2024年度苏州园林景观设计施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度苏州园林景观设计施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同甲方：苏州园林景观设计施工合同甲方全称1.2合同乙方：苏州园林景观设计施工合同乙方全称1.3合同丙方：苏州园林景观设计施工合同丙方全称（如有）2.合同项目内容2.1项目名称：2024年度苏州园林景观设计施工项目2.2项目地点：江苏省苏州市某具体地点2.3项目范围：具体包含的园林景观设计施工内容3.合同价款及支付3.1合同总价：合同项目总金额3.2支付方式：银行转账、支票或其他双方约定的支付方式3.3支付进度：按照项目完成的阶段进行支付4.设计及施工要求4.1设计要求：乙方根据甲方要求进行园林景观设计4.2施工要求：乙方按照设计方案进行施工，保证施工质量5.工期及进度5.1合同工期：项目开始日期至项目结束日期5.2进度要求：具体每个阶段的工作进度要求6.质量保证6.1质量标准：乙方施工的质量应符合国家及行业相关标准6.2保修期限：项目竣工验收合格后一定期限内进行质量保修7.安全生产7.1安全生产要求：乙方应严格遵守国家及地方安全生产规定7.2安全事故处理：发生安全事故时的处理流程及责任分配8.合同的变更与解除8.1变更条件：合同执行过程中发生变更的条件8.2解除条件：合同执行过程中发生解除的条件9.违约责任9.1甲方违约：甲方不履行合同义务或履行不符合约定的责任9.2乙方违约：乙方不履行合同义务或履行不符合约定的责任10.争议解决10.1争议解决方式：协商解决、调解、仲裁或诉讼10.2仲裁或诉讼地点：约定的仲裁委员会或人民法院11.保密条款11.1保密内容：合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等11.2保密期限：双方约定的保密期限12.合同的生效、变更与终止12.1生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效12.2变更条件：双方协商一致并书面确认12.3终止条件：合同约定的终止条件13.其他条款13.1双方约定的其他补充条款13.2法律法规规定的其他条款14.附件14.1合同附件列表：包括设计方案、施工图纸、报价单等第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同项目内容2.3项目范围：本项目包括但不限于园林景观设计、施工、材料供应、设备租赁等全部工作内容。第三条合同价款及支付3.2支付方式：甲方支付乙方合同总价，具体支付方式为银行转账、支票或其他双方约定的支付方式。3.3支付进度：甲方按照项目完成的阶段支付合同总价，具体支付比例和时间由双方在合同附件中约定。第四条设计及施工要求4.1设计要求：乙方应根据甲方提供的需求进行园林景观设计，设计方案应符合国家及行业相关标准。4.2施工要求：乙方应按照设计方案进行施工，保证施工质量，确保项目按时完成。第五条工期及进度5.2进度要求：乙方应按照约定的工期完成本项目，具体每个阶段的工作进度由双方在合同附件中约定。第六条质量保证6.2保修期限：项目竣工验收合格后，乙方应提供【】年的质量保修服务，保修期间出现的质量问题由乙方负责修复。第七条安全生产7.1安全生产要求：乙方应严格遵守国家及地方安全生产规定，确保项目施工过程中的安全生产。7.2安全事故处理：发生安全事故时，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方和相关部门，按照约定处理责任。第八条合同的变更与解除8.1变更条件：合同执行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更时，双方可协商一致进行变更。8.2解除条件：合同执行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同无法继续履行时，双方可协商一致解除合同。第九条违约责任9.1甲方违约：甲方不履行合同义务或履行不符合约定的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。9.2乙方违约：乙方不履行合同义务或履行不符合约定的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼。10.2仲裁或诉讼地点：如选择仲裁，仲裁地点为【】；如选择诉讼，管辖法院为【】。第十一条保密条款11.1保密内容：合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十二条合同的生效、变更与终止12.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。12.3终止条件：合同约定的终止条件达成时，本合同终止。第十三条其他条款13.1双方约定的其他补充条款：（1）如合同履行过程中发生不可抗力事件，导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。（2）如甲方逾期支付价款，应按日利率【】‰支付滞纳金。（3）如乙方逾期完成工程，应按日利率【】‰支付滞纳金。13.2法律法规规定的其他条款。第十四条附件14.1合同附件列表：（1）设计方案（2）施工图纸（3）报价单（4）其他相关文件本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.2第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其在合同中的职责，确保项目的顺利进行。1.3第三方权利：第三方在履行合同职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。第二条第三方介入程序2.1第三方介入条件：当本合同履行过程中，需要第三方介入时，甲乙双方应立即通知第三方。2.2第三方答复：第三方在收到甲乙双方的介入通知后，应在【】日内予以答复，明确是否同意介入。2.3第三方介入方式：第三方可以采取现场监督、审核、验收等方式介入项目。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方对甲乙双方的责任限额，按照第三方在合同中的约定及法律法规规定执行。3.2第三方赔偿责任：如第三方因履行合同职责造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.3第三方责任保险：第三方应购买并维持相应的责任保险，以保障甲乙双方的合法权益。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方：第三方在履行合同职责过程中，应遵守甲方的管理制度和规定，尊重甲方的合法权益。4.2第三方与乙方：第三方应按照合同约定，对乙方的工作进行监督和指导，确保项目质量。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：第三方不履行合同义务或履行不符合约定的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。5.2违约金支付：第三方应按照甲乙双方的要求，支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。5.3违约赔偿：如第三方违约导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第六条第三方解除合同6.1第三方解除条件：如第三方因不可抗力等原因无法继续履行合同，可以解除合同。6.2解除合同通知：第三方应立即通知甲乙双方，说明解除合同的原因和依据。6.3解除合同后处理：第三方应按照合同约定，办理相关手续，确保项目顺利进行。第七条争议解决7.1争议解决方式：如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方可以协商解决；协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼。7.2仲裁或诉讼地点：如选择仲裁，仲裁地点为【】；如选择诉讼，管辖法院为【】。第八条保密条款8.1保密内容：第三方在履行合同职责过程中，涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第九条合同的生效、变更与终止9.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2变更条件：合同的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。9.3终止条件：合同约定的终止条件达成时，本合同终止。第十条其他条款10.1双方约定的其他补充条款：（1）如合同履行过程中，第三方未能按照约定履行其职责，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。（2）如甲方、乙方、第三方之间因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼。10.2法律法规规定的其他条款。本修正条款与原合同具有同等法律效力，一式三份，甲乙双方及第三方各执一份。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案：包括园林景观的整体设计理念、布局规划、效果图、施工图等，详细说明设计的各项参数、材料、工艺等。2.施工图纸：包括施工细节、施工工艺、施工步骤等，详细说明施工的各项要求、标准、注意事项等。3.报价单：包括工程量清单、材料费用、人工费用、机械费用等，详细列出各项费用的明细。4.施工进度计划：包括施工的时间节点、施工内容、施工人员等，详细说明施工的进度安排。5.质量保修条款：详细说明质量保修的范围、期限、保修流程等。6.安全生产方案：包括安全生产的各项规定、安全措施、应急预案等。7.合同履行过程中的其他文件和资料：如会议纪要、通讯记录、变更通知等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约：未按约定时间支付价款；未提供施工场地、施工条件等；干涉乙方的施工过程，影响施工质量；未履行合同约定的其他义务。违约责任：甲方应支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。如甲方违约导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约：未按约定时间完成施工；施工质量不符合合同约定；使用不合格材料、工艺等；未履行合同约定的其他义务。违约责任：乙方应支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。如乙方违约导