.2.1第三方介入合同履行过程,可能包括但不限于工程监理、质量检测、环保评估等环节。15.3第三方选择15.3.1第三方应由合同双方共同协商确定,并签订书面协议。第十六条第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方对合同履行的责任,应在其职责范围内,并按照双方约定的责任限额承担。16.2第三方权利16.2.1第三方有权按照合同约定,对合同履行过程进行监督和检查。16.3第三方义务16.3.1第三方应按照合同约定,客观、公正地履行其职责,并保护合同双方的合法权益。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方关系17.1.1第三方应独立于甲方,其职责是监督和检查甲方合同履行情况,并不代表甲方行事。17.2第三方与乙方关系17.2.1第三方应独立于乙方,其职责是监督和检查乙方合同履行情况,并不代表乙方行事。17.3第三方与其他各方关系17.3.1第三方与合同双方及其他相关方均保持独立关系,其职责是对合同履行过程进行监督和检查。第十八条第三方介入后的合同变更18.1第三方介入导致的变更18.1.1如第三方提出合同履行过程中存在问题,需要进行变更的,双方应按照合同约定的变更程序进行。18.2第三方介入产生的额外费用18.2.1第三方介入产生的额外费用,应由双方按照合同约定承担。第十九条第三方介入后的争议解决19.1第三方介入产生的争议19.1.1如第三方介入产生的争议,双方应协商解决,协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式处理。19.2第三方作为争议第三方19.2.1如第三方作为争议第三方,双方可请求第三方作出裁决,第三方裁决具有约束力。第二十十条第三方介入后的合同解除20.1第三方介入导致的解除20.1.1如第三方认为合同履行过程中存在严重问题,影响合同目的实现,可向双方提出解除合同的建议。20.2第三方介入产生的解除后果20.2.1合同解除后,第三方应按照合同约定,承担相应的责任。第二十一条其他约定21.1第三方介入的保密21.1.1第三方应遵守合同的保密条款,保护合同双方的商业秘密。21.2第三方介入的法律适用21.2.1第三方介入合同履行过程,适用中华人民共和国法律。第二十二条附件22.1第三方介入协议22.1.1附件中包含第三方介入的具体协议,包括但不限于第三方职责、责任限额等。22.2第三方介入相关法律法规22.2.1附件中包含与第三方介入相关的法律法规、政策文件等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计文件1.1设计图纸1.1.1供水管道布局图1.1.2管道细节图1.1.3检查井设计图1.2技术说明书1.2.1材料性能要求1.2.2施工技术要求1.2.3工程验收标准附件2:施工图纸2.1施工方案2.1.1管道铺设施工方案2.1.2阀门安装施工方案2.1.3检查井施工方案2.2施工进度计划2.2.1施工总进度计划2.2.2阶段性施工进度计划附件3:合同相关法律法规3.1国家相关法律法规3.1.1城市供水条例3.1.2建筑施工安全管理条例3.1.3环境保护法3.2行业标准规范3.2.1供水管道工程施工及验收规范3.2.2建筑施工质量验收规范附件4:第三方介入协议4.1第三方职责4.1.1监理机构职责4.1.2质量检测机构职责4.1.3环保评估机构职责4.2第三方责任限额4.2.1监理机构责任限额4.2.2质量检测机构责任限额4.2.3环保评估机构责任限额说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照合同约定支付价款,包括但不限于迟延支付、部分支付或不支付。示例说明:甲方在合同约定的支付日期之后仍未支付相应的价款,或只支付了部分价款。2.乙方未按照合同约定完成工程,包括但不限于工程质量不符合要求、工程进度迟延等。示例说明:乙方未能在合同约定的工期内完成工程,或者完成的工程质量不符合合同约定的标准。3.第三方未按照合同约定履行其职责,包括但不限于监理不力、质量检测不准确、环保评估不公正等。示例说明:监理机构未能及时发现工程质量问题,导致工程质量不符合合同要求。违约责任认定标准:1.违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。示例说明:甲方迟延支付价款,应向乙方支付违约金,并赔偿因迟延支付导致的乙方损失。2.违约方应按照合同约定和法律规定,承担相应的赔偿责任。示例说明:乙方工程质量不符合要求,应按照合同约定的质量保证期,承担修复或重新施工的责任。全文完。2024版城市供水管道建设施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期第二条合同条款2.1承包范围2.2工程量及工程价款2.3工程质量标准2.4工程进度第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工许可及环保要求4.1施工许可4.2环保要求第五条工程变更5.1变更范围5.2变更程序5.3变更价款第六条工程保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任第七条违约责任7.1发包方违约7.2承包方违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条知识产权保护11.1知识产权归属11.2侵权责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定12.2不可抗力后果的处理第十三条合同的附件13.1附件列表第十四条其他约定14.1合同签订地14.2合同适用法律14.3合同语言14.4补充协议第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方甲乙双方一致确认,甲方为城市供水管道建设的业主或者其合法授权的代表,乙方为具备相应资质和能力的施工单位。1.2承包方甲乙双方一致确认,乙方为具备相应资质和能力的施工单位,承担城市供水管道建设的施工任务。