2024年度海上风电项目施工总承包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度海上风电项目施工总承包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3项目1.4施工期第二条合同范围及内容2.1工程概述2.2施工任务范围2.3施工标准和要求第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1施工期限4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条施工质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量异议处理第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工安全与环境保护7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环境保护要求第八条变更与调整8.1合同变更条件8.2变更程序8.3变更价款结算第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点10.3时效规定第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条其他条款13.1法律适用13.2合同的附件13.3合同的修改和补充第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人为中华人民共和国省市海上风电项目的投资人和项目业主，具有独立法人资格。1.2承包人承包人为X公司，具有中华人民共和国相关资质，具备海上风电项目施工总承包的能力。1.3项目项目指的是位于省市海域的海上风电场，包括但不限于风力发电机组、基础、塔筒、海上升压站及其附属设施等。1.4施工期施工期指的是合同签订之日起至合同约定的工程竣工交付之日止的期限。第二条合同范围及内容2.1工程概述工程概述包括风力发电机组及基础的设计、采购、施工、安装、调试、验收、培训、质保服务等。2.2施工任务范围施工任务范围包括风力发电机组的运输、海上安装、基础施工、塔筒安装、海上升压站施工等。2.3施工标准和要求施工应符合国家及行业相关标准、规范和要求，包括但不限于《海上风电工程施工质量验收规范》等。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为本合同约定的各项工程量清单的综合单价乘以实际完成的工程量计算得出。3.2价格调整价格调整按照合同约定的调价条款进行，包括但不限于材料价格变动、汇率变动等。3.3支付方式支付方式为按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间在合同中约定。第四条合同工期4.1施工期限施工期限为合同约定的起始日期至工程竣工交付之日止。4.2工期延误工期延误按照合同约定的违约责任进行赔偿。4.3提前完成奖励提前完成按照合同约定的奖励条款进行奖励。第五条施工质量5.1质量标准施工质量应符合国家及行业相关标准、规范和要求，包括但不限于《海上风电工程施工质量验收规范》等。5.2质量控制承包人应建立完善的质量控制体系，对施工过程进行质量控制，确保施工质量。5.3质量异议处理质量异议的处理按照合同约定的程序和时间进行，包括但不限于提出、调查、处理、反馈等。第六条材料和设备6.1材料供应材料供应包括风力发电机组、基础、塔筒、海上升压站等所需的所有材料。6.2设备供应设备供应包括风力发电机组、塔筒、海上升压站等所需的所有设备。6.3材料和设备验收材料和设备验收按照合同约定的程序进行，包括但不限于到货验收、安装验收等。第八条变更与调整8.1合同变更条件（1）因政策调整、法律法规变化导致的合同内容变更；（2）因工程设计变更、工程量增减导致的合同内容变更；（3）因不可抗力或其他意外事件导致的合同内容变更。8.2变更程序（1）发包人向承包人提出书面变更申请；（2）承包人收到变更申请后，应在合同约定的时间内提出书面回复；（3）双方就变更内容达成一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.3变更价款结算变更价款的结算按照合同约定的条款进行，包括但不限于变更工程量的工程款支付、价格调整等。第九条违约责任9.1发包人违约发包人违反合同约定，导致承包人损失的，应承担违约责任，赔偿承包人因此造成的直接经济损失。9.2承包人违约承包人违反合同约定，导致发包人损失的，应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的直接经济损失。9.3违约赔偿违约赔偿的计算和支付按照合同约定的条款进行，包括但不限于赔偿金额的计算、支付时间等。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）提交合同约定的仲裁委员会仲裁；（2）向合同约定的人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点约定为省市。10.3时效规定双方在履行合同过程中发生的争议，应在知道或应当知道争议发生之日起一年内提出，超过时效的，对方有权拒绝承担责任。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效，同时具备法律效力。11.2合同变更程序合同变更应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。11.3合同终止条件（1）合同约定的工程竣工交付；（2）合同约定的保修期满；（3）双方约定的其他终止条件。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容包括但不限于合同条款、工程设计文件、技术资料、商业秘密等。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起至合同终止之日起计算，期限为五年。12.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的直接经济损失。