2024年一级建造师之一建工程法规考试题库附答案解析

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库

第一部分单选题（300题）

1、项目负责人的安全生产责任不包括（）（2013）

A.对建设工程项目的安全施工负责

B.确保安全生产费用的有效使用

C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程

D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案

【答案】：D

2、某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安

全隐患，可及时向（）报告。

A.施工企业负责人

B.建设安全主管部匚

C.项目负责人和安全生产管理机构

D.县级以上人民政府

【答案】：C

3、关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）.

A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同

B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同

C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

【答案】：C

4、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，

安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念

品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当

()o

A.仅对甲单位进行刑事处罚

B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚

C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚

D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚

【答案】：D

5、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业

保险金的期限最长%()O

A.12个月

B.16个月

C.18个月

D.24个月

【答案】：D

6、(2019年真题)根据《绿色施工导则》，关于扬尘污染防治的说法,

正确的是()

A.运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭，严

密，但需保证车辆清洁

B.施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求

C.构筑物，爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进

行爆破作业

I).施工现场出口应当设置洗车槽

【答案】：I)

7、关于民事诉讼正确的说法，正确的是()。(2014)

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：B

8、建设单位应当报发证机关核验施工许可证的前提是，中止施工满

()的工程恢复施工。

A.1个月

B.3个月

C.1年

D.2年

【答案】：C

9、根据《个业所得税法》，下列收入中应该征收企业所得税的是

()O

A.股息、红利等权益性投资收益

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业收费

D.财政拨款

【答案】：A

10、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是

()O

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规

【答案】：C

11、我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫

使承包方以()。

A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量

I).低于标底的价格竞标，不得降低工程质量

【答案】：B

12、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是

()O

A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责

任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产

负总责

【答案】：B

13、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达

成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人

应当在（）支付报酬。☆ZOM真题

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果5096时

D.完成全部工作成果前

【答案】：B

14、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将

此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、

乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。

A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效

B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿

C.甲、乙按照债权比例清偿

D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿

【答案】：B

15、2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5

年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至（）。

A.2012年2月28日

B.2012年5月31日

C.2012年8月1日

D.2012年2月1日

【答案】：C

16、关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。

A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证

D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

【答案】：A

17、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让

给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割

机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切

割机的交付方式为（）o2017真题

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

1）.占有改定

【答案】：C

18、2009年2月150,甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。

2010年6月22日，乙施工单位按时完成了工程项目，并要求甲建设单

位支付工程款，但甲建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程

款，乙施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属

于证据的是（）。

A.工程质量检测机构出具的鉴定报告

B.建设单位职工的书面证明材料

C.建设单位与施工单位签订的施工合同

I）.建设单位提交的答辩状

【答案】：I)

19、根据《生产安全事故应急预室管理办法》，下列内容中，属于专项

应急预案应当规定的内容是

A.处置程序和措施

B.应急预案体系

C.事故风险描述

D.预整及信息报告

【答案】：A

20、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是

()。

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判

决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审,

或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判

【答案】：C

21、以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。

A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审

B.申请再审不停止判决、裁定的执行

C.有新的证据，足以推翻原判决、裁定的，人民法院应当再审

D.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后6个月提出

【答案】：A

22、（2020年真题）因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法

律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为定行为的权利是

（）O

A.物权

B.特许物权

C.抗辩权

D.债权

【答案】：D

23、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合

同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后

果中错误的是（）。

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系

B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同

C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同

D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付

【答案】：A

24、根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是（）o

A.在成都市工商局登记注册的企业

B.在日本注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在英国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】：C

25、甲施工企业委托乙为其购买标号为32.5MPa的水泥，乙没有买到

该标号的水泥，但是根据自己的判断购买了标号为42.5MPa的水泥。

关于这一行为后果的说法，正确的是（）。

A.甲应当买下水泥

B.甲有权拒绝收下水泥，并索回预付给乙的水泥款项

C.甲与乙共同拥有水泥的所有权

D.甲与乙共同分摊购买水泥的费用

【答案】：B

26、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成

一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

27、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同

中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期恒内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙不

