2024年度石油化工工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度石油化工工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程施工1.4工程质量1.5工程进度1.6工程造价第二条合同范围及内容2.1工程施工范围2.2工程施工内容2.3工程量清单2.4工程变更第三条合同价格3.1合同总价3.2工程预付款3.3工程进度款3.4工程结算3.5工程尾款第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程质量检验4.3工程质量保证4.4工程质量问题处理第五条工程进度与工期5.1工程工期5.2工程进度计划5.3工期延误5.4工期提前第六条合同履行与协调6.1合同履行地点6.2合同履行时间6.3沟通协调6.4变更管理第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理7.4安全生产培训第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密义务8.4违约责任第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿9.4违约解除合同第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼10.4争议解决费用第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条合同的转让与继承12.1合同转让12.2合同继承第十三条合同的终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除13.3合同终止后的义务第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3合同的修改与补充14.4合同解除后的权益处理14.5合同的保管与复印件14.6合同解除或终止后的保密义务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程施工本合同涉及的工程施工范围包括但不限于：（工程施工具体内容）。1.4工程质量本合同所指的工程质量标准为：（工程质量标准）。1.5工程进度本合同约定的工程进度要求为：（工程进度要求）。1.6工程造价本合同涉及的工程造价为：（工程造价）。第二条合同范围及内容2.1工程施工范围本合同工程施工范围包括：（工程施工具体范围）。2.2工程施工内容乙方应按照本合同约定的工程施工范围，完成如下工程施工内容：（工程施工内容列表）。2.3工程量清单乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工，工程量清单详见附件：（工程量清单附件名称）。2.4工程变更如因设计变更或其他原因导致工程量增减，甲乙双方应按照实际情况进行协商调整。第三条合同价格3.1合同总价本合同的合同总价为：（合同总价）。3.2工程预付款甲方应在合同签订后：（预付款支付时间）内支付乙方工程预付款：（预付款金额）。3.3工程进度款乙方应按照工程进度向甲方申请工程进度款，甲方应在收到申请后：（进度款支付时间）内支付乙方工程进度款：（进度款金额）。3.4工程结算工程完成后，乙方应向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后：（结算审核时间）内完成审核，并将结算款项支付给乙方。3.5工程尾款本合同的工程尾款为：（工程尾款金额），甲方应在工程验收合格后：（尾款支付时间）内支付给乙方。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求乙方应保证工程的施工质量符合本合同约定的工程质量标准。4.2工程质量检验工程完成后，乙方应按照甲方要求进行工程质量检验，检验合格后方可交付使用。4.3工程质量保证乙方应对工程的质量和使用寿命承担相应的保证责任。4.4工程质量问题处理如发生工程质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。第五条工程进度与工期5.1工程工期本合同约定的工程工期为：（工程工期）。5.2工程进度计划乙方应制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。5.3工期延误如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。5.4工期提前如乙方提前完成工程，甲方应按照实际完成时间支付相应工程款。第六条合同履行与协调6.1合同履行地点本合同的履行地点为：（工程所在地）。6.2合同履行时间乙方应按照本合同约定的时间完成工程施工。6.3沟通协调6.4变更管理如发生合同范围内的变更，甲乙双方应按照本合同约定的变更管理流程进行协商处理。第八条保密条款8.1保密内容乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以保密。8.2保密期限乙方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同解除或终止后：（保密期限）年内继续有效。8.3保密义务乙方不得向任何第三方泄露或透露本合同项下的保密信息。8.4违约责任如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。第九条违约责任9.1发包人违约如甲方违反本合同的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。9.2承包人违约如乙方违反本合同的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。9.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式如下：（违约金计算方式）。9.4违约解除合同如一方严重违反本合同，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式本合同争议的解决方式为：（争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）。10.2仲裁如选择仲裁，仲裁机构为：（仲裁机构名称）。10.3诉讼如选择诉讼，管辖法院为：（管辖法院名称）。10.4争议解决费用争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。11.2合同变更本合同的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。