2024年度盾构工程变更管理合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度盾构工程变更管理合同2本合同目录一览1.定义与术语解释1.1.盾构工程1.2.变更管理1.3.合同当事人1.4.合同文件2.变更范围与内容2.1.变更类型2.2.变更程序2.3.变更生效条件3.变更请求提出3.1.变更请求主体3.2.变更请求提交时间3.3.变更请求提交方式4.变更评估与审批4.1.变更评估主体4.2.变更评估程序4.3.变更审批主体4.4.变更审批时限5.变更实施与监督5.1.变更实施主体5.2.变更实施程序5.3.变更实施监督5.4.变更实施结果验收6.变更费用与支付6.1.变更费用计算6.2.变更费用支付时间6.3.变更费用支付方式7.变更风险管理与应对7.1.变更风险识别7.2.变更风险评估7.3.变更风险应对措施8.合同的解除与终止8.1.解除合同的条件8.2.终止合同的条件8.3.合同解除或终止后的处理9.违约责任与赔偿9.1.违约行为9.2.违约责任9.3.违约赔偿方式10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.适用法律与司法管辖11.1.合同适用的法律11.2.司法管辖权12.保密条款12.1.保密信息范围12.2.保密义务与期限12.3.保密违约责任13.一般条款13.1.可分割性13.2.非独占地役权13.3.完整合同13.4.合同的修改与补充14.附录14.1.盾构工程变更管理合同附件14.2.相关技术规范与标准14.3.变更管理流程图第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1盾构工程本合同所述盾构工程指的是利用盾构机进行地下隧道开挖、支护、衬砌等作业的过程，包括但不限于盾构机的选型、组装、调试、运行、维护、拆解、运输等工作。1.2变更管理变更管理是指在盾构工程实施过程中，对工程范围、进度、质量、安全、费用等方面进行的调整和控制，以确保工程目标的实现。1.3合同当事人本合同当事人包括发包人和承包人。发包人是指承担盾构工程项目的法人或其他组织；承包人是指承担盾构工程施工任务的法人或其他组织。1.4合同文件本合同文件包括合同协议书、合同条款、技术规范、图纸、附件等，是双方履行合同的依据。第二条变更范围与内容2.1变更类型变更类型包括设计变更、施工方法变更、工程量变更、工期变更、费用变更等。2.2变更程序变更程序分为变更请求、变更评估、变更审批、变更实施四个步骤。2.3变更生效条件变更生效条件包括：变更请求符合合同规定；变更评估合格；变更审批通过；变更实施到位。第三条变更请求提出3.1变更请求主体变更请求主体为发包人或承包人。3.2变更请求提交时间变更请求应在变更事件发生后的10天内提交。3.3变更请求提交方式变更请求应以书面形式提交，并注明变更内容、原因、影响等。第四条变更评估与审批4.1变更评估主体变更评估主体为承包人。4.2变更评估程序承包人应根据变更请求，对变更的可行性、合理性、影响范围、费用增减等进行评估，形成评估报告。4.3变更审批主体变更审批主体为发包人。4.4变更审批时限发包人应在收到变更请求后的20天内完成审批。第五条变更实施与监督5.1变更实施主体变更实施主体为承包人。5.2变更实施程序承包人应按照变更批准的内容，调整施工计划，组织变更实施。5.3变更实施监督发包人有权对变更实施过程进行监督，确保变更按照批准的内容进行。5.4变更实施结果验收变更实施完成后，承包人应向发包人提交变更实施结果，发包人对变更实施结果进行验收。第六条变更费用与支付6.1变更费用计算变更费用根据变更工程量、工程单价、工程周期等因素计算。6.2变更费用支付时间变更费用支付时间为变更实施完成后。6.3变更费用支付方式变更费用支付方式为银行转账或现金支付。第八条合同的解除与终止8.1解除合同的条件a)承包人严重违约，影响工程进度、质量、安全等；b)承包人未经发包人同意，将合同转让给第三方；c)法律、法规规定的其他解除合同条件。8.2终止合同的条件a)工程全部完成，并经验收合格；b)合同履行期限届满；c)双方达成终止合同的协议。8.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，承包人应按照发包人的要求，完成工程的收尾工作，包括但不限于拆除临时设施、恢复场地、移交工程资料等。发包人应按照合同约定支付承包人相应的价款。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为违约行为包括不履行合同义务、迟延履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。9.2违约责任承包人违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。发包人违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付赔偿金、延长工期等。9.3违约赔偿方式违约赔偿方式包括违约金、赔偿金、另行履行合同等。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2争议解决机构争议解决机构为双方约定的仲裁委员会或人民法院。10.3争议解决程序双方应通过协商解决争议，协商不成的，可向约定的争议解决机构提起仲裁或诉讼。第十一条适用法律与司法管辖11.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2司法管辖权本合同的司法管辖地为合同签订地人民法院。第十二条保密条款12.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、技术秘密、商业秘密等。12.2保密义务与期限承包人应对保密信息承担保密义务，保密期限为合同履行完毕后5年。12.3保密违约责任承包人违反保密义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十三条一般条款13.1可分割性如果本合同的任何一部分被认为是无效的，其他部分仍然有效。13.2非独占地役权承包人仅为合同工程目的而使用发包人的土地和设施。13.3完整合同本合同是双方完整的协议，取代了所有之前的口头或书面协议。