再承担保证责任

【答案】：C

28、某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环

保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。

则环保部门正确做法应是（）。

A.向周围居民解释后可继续施工

B.要求办理手续后继续施工

C.要求施工单位增加补偿费

D.责令立即停止施工

【答案】：D

29、甲公司根据乙公司的选择，向公司购买了1台大型设备，出租给乙

公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融租

赁合同的说法正确的是（）

A.甲公司应当对乙公司承担约责任

B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产

C.乙公司可以基于设备质量而直接向两公司索赔

D.租赁期限满，乙公司享有该设备的所有权

【答案】：D

30、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，

文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：I）

31、取得一级建造师执业资格证书的人申请建造师执业资格的注册，

不属于必备条件的是（）

A.在施工企业实习一年

B.无犯罪记录

C.身体健康

D.经所在单位考核合格

【答案】：A

32、乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中

的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异

议，应当在（）提出。

A.仲裁庭组成之前

B.仲裁庭裁决之前

C.仲裁庭首次开庭之前

I）.法院受理之前

【答案】：C

33、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同

【答案】：B

34、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效

【答案】：D

35、关于劳务派遣的说法，正确的有（）。

A.被派遣劳动者在民工单位因工作遭受事故伤害，由用工单位申请工

伤认定

B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施

C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离

D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单

位

E.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

【答案】：B

36、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司

按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施

工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业

所有。根据《民法典》，此协议为（）o

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

37、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延

期以两次为限，每次不超过（）个月。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：A

38、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让

给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机

租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割

机的交付方式为（）。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

【答案】：C

39、李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼

法》的规定，本案应当由（）人民法院管辖。

A.合同签署地

B.房屋所在地

C.李某住所地

D.房地产公司注册登记地

【答案】：B

40、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程完工后，承包单位提请

建设单位组织竣工验收应具备的条件是（）。

A.有已签署的工程结算文件

B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

C.有施工单位签署的工程保修书

D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书

【答案】：C

41、自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，

根据我国代理法律制度，（）不会导致代理权终止。

A.李某不知道张某死亡

B.李某死亡

C.张某取消委托合同

I）.李某丧失民事行为能力

【答案】：A

42、仓储保管企业甲保管了建设单位乙的一批预制构件，保管期满后,

乙未支付保管款项，甲无法联系到乙，甲对保管的预制构件享有（）

权。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.担保

【答案】：C

43、某工程施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定

为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与

施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对

此，正确的说法是（）。

A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理

B.施工合同是监理工程师实施监理的依据

C.施工合同是否作先监理依据，要根据建设单位的授权

D.施工合同是否作先监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见

确定

【答案】：B

44、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程

的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证

据的若干规定》的是（）。

A.询问甲时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理

【答案】：D

45、关于安全生产事故调查管辖的说法，正确的是（）。

A.特别重大事故由省级人民政府授权有关部门组织事故调查组进行调

查

B.上级人民政府认否必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故

C.对于一般事故，县级人民政府于可以委托事故发生单位组织调查组进

行调查

D.较大事故由县级人民政府直接组织事故调查组进行调查，也可授权或

者委托有关部门组织事故调查组进行调查

【答案】：B

46、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。

要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，

甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函

至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是

（）。2017真题

A.甲3月2日的行为属于要约撤回

B.乙3月4日的行龙属于新要约

C.甲的要约已被撤销

D.甲乙之间合同成立

【答案】：D

47、关于招标价格的说法，正确的是（）o

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

【答案】：D

48、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位应当

审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合（）

标准。

A.工程建设强制性

B.监理单位制定性

C.工程建设推荐性

I）.工程建设行业

【答案】：A

49、关于中标的表述中，不正确的是（）。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标

项目的，应当依法承担法律责任

【答案】：A

50、对于省级政府颁布的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环

境保护等方面的奖金，应（）。

A.征收个人所得税

B.免征个人所得税

C.减半征收个人所得税

D.适当减征个人所得税

【答案】：B

51、下列关于法人的说法，正确的是（）。

A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期