11.3合同解除如合同约定的解除条件出现，甲乙双方协商一致后可以解除合同。第十二条合同的转让与继承12.1合同转让未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三方。12.2合同继承本合同的有效期及权利义务在下述情况下自动继承：（继承条件）。第十三条合同的终止与解除13.1合同终止条件本合同在如下条件下终止：（终止条件）。13.2合同解除13.3合同终止后的义务合同终止后，乙方向甲方提供的任何服务或承诺均视为无效。第十四条其他条款14.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用：（适用法律）。14.2合同附件本合同附件包括：（附件名称列表）。14.3合同的修改与补充本合同的修改与补充需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。14.4合同解除后的权益处理合同解除后，乙方向甲方提供的任何服务或承诺均视为无效。14.5合同的保管与复印件甲乙双方各自保留本合同的正本，并将副本复印件交给对方。14.6合同解除或终止后的保密义务合同解除或终止后，乙方向甲方提供的任何服务或承诺均视为无效。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入后的相关事项进行补充约定。第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称的“第三方”是指除甲乙双方之外，与本合同无关的的自然人、法人或其他组织。1.2第三方分类第三方包括但不限于：（第三方类型，如中介方、监理方、审计方等）。第二条第三方介入情形2.1第三方介入情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：（第三方介入的具体情形）。2.2第三方职责第三方根据本合同的约定，应履行如下职责：（第三方职责列表）。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额第三方对甲乙双方的责任限额为：（第三方责任限额）。3.2第三方责任限制第三方对甲乙双方的责任限制不得超过本合同约定的责任限额。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系为：（第三方与甲方的关系）。4.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系为：（第三方与乙方的关系）。4.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间的关系为：（第三方与甲乙双方的关系）。第五条第三方介入后的合同修改5.1合同修改内容根据第三方介入的情形，甲乙双方需对合同的相关条款进行修改，具体修改内容如下：（修改内容列表）。5.2合同修改程序甲乙双方应协商一致，并以书面形式签订合同修改协议。第六条第三方介入后的权利义务6.1甲乙双方权利义务甲乙双方在本合同项下的权利义务不受第三方介入的影响。6.2第三方权利义务第三方在本合同项下的权利义务仅限于介入情形所涉及的范围内。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式本合同项下因第三方介入产生的争议，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，可以选择如下争议解决方式：（争议解决方式，如调解、仲裁或诉讼等）。7.2第三方参与争议解决第三方在不影响甲乙双方合法权益的前提下，可以参与争议解决。第八条第三方介入后的违约责任8.1第三方违约如第三方违反本合同的约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。8.2甲乙双方违约如甲乙双方违反本合同的约定，第三方有权要求甲乙双方承担违约责任。第九条第三方介入后的保密义务9.1保密内容第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙双方商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以保密。9.2保密期限第三方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同解除或终止后：（保密期限）年内继续有效。9.3保密义务第三方不得向任何第三方泄露或透露本合同项下的保密信息。9.4违约责任如第三方违反保密义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。第十条第三方介入后的权益处理10.1第三方权益第三方根据本合同的约定，享有相应的权益。10.2甲乙双方权益甲乙双方根据本合同的约定，享有相应的权益。第十一条第三方介入后的合同解除或终止11.1合同解除或终止条件本合同在如下条件下解除或终止：（解除或终止条件）。11.2合同解除或终止后的义务第十二条第三方介入后的其他条款12.1法律适用本合同项下因第三方介入产生的争议，适用：（适用法律）。12.2合同附件本合同附件包括：（附件名称列表）。12.3合同的修改与补充本合同的修改与补充需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。12.4合同解除或终止后的保密义务12.5合同的保管与复印件甲乙双方各自保留本合同的正本，并将副本复印件交给第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：设计图纸附件三：施工方案附件四：工程质量标准附件五：安全防护措施附件六：环保要求附件七：工程进度计划附件八：合同价款明细表附件九：材料采购清单附件十：设备采购清单附件十一：工程验收标准附件十二：工程保修条款附件十三：保密协议附件十四：变更协议附件十五：违约金计算公式说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为(1)甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款。(2)甲方未按约定提供施工场地、施工条件或材料、设备。(3)乙方未按约定时间完成工程施工或工程质量不符合约定标准。(4)乙方使用不符合约定标准的材料、设备或施工方法。(5)乙方未按约定保护甲方商业秘密、技术秘密或其他保密信息。(6)第三方未按约定履行介入职责或违反本合同约定。2.违约责任认定违约责任认定标准如下：(1)违约方应承担因违约所产生的直接经济损失。(2)违约方应承担因违约而导致的甲方或乙方产生的间接经济损失。(3)