2024年度城市轨道交通建设劳务分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市轨道交通建设劳务分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包商的基本信息1.2发包人的基本信息1.3合同术语定义第二条工作内容与范围2.1分包工作内容2.2分包工作范围2.3分包工作标准和要求第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4价格调整机制第四条工期与进度4.1合同工期4.2关键节点4.3进度报告4.4工期延误的处理第五条质量与安全5.1工程质量标准5.2质量控制措施5.3安全管理制度5.4安全事故的处理第六条技术与信息交流6.1技术交底6.2设计变更6.3信息交流平台第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3法律适用第九条合同的变更与终止9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序9.3合同终止的条件9.4合同终止后的处理第十条保密条款10.1保密信息10.2保密义务10.3保密期限第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理11.3不可抗力导致的合同变更或终止第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件第十三条附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条其他条款14.1法律、法规变化对合同的影响14.2合同的解释权14.3合同的修订历史记录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包商的基本信息分包商名称为：X工程有限公司分包商地址为：市区路号分包商法人为：X分包商营业执照编号：1.2发包人的基本信息发包人名称为：X交通建设集团有限公司发包人地址为：市区路号发包人法人为：X发包人营业执照编号：1.3合同术语定义本合同中所使用的术语定义如下：（1）分包工作：指发包人指定的，由分包商按照本合同约定进行的轨道交通建设劳务工作。（2）合同工期：指本合同约定的分包工作开始之日起至分包工作完成之日止的时间。（3）质量保修期：指分包商对分包工作质量承担保修义务的时间，自分包工作验收合格之日起计算。（4）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第二条工作内容与范围2.1分包工作内容（1）土建工程；（2）钢结构工程；（3）安装工程；（4）装饰工程；（5）其他与轨道交通建设相关的劳务工作。2.2分包工作范围分包商的工作范围包括但不限于：（1）负责分包工作的施工组织和管理；（2）负责分包工作所需材料和设备的采购；（3）负责分包工作的质量控制和安全管理；（4）负责分包工作的进度控制和成本控制；（5）负责分包工作的环保和文明施工。2.3分包工作标准和要求分包商应按照发包人提供的设计文件、技术规范和施工图纸进行施工，确保分包工作质量符合相关法律法规、行业标准和发包人的要求。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为本合同签署时，双方确定的分包工作总价，金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2支付方式发包人应按照本合同约定的支付进度，向分包商支付合同价款。支付方式为转账支付，分包商应提供相应的收款账号。3.3支付进度（1）合同签署后【】天内，支付合同总价的【】%；（2）分包工作进度达到【】%后，支付合同总价的【】%；（3）分包工作验收合格后，支付合同总价的【】%。3.4价格调整机制本合同价格调整机制如下：（1）如遇国家政策调整、市场价格波动等影响合同价款的情况，双方可协商调整合同价格。（2）价格调整的具体事项，双方可在本合同补充协议中约定。第四条工期与进度4.1合同工期本合同约定的合同工期为【】天。4.2关键节点本合同的关键节点如下：（1）分包工作开始日期：【】年【】月【】日；（2）分包工作完成日期：【】年【】月【】日。4.3进度报告分包商应按照发包人的要求，定期提交分包工作进度报告。4.4工期延误的处理如分包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。如非分包商原因导致工期延误，双方可协商调整合同工期。第五条质量与安全5.1工程质量标准分包商应对分包工作质量负责，确保分包工程质量符合国家法律法规、行业标准和发包人的要求。5.2质量控制措施分包商应建立健全质量控制体系，确保分包工程质量。5.3安全管理制度分包商应建立健全安全生产管理制度，确保分包工程施工过程中的安全生产。5.4安全事故的处理如发生安全事故，分包商应立即报告发包人和相关部门，并按照有关规定处理。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为【】市，仲裁机构为【】仲裁委员会。8.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的变更与终止9.1合同变更的条件本合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同变更的程序合同变更协议应明确变更的内容、范围、价款、工期等内容，并经双方签字盖章后生效。9.3合同终止的条件（1）合同约定的分包工作已完成；（2）发包人提前终止合同，且分包商无过错；（3）不可抗力导致合同无法履行；（4）法律、法规规定合同应终止的其他情形。9.4合同终止后的处理合同终止后，分包商应按照发包人的要求完成工程扫尾工作，并承担相应的费用。双方应对合同终止后的权利义务进行清算，并签订清算协议。