B.法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人代表人承

受

C.机关法人属于非营利性法人

D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不

能再向有过错的法定代表人追偿

【答案】：A

52、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年时,

按月领取基本养老金。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：B

53、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利

益

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

C.人身保险合同的投保人不可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

【答案】：B

54、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之

前，应当按照有关规定办理（）。

A.开工报告手续

B.工程质量监督手续

C.监理单位的委托手续

D.保证安全施工措施的审批手续

【答案】：B

55、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司，租期为2年，在租赁期间，

甲公司又与内公司签订了房屋买卖合同。根据《民法典》，下列说法中

正确的是（）。

A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效，因为甲公司未取得乙公司的同

意

B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同继续有效

C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同自买卖合同生效之

日起终止

D.如丙公司购买了房屋，则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房

屋租赁合同是否继续执行

【答案】：B

56、下列选项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

【答案】：B

57、对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是

（）O

A.支付存款本金及利息的请求权

B.支付国债本息的请求权

C.基于投资关系产生的缴付出资请求权

D.支付工程款请求权

【答案】：D

58、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2

年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，

正确的是（）o（2012）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承

担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工

程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】：A

59、在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）o

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

【答案】：D

60、根据《企业所得税法》下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的

是（）。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

【答案】：A

61、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，正确的是

（）o

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该

抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押

登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，

若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、

变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

E.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部

分由债务人清偿

【答案】：A

62、建造师甲某的注册有效期将于2008年6月1日届满，甲某如需继

续执业，最迟应当于（）之前申请延续注册。

A.2008年1月1日

B.2008年3月1日

C.2008年5月1日

D.2008年6月1日

【答案】：C

63、下列纠纷适用专属管辖的是（）。

A.保险合同纠纷

B.借款合同纠纷

C.承揽合同纠纷

D.不动产纠纷

【答案】：D

64、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许

可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）

A.未取得安全生产许可证自从事施工活动

B.转让安全生产许可证

C.冒用安全生产许可证

D.安全生产许可证有效期满未办理廷期手续继续从事施工活动

【答案】：D

65、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2018真题

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

【答案】：B

66、关于商标专用权的说法，正确的是（）。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

【答案】：C

67、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的

约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。

后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发

公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）o

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

68、某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无

具体授权事项则该律师有（）的权利。

A.提出管辖权异议

B.代为承认、放弃诉讼请求

C.进行和解

D.提起反诉或者上诉

【答案】：A

69、张某与某施工单位签订了一份三年期劳动合同，合同中约定的生

效时间为2005年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力,

合同约定了试用期，则试用期最长截止于（）

A.2005年4月10日

B.2005年6月100

C.2005年9月10日

D.2006年3月10日

【答案】：C

70、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现

质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处

理的说法，正确的是（）。

A.费用和工期损失全部由承包商承担

B.费用和工期损失全部由业主承担

C.费用由承包商承坦，工期给予顺延

D.费用由业主承担，工期不顺延

【答案】：A

71、因设计、结构、外部环境等因素发生变化，基坑深度由最初的

8.5m修改为12m,修改后的专项方案应当按规定（）。

A.经总监理工程师签字后实施

B.重新审核

C.经施工项目技术负责人重新交底后实施

D.重新组织专家论证

【答案】：D

72、下列提起诉讼的案件中，做法正确的是（）。

A.在一起侵权纠纷中，张某起诉被告李某，因李某住所地距离较远，

张某遂在自己住所地法院起诉李某

B.甲公司欠付乙公可50万，乙公司起诉时发现甲公司分立成为了丙

公司和丁公司，丙公司在A地，乙公司在B地。为避免麻烦，甲公

司在自己住所地人民法院向丙、丁两公司提起诉讼

C.建设单位和勘察单位签订勘察合同后因价款发生争议协商不成，勘

察单位可向建设单位住所地人民法院提起诉讼

I）.建设单位与施工单位在施工合同中约定，若发生纠纷由施工单位住

所地人民法院管辖，现双方因为工程质量产生争议，施工单位向住所

地人民法院提起诉讼

【答案】：C

73、关于租赁合同的说法，正确的是（）o

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采民书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生

