2024年度石油化工行业EPC工程总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度石油化工行业EPC工程总承包合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程投资估算第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6付款方式与付款条件第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付时间4.3工程延期及违约责任第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验与验收5.3质量争议的处理第六条技术资料与知识产权6.1技术资料提供6.2知识产权保护第七条安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求与措施第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条违约责任与赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿方式及计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及适用法律第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条合同的保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律、法规变化对合同的影响14.3合同的补充与附件14.4合同的修订与更新14.5合同解除或终止后的权利与义务14.6合同的送达与联系方式14.7合同的语文版本及解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：×××石油化工集团有限公司1.1.2发包人地址：××省××市××区××路××号1.1.3发包人法定代表人：×××1.1.4发包人联系方式：电话：××××××××××，邮箱：×××××××××1.2承包人1.2.1承包人名称：×××EPC工程总承包有限公司1.2.2承包人地址：××省××市××区××路××号1.2.3承包人法定代表人：×××1.2.4承包人联系方式：电话：××××××××××，邮箱：×××××××××第二条工程概况2.1工程名称：2024年度×××石油化工行业EPC工程总承包项目2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程内容：包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试开车等总承包工作2.4工程规模：根据工程设计文件确定2.5工程投资估算：根据工程设计文件及预算确定第三条合同价格3.1合同总价：人民币×××万元（大写：玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2价格调整机制：双方约定，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，合同价格可进行相应调整3.3预付款：合同签订后，发包人支付合同总价款的10%作为预付款3.4进度付款：按照工程进度，承包人提交进度付款申请，发包人按进度付款3.5竣工结算：工程竣工后，承包人提交竣工结算报告，双方按照合同约定进行结算3.6付款方式与付款条件：双方约定，发包人通过银行转账等方式向承包人支付合同款项，具体支付方式与条件详见合同附件第四条工程进度与交付4.1工程进度计划：详见合同附件4.2工程交付时间：按照工程进度计划，工程达到验收条件后，承包人向发包人提交工程交付申请，发包人组织验收4.3工程延期及违约责任：如承包人原因导致工程延期，应承担相应的违约责任，具体详见合同附件第五条工程质量与标准5.1工程质量要求：工程质量应符合国家及行业相关标准和要求，详见合同附件5.2质量检验与验收：工程竣工后，发包人组织验收，如不符合质量要求，承包人应负责修复或重新施工5.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方可协商解决，也可按照合同约定的争议解决方式进行处理第六条技术资料与知识产权6.1技术资料提供：承包人应向发包人提供完整的工程技术资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、验收报告等6.2知识产权保护：双方约定，工程中所涉及的技术成果和知识产权，归双方共同所有，未经对方同意，不得擅自使用或披露第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.1.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议8.1.2合同变更不得影响工程质量、安全及进度8.1.3合同变更导致的额外费用，按照双方约定的方式进行分担8.2合同解除条件8.2.1合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议8.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理工程尾款、赔偿等事项8.2.3合同解除不得影响工程质量、安全及进度第九条违约责任与赔偿9.1违约行为及责任9.1.1发包人违约，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失9.1.2承包人违约，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失9.2赔偿方式及计算9.2.1违约金计算：违约金按照合同总价款的1%计算，最高不超过合同总价款的10%9.2.2损失赔偿计算：损失赔偿金额根据实际损失金额确定，包括直接损失和间接损失第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2仲裁或诉讼地点及适用法律10.2.1仲裁地点：××省××市10.2.2适用法律：中华人民共和国法律第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利义务11.2合同终止条件11.2.1工程竣工并经验收合格后，合同终止11.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理工程尾款、赔偿等事项11.3合同解除条件11.3.1合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议11.