1.3工程甲乙双方一致确认,本合同所指的工程为城市供水管道建设,包括但不限于管道的铺设、连接、检测、维修等所有相关工作。1.4施工期甲乙双方一致确认,施工期为合同签订之日起至工程竣工交付日止。第二条合同条款2.1承包范围甲乙双方一致确认,乙方承包的范围包括但不限于:管道材料的采购、管道的铺设、连接、检测、维修等所有相关工作。2.2工程量及工程价款甲乙双方一致确认,工程量及工程价款按照双方确认的工程量清单和价格进行计算。2.3工程质量标准甲乙双方一致确认,工程质量标准按照国家和行业的相关标准和规范进行。2.4工程进度甲乙双方一致确认,工程进度按照双方确认的工程进度计划进行。第三条合同价格3.1合同总价甲乙双方一致确认,合同总价为人民币【】元整(大写:【】元整),包括但不限于工程材料费、施工费、检测费、维修费等。3.2价格调整甲乙双方一致确认,合同总价在合同签订后,如因材料价格波动、政策调整等原因,可以进行价格调整,具体调整方式按照双方确认的价格调整条款进行。3.3支付方式甲乙双方一致确认,甲方按照乙方完成的工程量进行支付,具体支付方式和支付时间按照双方确认的支付条款进行。第四条施工许可及环保要求4.1施工许可甲乙双方一致确认,乙方在施工前应向相关部门申请施工许可,并按照要求提供相关资料。4.2环保要求甲乙双方一致确认,乙方在施工过程中应遵守国家的环保法规,采取有效措施防止对环境造成污染。第八条违约责任8.1发包方违约发包方未能按照合同约定履行其义务的,应承担违约责任,向承包方支付违约金,违约金为合同总价款的【】%。8.2承包方违约承包方未能按照合同约定履行其义务的,应承担违约责任,向发包方支付违约金,违约金为合同总价款的【】%。第九条争议解决9.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十条保密条款10.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。10.2保密期限保密期限为合同终止之日起【】年。10.3违约责任违反保密条款的一方,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为泄露信息所造成损失的【】倍。第十一条知识产权保护11.1知识产权归属工程的设计、技术、专利等知识产权归【】方所有。11.2侵权责任侵犯知识产权的一方,应承担侵权责任,向守约方支付赔偿金,赔偿金为侵权损失的【】倍。第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果的处理因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行,受到不可抗力影响的一方应立即通知对方,并在【】小时内提供相关证明文件。第十三条合同的附件13.1附件列表附件包括:工程量清单、价格清单、施工进度计划、支付条款等。第十四条其他约定14.1合同签订地合同签订地为【】。14.2合同适用法律本合同适用【】法律。14.3合同语言本合同的语言为【】。14.4补充协议本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义第三方是指除甲乙双方之外的,与本合同无关的个体或组织,包括但不限于中介方、监管方、咨询方等。15.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于:提供咨询服务、监管工程进度、质量检测、协调解决合同争议等。15.3第三方选择甲乙双方应共同协商选择第三方,并在合同中明确第三方的选择标准、选择程序和选择后果。第十六条第三方责任16.1第三方责任限额第三方对甲乙双方的损失承担有限责任,责任限额为第三方收费的【】倍。16.2第三方权利第三方有权获得甲乙双方支付的费用,并有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。16.3第三方义务第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业、公正、及时的服务,并保密甲乙双方的商业秘密。第十七条第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方第三方应保持独立性,不代表甲乙任何一方,其提供的服务对甲乙双方具有同等法律效力。17.2第三方与工程第三方提供的服务仅限于本合同约定的工程,不得涉及工程之外的其他事项。17.3第三方与支付甲乙双方应按照合同约定支付第三方的费用,未经双方同意,第三方无权变更收费标准。第十八条第三方介入的程序18.1第三方介入申请甲乙双方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入的理由和方式。18.2第三方介入决定甲乙双方应在收到申请后【】日内协商确定第三方介入事项,并在合同中明确第三方的职责和权利。18.3第三方介入实施甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务,并监督第三方按照约定履行义务。第十九条第三方介入的变更和终止19.1变更甲乙双方如需变更第三方,应书面通知对方,并说明变更的理由和依据。19.2终止第三方介入事项完成后,甲乙双方应终止与第三方的合作关系,并按照约定支付相关费用。第二十条第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入产生的争议,通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第二十一条第三方介入的保密21.1保密内容第三方在提供服务过程中所获悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。21.2保密期限保密期限为合同终止之日起【】年。21.3违约责任违反保密条款的第三方,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为泄露信息所造成损失的【】倍。第二十二条第三方介入的其他约定22.1补充

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论