效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】：A

74、施工单位在施工现场有爆破物及有害危险物品存放处应当（）。

A.安排专人昼夜值班，无关人员可以进入危险区域

B.设置安全防护围栏，无关人员可以进入危险区域

C.设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意

D.报告有关主管部匚，配备专业防护人员和设备

【答案】：C

75、按照《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对施

工单位安全生产工作全面负责的是（）o

A.单位法定代表人

B.单位主要负责人

C.单位安全职能部二

1）.单位项目负责人

【答案】：B

76、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销

安全生产许可证情形的是（）。（2016）

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企

业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安

全生产许可证的

【答案】：B

77、依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办

理、集中办理的，办理的时间不得超过45H；45日内不能办结的，经

（）人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的

理由告知申请人。

A.本级

B.县级

C.市级

D.省级

【答案】：A

78、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，勘察、设计单位违反

工程建设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除处以10万元以上

30万元以下的罚款外，有前款行为，且情节严重的，应当（（）。

A.责令停业整顿

B.吊销资质证书

C.降低资质等级

D.依法追究刑事责任

【答案】：B

79、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，

次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲

与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确

的是（）o（2012）

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

I）.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

【答案】：A

80、依据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、

名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌

的，造成严重后果的应当（）。

A.限期恢复原状或者采取其他补救措施

B.造成损失的，依法承担赔偿责任

C.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，对个人处5万元以

上10万元以下的罚款

D.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，并对个人并处1万

元以上20力元以下的罚款

【答案】：C

81、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安

装单位安全责任的说法，正确的是（）。2016

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行

审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

【答案】：D

82、某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料，在设计文件中未

作特殊说明；由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成

的损失施工单位应向（）索赔。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.材料生产单位

【答案】：A

83、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉

讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。（2015）

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

84、(2020年真题)关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是

()O

A.用能单位应当加强能源计价管理

B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训

C.用能单位应当建立节能目标责任制

D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制

【答案】：C

85、某建设单位与某监理公司签订一份监理合同，在合同履行中，双

方发生争议而诉讼至法院。法院应根据我国《民法典》分则中关于

()合同的相关规定处理此案。

A.行纪

B.技术服务

C.委托

1).居间

【答案】：C

86、下列选项中，()是指该发明或者实用新型不属于现有技术,

也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向

国务院专利行政主管部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专

利申请文件或者公告的专利文件中。

A.新颖性

B.创造性

C.美观性

D.实用性

【答案】：A

87、生产经营单位的（）应急预案每半年至少组织一次演练。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.全部应急预案

【答案】：C

88、（2020年真题）关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是

（）O

A.建设工程合理使用年限由建设单位决定

B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除

C.建设工程合理使兵年限从工程实际转移占有之日起算

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用

年限

【答案】：D

89、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区

居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。该

施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

【答案】：A

90、劳动者连续工作（）年以上的，应享受带薪年休假。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

91、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水

设施排放污水的说法正确的是（）。（2016）

A.城镇排水主管部匚实施排水许可不得收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

【答案】：A

92、承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生

的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁（注，上海地区有两家仲裁委员

会）。那么，下列说法中正确的是（）。

A.该约定意思表示明确，有效

B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁

C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效

D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼

【答案】：B

93、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，负责重大事故、较

大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起

（）内做出批复。

A.150

B.30日

C.45日

D.60日

【答案】：A

94、根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故

等级的说法正确的是（）。

A.造成15人死亡的事故是特别重大事故

B.造成5人死亡的事故是一般事故

C.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

D.造成45人重伤的事故是重大事故

【答案】：C

95、在保证项目完整性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别

委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负

责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法

中，正确的是（）。

A.丙设计单位直接对甲建设单位负责

B.丙设计单位仅对乙设计单位负责

C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责

D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

【答案】：A

96、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将

由（）负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构

B.公安机关

C.人民法院

D.建设行政主管部门

【答案】：A

97、在我国法律体系中，效力仅次于宪法而高于其他法的形式是

（）。

A.行政法规

B.法律

C.地方性法规

D.部门规章

【答案】：B

98、施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名

工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故

报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B

99、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是

（）O

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国籍法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》

【答案】：C

100、对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工（）向工程

所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7日前

B.10日前

C.15日前

I）.同时

【答案】：C

10k建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位、监理

权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。

A.建设行政主管部门

B.行业协会

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D

102、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，

约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水

泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原

材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙

供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在

运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的

是（）。

A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任

C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任

D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违

约责任

【答案】：B

103、根据《建筑法》，下列关于工程监理的说法正确的是（）。

A.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督

B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以

书面形式通知承包商予以改正

C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理

单位实施监理的一个主要依据

D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的

【答案】：C

104、关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是（）。

A.国有土地建设用地使用权属于用益物权

B.国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立

C.国有土地建设用地使用权人有权将使用权转让、互换、出资、赠与

或抵押

1）.国有土地建设用地使用权期间届满，自动续期

【答案】：I）

105、根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目需要申请施

工许可证的是（）o

A.部队导弹发射塔

B.长江汛期抢险工程

C.农民自建低层住宅

D.灾后重建工程

【答案】：D

106、下列情形中，产生合同之债的是（）o

A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失

B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书

C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙

【答案】：B

107、安装工程一切险所承保的损失范围是（）。

A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失

C.因施工机具失灵造成的本身的损失

D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】：D

108、某建设单位通过拍卖方式取得了一宗建设用地使用权，在签订土

地出让合同后工程开工前办理了一系列手续：①建设用地规划许可证、

②建设工程规划许可证、③土地使用权证、④施工许可证、⑤质

量安全监督手续。其中排序正确的是（）。

A.①②③④⑤

B.③①②④⑤

C.①③②⑤④

D.③①②⑤④

【答案】：D

109、下列关于法律法规备案的说法错误的是（）。

A.行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性

法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.设区的市制定的地方性法规，直接报全国人民代表大会常务委员会

