建设工程施工补充协议书(标准版)

建设工程施工补充协议书(标准版)一、协议背景二、补充协议内容1.工期调整：由于不可抗力因素导致工程进度受阻，双方经协商一致，将原合同约定的工期延长天。具体延长日期以双方签署的书面协议为准。2.工程量变更：在施工过程中，如需对原合同约定的工程量进行增减，双方应签订书面变更协议。变更协议应明确变更的工程量、价格、工期等事项，并作为原合同的补充文件。3.材料供应：原合同中约定的材料供应如遇市场价格波动较大，双方可协商调整材料价格。调整后的价格应遵循市场规律，确保工程质量和双方利益。4.工程款支付：原合同约定的工程款支付方式及期限如需调整，双方应签订书面协议。调整后的支付方式及期限应确保工程进度不受影响，并符合双方利益。5.安全生产：双方应严格按照国家有关安全生产的法律法规和标准，加强施工现场的安全管理。如发生安全事故，双方应立即采取措施，共同承担责任，并配合相关部门进行调查处理。6.知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，未经许可，不得擅自使用、复制、传播对方的知识产权成果。如发生知识产权纠纷，双方应通过协商解决，协商不成的，可依法向有关部门申请保护。7.争议解决：本补充协议书在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。三、协议生效本补充协议书自双方签字（或盖章）之日起生效，作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。本补充协议书的未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：__________________四、协议变更与解除1.协议变更：如双方在履行过程中需要对本补充协议书的内容进行变更，应签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、日期及生效条件，并作为本补充协议书的补充文件。2.协议解除：如因不可抗力、违约等原因导致本补充协议书无法继续履行，双方应友好协商解除本协议。解除协议应明确解除原因、解除日期及双方的权利义务，并作为本补充协议书的补充文件。五、其他约定1.保密义务：双方应对在履行本补充协议书过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.通知义务：双方应确保在履行本补充协议书过程中，及时向对方通知与协议履行相关的重要信息，如工程进度、材料供应、付款等。3.法律适用：本补充协议书适用中华人民共和国法律。如涉及国际法律事务，双方应遵循国际惯例及国际法的相关规定。4.语言文字：本补充协议书以中文书写，如需翻译成其他语言，应以中文版本为准。六、协议附件1.工期延长协议2.工程量变更协议3.材料供应调整协议4.工程款支付调整协议5.安全生产管理协议6.知识产权保护协议7.争议解决协议七、协议签署本补充协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方应妥善保管本协议书，并在履行过程中严格按照协议约定行事。甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：__________________八、协议的执行与监督1.执行监督：双方应指定专人负责本补充协议书的执行和监督工作，确保协议各项条款得到有效落实。执行监督人员应定期向双方报告协议执行情况，及时解决执行过程中出现的问题。2.违约责任：如一方违反本补充协议书的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.不可抗力：如因不可抗力导致本补充协议书无法继续履行，双方应立即通知对方，并采取合理措施减轻损失。不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复协议的履行。4.协议的终止：本补充协议书在履行完毕、双方协商解除或因其他原因终止后，双方应按照协议约定处理善后事宜，并相互配合完成相关手续。九、协议的解释与争议解决1.协议解释：本补充协议书中的任何条款如有争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可提交合同签订地人民法院或仲裁机构进行解释。2.争议解决：如双方在履行本补充协议书过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁机构进行仲裁。十、协议的修订与更新1.协议修订：如因法律法规、政策调整或双方经营需要，需要对本补充协议书进行修订，双方应友好协商，并签订书面修订协议。修订协议应明确修订内容、生效日期等，并作为本补充协议书的补充文件。2.协议更新：本补充协议书在履行过程中，如双方认为需要更新协议内容，应友好协商，并签订书面更新协议。更新协议应明确更新内容、生效日期等，并作为本补充协议书的补充文件。十一、协议的保存与使用1.协议保存：双方应妥善保存本补充协议书及其附件，确保协议的完整性和可追溯性。2.协议使用：本补充协议书及其附件仅用于双方履行建设工程施工合同过程中，不得用于其他目的。如需使用协议内容，应经双方书面同意。十二、协议的生效与终止1.协议生效：本补充协议书自双方签字（或盖章）之日起生效，作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.协议终止：本补充协议书在履行完毕、双方协商解除或因其他原因终止后，双方应按照协议约定处理善后事宜，并相互配合完成相关手续。甲方（盖章）：___