二零二四年建筑模板安装工程分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年建筑模板安装工程分包协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方名称1.2分包方地址1.3总包方名称1.4总包方地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程周期第三条模板安装工程范围及要求3.1工程分包范围3.2工程质量标准3.3工程安全要求3.4工程材料要求第四条工程价款及支付方式4.1工程总价款4.2工程预付款4.3工程进度款4.4工程验收合格后支付尾款第五条工程进度及工期要求5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工程进度计划5.4工期延误责任第六条技术支持和培训6.1总包方提供的技术支持6.2分包方的培训需求6.3技术交流和沟通机制第七条违约责任及赔偿7.1分包方违约责任7.2总包方违约责任7.3违约赔偿金额及方式第八条争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决时效第九条合同的变更和解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更和解除的程序第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3保密违约责任第十一条合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条其他条款12.1不可抗力12.2法律适用12.3合同附件第十三条双方代表的权利和义务13.1双方代表身份及权限13.2双方代表的沟通和协调第十四条合同的签字盖章14.1合同签字人14.2合同盖章14.3合同副本数量及分发第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方名称：_______（分包方全称）1.2分包方地址：_______（分包方详细地址）1.3总包方名称：_______（总包方全称）1.4总包方地址：_______（总包方详细地址）第二条工程概况2.1工程名称：_______（工程名称）2.2工程地点：_______（工程具体地点）2.3工程规模：_______（工程规模描述）2.4工程周期：_______（工程预计开始日期）至_______（工程预计结束日期）。第三条模板安装工程范围及要求3.1工程分包范围：分包方应按照总包方的要求，完成工程中模板的安装工作，包括但不限于模板的设计、制作、运输、安装、拆除及清理等工作。3.2工程质量标准：分包方应按照《建筑工程模板施工质量验收规范》（GB502042015）的要求进行施工，确保模板安装质量符合设计要求和规范规定。3.3工程安全要求：分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工过程中的安全。3.4工程材料要求：分包方应使用符合国家标准的建筑材料，并提供相关的材料合格证明。第四条工程价款及支付方式4.1工程总价款：工程总价款为_______元（大写：_________________________元整）。4.2工程预付款：总价的30%作为预付款，即预付款为_______元（大写：_________________________元整），在合同签订后七个工作日内支付。4.3工程进度款：按照工程进度的70%进行支付，具体支付时间及金额由双方协商确定。4.4工程验收合格后支付尾款：工程验收合格后，总包方应在验收报告书签署后的十个工作日内支付剩余的30%尾款，即尾款为_______元（大写：_________________________元整）。第五条工程进度及工期要求5.1工程开工日期：_______年_______月_______日。5.2工程竣工日期：_______年_______月_______日。5.3工程进度计划：分包方应按照总包方提供的工程进度计划进行施工，并及时向总包方报告工程进度。5.4工期延误责任：分包方如非因不可抗力原因导致工程延期，应按照合同约定承担相应的违约责任。第六条技术支持和培训6.1总包方提供的技术支持：总包方应提供相关的技术资料，并对分包方进行技术交底和指导。6.2分包方的培训需求：分包方应根据施工需要，提前向总包方提出培训需求，总包方应予以配合。6.3技术交流和沟通机制：双方应建立技术交流和沟通机制，及时解决施工过程中的技术问题。第八条争议解决方式8.1争议解决途径：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决时效：双方应在争议发生之日起六十日内将争议提交至人民法院，逾期则视为双方放弃诉讼权利。第九条合同的变更和解除9.1合同变更条件：合同的变更应经双方协商一致，并书面确认。9.2合同解除条件：合同解除应符合《中华人民共和国合同法》的相关规定，并经双方协商一致。9.3合同变更和解除的程序：合同变更或解除应通过书面协议，并由双方代表签字盖章确认。第十条保密条款10.1保密信息范围：双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。10.3保密违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件：合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：合同执行完毕，工程验收合格，双方办理了合同终止手续。11.3合同解除条件：合同解除应符合《中华人民共和国合同法》的相关规定，并经双方协商一致。第十二条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。12.3合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。