和国务院备案

I）.部门规章和地方政府规章报国务院备案

【答案】：C

110.工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体。

A.专利权

B.商标权

C.著作权

D.发明权

【答案】：C

11k当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内

提出。

A.15日

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

112、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围

的是（）

A.企业投资的体育场

B.企业投资的廉租住房

C.企业投资的商品住房

D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼

【答案】：D

113、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【答案】：A

114、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格

为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主

张债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，

正确的是（）o

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

I）.乙转让债权可以不用通知甲

【答案】：B

115、根据《绿色施工导则》的规定，在下列施工作业阶段中，要求作

业区目测扬尘高度小于1.5m的是（）阶段。

A.土方作业

B.结构施工

C.设备安装

D.装饰装修

【答案】：A

116、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，

造成的损失及返修费最终由（）负责。

A.监理单位

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

【答案】：B

117、关于转包、分包的有关规定，说法错误的是（）o

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别

转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

1）.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责

【答案】：D

118、甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。

按照公司规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙

却不知情，则该合同（）o

A.无效

B.有效

C.部分有效

D.效力待定

【答案】：B

119、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（）o

A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150%的加班费

B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工

资200%的加班费

C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250%

加班费

D.法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬

【答案】：B

120、施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合

环境保护相关法律法规的是（）。

A.工业废水处理达标后排入河流

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

1）.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

【答案】：A

12k下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。

A.木工

B.钢筋工

C.瓦工

D.电工

【答案】：D

122、材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急

需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运

输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项

中正确的是（）。

A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力

B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担

C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更

D.材料商行使的是合同的任意变更权

【答案】：D

123、（2019年真题）关于劳动者工资的说法，正确的是（）。

A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准

D.劳动者在婚假期间,用人单位应当支付工资

【答案】：I）

124、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。

A.福利待遇

B.试用期

C.劳动条件

D.补充保险

【答案】：C

125、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为

200万元，定金为设计费的15%,甲已支付定金。2018真题如果乙在规

定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。2018真题

A.30

B.40

C.60

I）.70

【答案】：C

126、某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾

斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则

（）O

A.应由施工单位承担维修责任

B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔

C.应由设计单位负责维修

D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

【答案】：I）

127、根据我国《民法典》规定，当事人对保证方式没有约定或者约定

不明确的，应按照（）保证承担保证责任。

A.一般

B.单独

C.特殊

D.连带

【答案】：A

128、关于定金的说法，正确的是（）

A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金

B.定金合同自合同订立之日起生效

C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金

或者定金条款

1）.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%

【答案】：C

129、对建设用地使用权的表述中，有误的是（）。

A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上

C.建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家

所有的土地的权利

D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地

享有占有、使用和收益的权利

【答案】：B

130、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和

主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期、供冷期

【答案】：A

131、关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金合同自签订之日生效

B.定金不得超过合同金额的30%

C.定金的法律性质是担保

D.定金可以口头约定

【答案】：C

132、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。

A.需申请人在官网发布信息

B.先由申请人告知资质许可机关

C.需申请人缴纳罚款后补办

D.无需在官网发布信息，由申请人告知资质许可机关后补办

【答案】：B

133、对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。

A.法定代表人

B.总经理

C.部门经理

I).项目经理

【答案】：A

134、下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法，正确的有

()。

A.五方责任主体是指建筑工程的建设、设计、施工、监理、供货等五

方参与单位

B.五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权

确认

C.项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量

承担责任

I).施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任

【答案】：B

135、关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供

与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被

保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定

赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额

与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

【答案】：B

136,2011年8月10日，某施工单位与建材商签订了一份买卖合同，

约定将工程完工后剩余的石材以10万元的价格卖给建材商，合同履行

地为施工单位所在地。2011年8月18日，建材商依约交付1万元定金。

2011年8月21日，施工单位为建材商代为托运。2011年8月25日，

建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。该定金合同的生

效日期为（）。

A.8月10日

B.8月18日

C.8月21日

D.8月25日

【答案】：B

137、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。

3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承

担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否己经足额支付工

程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

【答案】：B

138、采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是（）合同。

A.有效

B.尢效

C.可变更或可撤销

I）.效力待定

【答案】：C