13.4合同的修改与补充合同的修改和补充必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。第十四条附录14.1盾构工程变更管理合同附件附件包括盾构工程变更管理计划、变更申请表、变更评估表等。14.2相关技术规范与标准附件包括盾构工程相关技术规范、标准、图纸等。14.3变更管理流程图附件包括盾构工程变更管理流程图，用以指导变更管理的具体操作。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的单位或个人，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与合同的履行、监督、评估等环节。1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、审计方、检测方、监管方等，以及其他对合同履行有监督、协调、评估职责的单位或个人。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序第三方介入应遵循本合同约定的程序，包括但不限于通知、协商、签订补充协议等。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：a)甲乙方同意第三方介入；b)第三方具备介入所需的专业能力、资质和经验；c)第三方与甲乙方无利益冲突。第三条第三方介入的权利与义务3.1第三方介入的权利第三方根据本合同有权参与合同履行相关的环节，包括但不限于监督、评估、协调等。3.2第三方介入的义务第三方应按照本合同约定，履行介入职责，并保守合同秘密，不得泄露甲乙方的商业秘密和技术秘密。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方介入费用的计算第三方介入费用根据其工作量、工作时间、专业难度等因素计算。4.2第三方介入费用的支付时间第三方介入费用支付时间为合同约定或双方协商确定的时间。4.3第三方介入费用的支付方式第三方介入费用支付方式为银行转账或现金支付。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据其介入的工作性质、风险程度等因素确定。5.2第三方责任限额的表述第三方在本合同项下的责任限额，以其介入工作所涉及的金额或工程量的一定比例为限。具体限额在补充协议中明确。5.3第三方责任限额的适用第三方在本合同项下的责任限额，对其在介入过程中的违约、过失、侵权等行为适用。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系界定第三方介入并不改变甲乙双方的权利义务关系。第三方仅作为协助方，不承担甲乙双方的责任。6.2第三方与甲乙方的沟通与协作第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入的终止条件第三方介入终止条件包括但不限于：a)合同履行完毕；b)第三方工作职责完成；c)甲乙方共同同意终止。7.2第三方介入的解除程序甲乙双方应与第三方协商一致，签订解除协议，明确解除时间和条件。第八条第三方违约责任与赔偿8.1第三方违约行为第三方违约行为包括不履行介入职责、迟延履行介入职责、履行介入职责不符合约定等。8.2第三方违约责任第三方违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3第三方违约赔偿方式第三方违约赔偿方式包括违约金、赔偿金、另行履行合同等。第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。9.2争议解决机构争议解决机构为双方约定的仲裁委员会或人民法院。9.3争议解决程序双方应通过协商解决争议，协商不成的，可向约定的争议解决机构提起仲裁或诉讼。第十条适用法律与司法管辖10.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2司法管辖权本合同的司法管辖地为合同签订地人民法院。第十一条保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、技术秘密、商业秘密等。11.2保密义务与期限第三方应对保密信息承担保密义务，保密期限为合同履行完毕后5年。11.3保密违约责任第三方违反保密义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十二条一般条款12.1可分割性如果本合同的任何一部分被认为是无效的，其他部分仍然有效。12.2非独占地役权第三方仅为合同工程目的而使用发包人的土地和设施。1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：盾构工程变更管理计划详细描述盾构工程变更管理的流程、步骤、责任主体等。附件2：变更申请表用于记录变更请求的基本信息，包括变更内容、原因、影响等。附件3：变更评估表用于对变更请求进行评估，包括变更的可行性、合理性、影响范围、费用增减等。附件4：变更审批表用于记录变更请求的审批过程，包括审批意见、审批结果等。附件5：变更实施记录表用于记录变更实施的情况，包括变更实施的时间、地点、责任主体等。附件6：变更费用计算明细表用于详细计算变更费用，包括工程量、单价、总价等。附件7：保密协议用于明确双方在合同履行过程中的保密义务和保密期限等。附件8：技术规范与标准包括盾构工程相关技术规范、标准、图纸等。附件9：变更管理流程图用于直观展示盾构工程变更管理的流程。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任认定：a)未能按照合同约定完成工程；b)工程质量不符合技术规范和标准；c)工程进度严重延误；d)未能按照合同约定支付费用。违约责任认定标准：违约金计算方式，如未能按照合同约定完成工程，违约金为合同总金额的1%至5%；工程质量不符合技术规范和标准，需按照技术规范和标准进行整改，并承担相应费用；工程进度延误，需按照合同约定支付延误期间的违约金；未能按照合同约定支付费用，需按照合同约定支付滞纳金。示例说明：如果承包人未能按照合同约定完成工程，发包人可以要求承包人支付合同总金额的1%至5%作为违约金。2.发包人违约行为及责任认定：a)未能按照合同约定支付款项；b)未能按照合