第十条保密条款10.1保密信息本合同涉及的双方商业秘密、技术秘密、经营信息等均为保密信息。10.2保密义务双方在合同履行过程中，应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。10.3保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕后【】年止。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件时，分包商应立即通知发包人，并提供相关证明材料。双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响，并根据情况决定是否延长工期或调整合同价款。11.3不可抗力导致的合同变更或终止如不可抗力事件导致本合同无法履行，双方可协商变更或终止合同。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同解除条件（1）双方协商一致解除；（2）发包人提前解除合同，且分包商无过错；（3）分包商严重违约，发包人解除合同；（4）法律、法规规定合同应解除的其他情形。第十三条附件13.1附件清单附件清单如下：（1）分包工作详细说明；（2）技术规范和施工图纸；（3）分包工作进度计划；（4）其他与分包工作相关的文件。13.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1法律、法规变化对合同的影响如国家法律法规发生变化，可能影响本合同的履行，双方应协商调整合同内容。14.2合同的解释权本合同的解释权归【】方所有。14.3合同的修订历史记录本合同的修订历史记录应由双方共同保存，以便查阅。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义在本合同中，第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与或影响合同的履行。1.2第三方介入的范围（1）中介方提供的咨询服务；（2）监理方对工程质量、进度、安全等方面的监督；（3）政府部门对工程的审批、监管；（4）其他与合同履行相关的第三方服务。第二条第三方介入的协调与管理2.1第三方协调甲乙方应积极与第三方沟通协调，确保第三方正常履行职责，不影响合同履行。2.2第三方管理甲乙方应按照合同约定，对第三方进行管理，确保第三方按照合同要求完成工作。第三条第三方责任3.1第三方责任界定第三方对合同履行过程中产生的损失或纠纷承担责任。甲乙方应明确第三方的责任范围，避免因第三方原因导致合同履行受阻。3.2第三方责任限额甲乙方应与第三方协商确定责任限额，并在合同中明确。责任限额可包括金额、时间、质量等方面。第四条第三方违约处理4.1第三方违约行为第三方未按照合同约定履行义务，或存在其他违约行为，视为第三方违约。4.2第三方违约责任第三方违约时，甲乙方应与第三方协商解决。如协商不成，甲乙方有权向第三方追偿损失。第五条第三方权益保护5.1第三方权益保障甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方权益。5.2第三方权益受损的处理如甲乙方侵犯第三方权益，第三方有权依法维护自身权益。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更如因第三方原因导致合同履行受到影响，甲乙方可协商变更第三方。6.2第三方介入的终止第三方介入终止的条件如下：（1）第三方完成合同约定的工作；（2）第三方违约，甲乙方解除与第三方的关系；（3）法律、法规规定或其他合同约定的事由。第七条第三方介入的合同补充协议甲乙方与第三方就本合同的履行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入引起的争议，通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为【】市，仲裁机构为【】仲裁委员会。8.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条附件9.1附件清单附件清单如下：（1）第三方介入的具体工作内容；（2）第三方责任限额的确定依据；（3）第三方违约处理办法。9.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同解除条件（1）双方协商一致解除；（2）第三方严重违约，甲乙方解除与第三方的关系；（3）法律、法规规定合同应解除的其他情形。第十一条其他条款11.1法律、法规变化对合同的影响如国家法律法规发生变化，可能影响本合同的履行，双方应协商调整合同内容。11.2合同的解释权本合同的解释权归【】方所有。11.3合同的修订历史记录本合同的修订历史记录应由双方共同保存，以便查阅。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工作详细说明详细描述分包工作的内容、范围、标准和要求等，包括施工图纸、技术规范、施工方案等。附件二：技术规范和施工图纸提供分包工作所需的技术规范和施工图纸，包括设计文件、施工图纸、材料规格书等。附件三：分包工作进度计划明确分包工作的时间表，包括关键节点、工期安排、进度报告等。附件四：第三方介入的具体工作内容详细描述第三方介入的工作内容，包括咨询、监督、审批、服务等。附件五：第三方责任限额的确定依据提供第三方责任限额的确定依据，包括金额、时间、质量等方面的限制。附件六：第三方违约处理办法明确第三方违约的处理办法，包括违约行为的界定、责任承担、违约赔偿等。说明二：违约行为及责任认定：1.第三方未按照合同约定履行义务，如延迟完成工作、工作质量不符合要求等。示例：第三方未能在约定的时间内完成工作，导致工程进度延误。2.第三方侵犯甲乙方的合法权益，如侵犯商业秘密、技术秘密等。示例：第三方未经许可，泄露了甲乙方的商业秘密给竞争对手。3.第三方违反法律法规，如未取得相关审批、违反环保规定等。示例：第三方在施工过程