大型植物园建设施工合同

大型植物园建设施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为大型植物园的建设项目业主，乙方为具有相关资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的大型植物园建设施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：大型植物园建设施工项目1.2工程地点：（详细地址）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程内容：（工程内容描述）1.5工程质量标准：（工程质量标准描述）二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后，向甲方提交施工预算，经甲方审批后，作为工程进度款的支付依据。2.3乙方应严格按照国家及地方有关工程造价管理规定，合理控制工程成本，不得擅自提高工程造价。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应按甲方要求承担相应的违约责任。四、质量保修4.1乙方应保证工程质量，按照相关法律法规及工程质量标准要求，承担工程质量保修责任。4.2工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定履行合同义务，包括但不限于按时支付工程进度款、提供施工场地、办理相关手续等。5.2乙方应按照合同约定履行合同义务，包括但不限于按期完成工程、保证工程质量、遵守安全生产规定等。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金的计算方式为：违约金额×违约天数×违约金比例。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且保修期满之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范书2.工程预算报表3.工程进度计划表4.质量保修书5.安全生产责任书6.施工许可证7.工程验收报告8.付款凭证和收据9.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款，认定为违约行为。2.甲方未提供施工场地或办理相关手续，导致工程延期，认定为违约行为。3.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。4.乙方工程质量不符合约定标准，认定为违约行为。5.双方未按约定解决争议，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指大型植物园建设项目的业主。2.乙方：指具有相关资质和经验的施工单位。3.合同总价：指双方约定的工程总造价。4.工程进度款：指根据工程进度，甲方支付给乙方的款项。5.质量保修期：指工程竣工验收合格之日起的一定年限，乙方承担工程质量保修责任。6.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如遇不可抗力因素导致延误，应及时与甲方沟通，按约定承担违约责任。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工规范和标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应的维修费用。3.付款纠纷：甲方应按照约定时间支付工程进度款，乙方应提供相应的进度报告和付款凭证。如发生付款纠纷，双方可协商解决，或寻求法律途径解决。4.争议解决：双方应优先通过友好协商解决履行过程中的争议。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为大型植物园建设项目业主，需要寻找具有相关资质和经验的施工单位进行建设。2.乙方具备相关资质和经验，愿意承担大型植物园建设施工项目。3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，签订大型植物园建设施工合同，明确双方的权利和义务。4.双方按照合同约定履行各自的义务，确保工程按时完成并达到质量标准。5.工程竣工验收合格后，乙方承担一定年限的