第十三条其他条款13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同的附件合同的附件包括但不限于合同图纸、技术文件、工程量清单等。13.3合同的修改和补充合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同签署日期为2024年。14.2签署地点本合同签署地点为省市。14.3签署人发包人签署人为：___________________承包人签署人为：___________________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方第三方指的是非合同当事人，但根据本合同约定或法律规定，对合同的履行具有权益或义务关系的个人或实体。第三方包括但不限于政府监管机构、inspectorate机构、保险公司、技术顾问、贷款银行等。1.2第三方介入的情形（1）政府监管机构对工程进行监管和检查；（2）inspectorate机构对工程质量、安全、进度等进行监督；（3）保险公司根据保险合同对损失进行赔偿；（4）技术顾问提供专业意见或监督；（5）贷款银行对项目的财务状况进行审查。第二条第三方介入的责任和权益2.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定的职责履行其义务，对合同当事人的损失或损害应承担相应的责任。2.2第三方权益第三方根据合同约定或法律规定，享有合同约定的权益，包括但不限于获得合同款项、使用合同设施等。第三条第三方介入的程序和条件3.1第三方介入程序第三方介入应按照合同约定的程序进行，包括但不限于第三方提交介入申请、合同当事人审核申请、签订第三方介入协议等。3.2第三方介入条件（1）第三方与合同当事人有合同关系；（2）第三方根据法律、法规或行业规范有权介入；（3）第三方介入不违反合同约定。第四条第三方介入的协调和管理4.1第三方协调合同当事人应与第三方进行协调，确保第三方正常履行职责，避免因协调不当导致的损失或延误。4.2第三方管理合同当事人应对第三方进行管理，包括但不限于对第三方工作进行监督、评价、支付款项等。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定或法律规定确定，包括但不限于第三方赔偿限额、第三方保函金额等。5.2第三方责任限额的支付第三方责任限额的支付按照合同约定的方式进行，包括但不限于第三方赔偿、第三方保函等。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与发包人的关系第三方与发包人之间的关系根据合同约定或法律规定确定，第三方应履行合同约定的义务，发包人应履行合同约定的责任。6.2第三方与承包人的关系第三方与承包人之间的关系根据合同约定或法律规定确定，第三方应履行合同约定的义务，承包人应履行合同约定的责任。第七条第三方介入的变更和终止7.1第三方介入的变更第三方介入的变更应按照合同约定的程序进行，包括但不限于第三方提交变更申请、合同当事人审核申请、签订变更协议等。7.2第三方介入的终止第三方介入的终止应按照合同约定的程序进行，包括但不限于第三方提交终止申请、合同当事人审核申请、签订终止协议等。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违约第三方违反合同约定或法律规定，导致发包人或承包人损失的，第三方应承担违约责任，赔偿发包人或承包人因此造成的直接经济损失。8.2合同当事人违约合同当事人违反合同约定或法律规定，导致第三方损失的，合同当事人应承担违约责任，赔偿第三方因此造成的直接经济损失。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）提交合同约定的仲裁委员会仲裁；（2）向合同约定的人民法院提起诉讼。9.2诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点约定为省市。9.3时效规定双方在履行合同过程中发生的争议，应在知道或应当知道争议发生之日起一年内提出，超过时效的，对方有权拒绝承担责任。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效，同时具备法律效力。10.2合同变更程序合同变更应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。10.3合同终止条件（1）合同约定的工程竣工交付；（2）合同约定的保修期满；（3）双方约定的其他终止条件。第十一条保密条款11.1保密内容保密内容包括但不限于合同条款、工程设计文件、技术资料、商业秘密等。11.2保密期限保密第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸详细描述了工程的设计图纸，包括风力发电机组的位置、尺寸、塔筒的布局、海上升压站的设计等。附件2：技术文件包含了工程所需的技术规范、标准、操作手册等，用于指导施工和操作。附件3：工程量清单详细列出了工程所需的各项材料、设备、劳动力等的数量和价格。附件4：保险单据包括工程保险、第三方责任保险等相关保险单据。附件5：施工计划详细描述了工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。附件6：质量控制计划详细说明了质量控制的方法、程序和标准。附件7：安全防护计划包含了工程安全防护的措施、程序和要求。附件8：环境保护计划详细描述了工程环境保护的措施和要求。附件9：变更协议用于记录合同变更的书面协议。附件10：第三方介入协议用于记录第三方介入的书面协议，包括第三方的职责和权益。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未能按照合同约定支付款项；2.承包人未能按照合同约定完成工程；3.承包人使用不符合合同约定的材料或设备；4.发包人未能提供施工所需的场地或设施；5.发包人未能按照合同约定提供设计图纸或技术文件；6.承包人未能按照合同约定进行施工或质量控制；7.承包人未能按照合同约定进行安全防护或环境保护；8.第三方未能按照合同约定履行其职责。1.违约方应