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理工程尾款、赔偿等事项第十二条合同的保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密12.2保密期限12.2.1保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起两年止12.3违约保密条款12.3.1如任何一方违反保密条款，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.1.1合同转让需经双方协商一致，并签订书面转让协议13.1.2合同转让不得影响工程质量、安全及进度13.2转让程序13.2.1转让协议签订后，双方应按照转让协议约定办理合同转让手续13.2.2合同转让完成后，新的承包人应继续履行合同约定的权利义务第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，影响合同履行的情况14.1.2遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件14.2法律、法规变化对合同的影响14.2.1如因法律、法规变化导致合同无法履行，双方应协商解决14.3合同的补充与附件14.3.1合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力14.4合同的修订与更新14.4.1合同修订需经双方协商一致，并签订书面修订协议14.5合同解除或终止后的权利与义务14.5.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理工程尾款、赔偿等事项14.6合同的送达与联系方式14.6.1双方指定的联系方式为：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义1.1.1第三方指除发包人和承包人之外，参与本合同工程建设的其他各方，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。1.1.2第三方介入指第三方参与合同工程的履行，包括但不限于提供设计、施工、监理、材料、设备等服务。第二条第三方责任2.1第三方责任界定2.1.1第三方应按照合同约定及法律法规要求，对其提供的服务或产品负责，确保工程质量、安全及进度。2.1.2第三方如因自身原因导致工程质量、安全问题或进度延误，应承担相应责任，向发包人和承包人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.1.3第三方如因违约行为导致合同解除，应按照合同约定承担违约责任，并赔偿因此给发包人和承包人造成的损失。第三条第三方权利与义务2.2第三方权利2.2.1第三方有权按照合同约定，获得合同款项及相应的权益。2.2.2第三方有权在合同约定的范围内，对工程进行设计、施工、监理等活动。2.2.3第三方有权要求发包人和承包人按照合同约定履行合同义务。2.3第三方义务2.3.1第三方应按照合同约定及法律法规要求，履行设计、施工、监理、供应等职责。2.3.2第三方应确保其提供的服务或产品符合合同质量要求及国家标准。2.3.3第三方应按照合同约定的时间节点，完成相应工作，确保工程进度。第四条第三方责任限额2.4责任限额界定2.4.1第三方对发包人和承包人的赔偿责任限额，按照合同总价款的5%计算，最高不超过合同总价款的10%。2.4.2第三方如因违约行为导致合同解除，应按照合同约定承担违约责任，并赔偿因此给发包人和承包人造成的损失。2.4.3第三方应购买相应的保险，包括但不限于质量保险、安全事故保险等，以保障其履行合同过程中可能产生的风险。第五条第三方与甲乙方的关系2.5第三方与甲乙方关系界定2.5.1第三方与甲乙方之间均为独立的法律主体，彼此之间不存在隶属或控制关系。2.5.2甲乙方与第三方之间的合同履行，不影响甲乙方之间的合同关系。2.5.3第三方如因违约行为导致合同解除，甲乙方仍应按照合同约定履行各自的权利义务。第六条第三方介入后的合同变更2.6合同变更2.6.1如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。2.6.2合同变更不得影响工程质量、安全及进度。2.6.3合同变更导致的额外费用，按照双方约定的方式进行分担。第七条第三方介入后的争议解决2.7争议解决2.7.1双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。2.7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.7.3仲裁或诉讼地点及适用法律，按照原合同约定执行。第八条第三方介入后的保密条款2.8保密条款2.8.1甲乙方与第三方之间所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。2.8.2保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起两年止。2.8.3如任何一方违反保密条款，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第九条第三方介入后的转让2.9转让2.9.1第三方如欲转让其在合同中的权利义务，应经甲乙方同意，并签订书面转让协议。2.9.2转让协议签订后，新的第三方应继续履行合同约定的权利义务。第十条第三方介入后的其他条款2.10其他条款2.10.1不可抗力事件的界定及处理，按照原合同约定执行。2.10.2法律、法规变化对合同的影响，按照原合同约定执行。2.10.3合同的补充与附件、修订与更新、第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程预算书附件四：工程进度计划附件五：工程质量要求标准附件六：安全生产措施方案附件七：环保要求与措施附件八：设计变更通知附件九：施工变更通知附件十：工程验收报告附件十一：工程结算报告附件十二：合同款项支付证明附件十三：违约金计算公式附件十四：保险购买证明附件一：工程设计文件，应包括工程详细设计图纸、设计说明书、设计计算书等，符合国家及行业相关标准和要求。附件二：施工图纸，应包括施工详图、施工说明、施工工艺等，符合国家及行业相关标准和要求。附件三：工程预算书，应包括工程总价款、各分部分项工程款项、材料设备款项等，准确反映工程费用。附件四：工程进度计划，应包括工程各阶段施工时间、关键节点、验收时间等，确保工程按时完成。附件五：工程质量要求标准，应包括工程质量验收标准、质量控制措施、质量保证体系等，确保工程质量符合要求。附件六：安全生产措施方案，应包括安全生产组织机构、安全生产责任制、安全生产措施等，确保工程施工安全。附件七：环保要求与措施，应包括环保法律法规、环保标准、环保措施等，确保工程施工符合环保要求。附件八：设计变更通知，应包括设计变更内容、变更原因、变更后的设计要求等。附件九：施工变更通知，应包括施工变更内容、变更原因、变更后的施工要求等。附件十：工程验收报告，应包括工程验收合格证明、验收意见、验收结论等。附件十一：工程结算报告，应包括工程结算金额、结算依据、结算意见等。附件十二：合同款项支付证明，应包括款项支付凭证、支付金额、支付时间等。附件十三：违约金计算公式，应包括违约金计算的具体公式和计算方法。附件十四：保险购买证明，应包括保险购买合同、保险条款、保险金额等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项。2.发包人未提供施工场地、施工条件、施工图纸等，导致工程延期或质量问题。3.发包人未履行合同约定的安全、环保等义务，导致安全事故或环保问题。4.承包人未按约定时间完成工程、提供设计、施工、监理等服务。5.承包人提供的服务或产品不符合合同质量要求及国家标准。6.承包人未履行合同约定的安全生产、环保等义务，导致安全事故或环保