第十三条双方代表的权利和义务13.1双方代表身份及权限：双方代表应具有签订和执行合同的合法权利和能力。13.2双方代表的沟通和协调：双方代表应保持密切沟通和协调，确保合同的顺利履行。第十四条合同的签字盖章14.1合同签字人：分包方代表（签字），总包方代表（签字）。14.2合同盖章：分包方公章，总包方公章。14.3合同副本数量及分发：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方：指本合同执行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他单位或个人，包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件：当本合同执行过程中出现无法协商解决的问题，或需要专业第三方提供技术支持、咨询服务时，甲乙双方可以协商邀请第三方介入。2.2第三方介入程序：甲乙双方应就第三方介入达成一致，明确第三方的介入目的、职责和权限，并与第三方签订相应的协议。第三条第三方的主要职责和义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业服务，确保工程顺利进行。3.2第三方应遵守国家相关法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。3.3第三方应对其在介入过程中获得的商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给其他方。第四条第三方与甲乙双方的权利义务划分4.1第三方对甲乙双方负有合同义务，其行为应符合甲乙双方的合理期待。4.2甲乙双方应尊重第三方的独立性，不得干预其正常业务活动。4.3第三方如因违约或过失导致甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任。第五条第三方介入的费用及支付方式5.1第三方介入费用包括但不限于咨询费、服务费、交通费等，由甲乙双方协商确定。5.2第三方介入费用的支付方式：甲乙双方可按第三方实际提供服务的时间、进度进行支付。第六条第三方责任限额6.1第三方应对其介入过程中产生的损害赔偿责任设立限额，具体限额由甲乙双方协商确定。6.2第三方责任限额的确定：第三方应根据其专业性质、服务能力等因素，合理确定责任限额。第七条第三方违约处理7.1第三方如违反本合同或甲乙双方的要求，甲乙双方有权要求其改正或终止合同。7.2第三方如因违约导致甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任。第八条第三方退出机制8.1第三方如因故需退出合同，应提前通知甲乙双方，并办理相关手续。8.2第三方退出后，其应承担的合同义务由甲乙双方协商解决。第九条第三方与甲乙双方之间的争议解决9.1第三方与甲乙双方之间的争议应通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件：合同的变更应经甲乙双方及第三方协商一致，并书面确认。10.2合同解除条件：合同解除应符合《中华人民共和国合同法》的相关规定，并经甲乙双方及第三方协商一致。10.3合同变更和解除的程序：合同变更或解除应通过书面协议，并由甲乙双方及第三方代表签字盖章确认。第十一条其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，甲乙双方及第三方均不承担违约责任。11.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。11.3合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。第十二条第三方代表的权利和义务12.1第三方代表身份及权限：第三方代表应具有签订和执行合同的合法权利和能力。12.2第三方代表的沟通和协调：第三方代表应保持与甲乙双方的密切沟通和协调，确保合同的顺利履行。第十三条合同的签字盖章13.1合同签字人：分包方代表（签字），总包方代表（签字），第三方代表（签字）。13.2合同盖章：分包方公章，总包方公章，第三方公章。13.3合同副本数量及分发：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包括工程的设计图纸、设计说明书、设计变更通知等，需符合国家相关标准和规范。附件2：施工图纸详细要求：包括施工图纸、施工说明、施工细节等，需明确施工过程中的各项要求和技术指标。附件3：技术规范详细要求：包括工程所需遵循的技术规范、操作规程等，确保施工过程中的技术标准得到遵守。附件4：材料合格证明详细要求：包括工程所需材料的合格证明、检验报告等，以确保使用的材料符合质量要求。附件5：工程进度计划详细要求：包括工程的施工进度计划、关键节点等，需明确工程各阶段的完成时间及目标。附件6：质量保修书详细要求：包括工程的质量保修条款、保修期限、保修范围等，确保工程质量在保修期内得到保障。附件7：安全文明施工保证书详细要求：包括工程施工期间的安全文明施工要求、措施等，确保施工过程中的安全和环境卫生。附件8：合同变更协议详细要求：包括合同变更的条件、程序、变更内容等，用于明确合同变更的相关事宜。附件9：合同解除协议详细要求：包括合同解除的条件、程序、解除后的责任处理等，用于明确合同解除的相关事宜。附件10：违约行为及责任认定协议详细要求：包括双方在合作过程中可能涉及的违约行为、违约责任认定标准等，用于规范双方的行为及责任。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付预付款、进度款或尾款。2.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。3.乙方未按照合同约定完成工程进度、质量要求等。4.乙方未按照合同约定使用合格材料，导致工程质量问题。5.乙方未按照合同约定提