139、关于注册建造师教育保障的说法正确的是（）。

A.注册建造师无权带薪参加继续教育

B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育

C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行

D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理

【答案】：B

140.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事

法律关系

【答案】：D

141、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场

的（）分开设置，并保持安全距离。

A.办公区与生活区

B.备料区与作业区

C.办公、生活区与备料区

D.办公、生活区与作业区

【答案】：D

142、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建

设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行

政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

【答案】：D

143、甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工

程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014

年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格

并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支

付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲

建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的

利息应当从（）计算。

A.2014年1月8日

B.2014年1月15日

C.2014年1月31日

D.2014年2月10日

【答案】：C

144、某建设工程施工合同按市场价格对合同价格进行了约定，在履行

合同时，发现某分项工程价款约定不明，则应（）。

A.按照订立合同时，承包人所在地的市场价格履行

B.按照订立合同时，工程所在地的市场价格履行

C.按照履行合同时，工程所在地的市场价格履行

D.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付

【答案】：B

145、根据《全国建焚市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施

工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。

A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架

设设施的

D.拖延履行保修义务的

【答案】：C

146、乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措

施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷,

经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙

方应该向甲方赔偿损失（）万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B

147、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，

双方约定建设单位每月支付20000元费用。据此，建设单位享有的权

利是（）o

A.建设用地使用权

B.地役权

C.相邻权

I）.宅基地使用权

【答案】：B

148、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申

请人予以注册的情形为（）。

A.王某同时申请在两个或两个以上单位注册的

B.戚某被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2

年的

C.李某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问

D.郝某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册

【答案】：C

149、2012年4月2日职工张某按照《职业病防治法》的规定被鉴定为

职业病，则所在单位应当最迟于（），向统筹地区社会保险行政部

门提出工伤认定申请。

A.2012年4月16日

B.2012年5月1日

C.2012年5月16日

D.2012年5月21日

【答案】：B

150、某分包单位在进行装饰工程时未按规定搭设外围脚手架,被总承

包单位安全生产管理人员及时发现予以制止，并要求整改，但分包单位

一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳坍塌造成安全事故，则该安全

事故应由（）。

A.总承包承担责任

B.分包单位承担主要责任

C.总承包单位和分包单位承担连带责任

D.分包单位承担责任

【答案】：B

151、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质

量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）（2013）

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承

担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担

责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：B

152、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、

建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。

A.监理工程师

B.项目经理

C.总监理工程师

D.施工单位技术负责人

【答案】：A

153、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除

法律另有规定或者合同另有约定外，（）。

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力

【答案】：D

154、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，

对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是

()。2017真题

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

155、(2020年真题)在财产保险合同有效期内，保险标的物危险程度

显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可

以按照合同约定提出的权利主张是()。

A.减少保险费

B.增加保险费，但无权解除合同

C.增加保险费或者解除合同

D.中止保险合同

【答案】：C

156、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由

()O

A.法律直接规定

B.发包人与承包人刍主决定

C.法律规定和发承包人双方约定

D.发包人规定

【答案】：C

157、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是

乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发

生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲

方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违

约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

【答案】：D

158、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括

（）O

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.双方不到法院起诉的承诺

D.请求仲裁的意思表示

【答案】：C

159、增值税纳税人从事下列应税销售行为中，适用9%税率的是（）。

A.境内单位跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产

B.销售不动产

C.纳税人出口货物

D.销售货物

【答案】：B

160、下列法规中，属于部门规章的是（）。（2015真题）

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

【答案】：D

161、商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。

A.作出裁决的仲裁委员会

B.申请人住所地的中级人民法院

C.被执行人住所地的中级人民法院

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】：C

162、甲某于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，由于工

作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据

有关规定，甲某的注册有效期应当截止到（）。

A.2010年3月20日

B.2011年3月20日

C.2011年6月20日

D.2012年6月20日

【答案】：A

163、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。

开庭当天接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁

庭可以（）

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席裁决

【答案】：D

164、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形不属于否决

投标的是（）o

A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金

B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点

C.投标文件无单位盖章且无单位负责人签字

D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

【答案】：B

165、监理人应在计划开工日期（）天前向承包人发出开工通知，工

期自开工通知中载明的开工日期起算。

A.7

B.5

C.3

D.10

【答案】：A

166、以下不属于调解主要方式的是（）。

A.行业调解

B.专业机构调解

C.人民调解

D.双方调解

【答案】：D

167,甲公司与乙厂于2008年3月1日签订了一个合同，合同中的标

的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是

2008年6月1日。但是甲公司却在2008年9月