2024年度云计算数据中心施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度云计算数据中心施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3云计算数据中心1.4施工合同2.合同标的及范围2.1施工内容2.2施工地点2.3施工期限2.4施工质量标准3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4质量保证金4.合同的履行4.1承包方的义务4.2发包方的义务4.3施工变更4.4施工延期5.合同的监督与验收5.1施工现场管理5.2工程质量监督5.3工程验收5.4验收不合格的处理6.违约责任6.1承包方的违约责任6.2发包方的违约责任6.3违约赔偿7.合同的解除与终止7.1合同解除的条件7.2合同终止的条件7.3解除或终止合同后的处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼9.合同的生效、修改与解除9.1合同生效条件9.2合同修改9.3合同解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密违约责任11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3合同的补充13.合同附件13.1施工图纸13.2技术说明书13.3其他相关文件14.合同的签署与生效14.1签署日期14.2合同副本14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并按照本合同约定支付合同价款，享有合同约定的权利，履行合同约定的义务的一方。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并按照本合同约定进行施工，享有合同约定的权利，履行合同约定的义务的一方。1.3云计算数据中心云计算数据中心是指发包方根据本合同约定，在施工地点建设的一处用于提供云计算服务的基础设施。1.4施工合同施工合同是指发包方与承包方签订的，由承包方承担云计算数据中心的施工建设任务，发包方支付合同价款的合同。第二条合同标的及范围2.1施工内容承包方应按照本合同约定的施工图纸和技术说明书的要求，完成云计算数据中心的土建、装修、设备安装、调试及验收等施工任务。2.2施工地点承包方应在本合同约定的施工地点进行施工。施工地点具体位置由双方在合同附件中明确。2.3施工期限承包方应在本合同约定的施工期限内完成施工。施工期限由双方在合同附件中明确。2.4施工质量标准承包方应按照本合同约定的施工质量标准进行施工，确保云计算数据中心的安全、稳定、高效运行。施工质量标准由双方在合同附件中明确。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价由双方在合同附件中明确。3.2支付方式发包方应按照本合同约定的支付方式向承包方支付合同价款。支付方式由双方在合同附件中明确。3.3进度付款发包方应按照承包方完成的施工进度，向承包方支付相应的进度付款。具体支付标准和进度由双方在合同附件中明确。3.4质量保证金承包方完成施工后，应按照合同约定向发包方支付质量保证金。质量保证金的金额、支付时间和退还条件由双方在合同附件中明确。第四条合同的履行4.1承包方的义务承包方应按照本合同约定的施工内容、施工地点、施工期限和施工质量标准完成施工，并保证施工过程中的安全。4.2发包方的义务发包方应按照本合同约定的支付方式向承包方支付合同价款，并按照约定的时间提供施工场地、施工条件和其他必要的协助。4.3施工变更如因设计或其他原因需要对施工内容进行变更，双方应协商一致，并签订补充协议。变更后的施工内容、期限和价款由双方在补充协议中明确。4.4施工延期如因承包方原因导致施工延期，承包方应承担相应的违约责任。如因不可抗力或其他发包方原因导致施工延期，双方应协商一致，并签订补充协议。第五条合同的监督与验收5.1施工现场管理承包方应按照本合同约定的施工现场管理要求，确保施工场地的安全、卫生和秩序。5.2工程质量监督发包方应按照本合同约定的工程质量监督要求，对承包方的施工过程和工程质量进行监督。5.3工程验收云计算数据中心施工完成后，双方应按照本合同约定的验收程序进行工程验收。验收合格后，双方签署验收报告。5.4验收不合格的处理如验收不合格，承包方应按照发包方的要求进行整改，并重新提交验收。如经整改后仍不合格，承包方应承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1承包方的违约责任承包方未按照本合同约定完成施工任务，或施工质量不符合约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2发包方的违约责任发包方未按照本合同约定支付合同价款，或提供施工条件的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3违约赔偿因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额由双方协商确定。第八条合同的监督与验收（续）5.5验收合格标准验收合格标准应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量标准。具体验收合格标准由双方在合同附件中明确。5.6验收结果异议发包方对验收结果有异议的，应在验收报告签署前书面提出，并说明理由。双方应协商解决异议。如协商无果，可按照本合同约定的争议解决方式处理。第九条合同的变更和解除9.1合同变更合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、期限和价款等。9.2合同解除发包方和承包方协商一致，可以解除本合同。解除合同后，承包方应按照合同约定办理施工场地清理、设备移除等工作，并承担相应费用。第十条保密条款10.1保密内容本合同涉及的发包方商业秘密、技术秘密、施工图纸、财务数据等信息，均属于保密内容。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年内有效。10.3保密违约责任违反保密条款的，违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均免除相应的违约责任。不可抗力事件的具体定义和处理方式由双方在合同附件中明确。12.2合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.3合同的补充本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同附件13.1施工图纸施工图纸是本合同的附件，具体内容和数量由双方在合同中明确。13.2技术说明书技术说明书是本合同的附件，具体内容和数量由双方在合同中明确。13.3其他相关文件其他相关文件包括但不限于施工许可证、安全生产许可证等，具体内容和数量由双方在合同中明确。第十四条合同的签署与生效14.1签署日期本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2合同副本本合同一式两份，双方各执一份。双方同意，除非另有证明外，以本合同副本为准。14.3合同生效日期本合同自双方签署之日起生效，有效期至合同约定的施工期限届满之日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、设计方、施工分包方、材料供应商、检测机构等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定，对其提供的服务或产品负责。第三方未按约定或法律规定的，应承担相应的责任。15.3第三方选择甲乙双方应共同协商选择第三方，并对其资质、能力等进行审查。第三方选择应符合国家相关法律法规和行业标准。16.第三方介入后的合同修正16.1额外条款（1）第三方选择的条件和标准；（2）第三方应履行的义务和责任；（3）第三方未履行义务或违反约定的处理方式。16.2第三方责任限额甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额。责任限额可包括金额上限、责任范围等。具体责任限额由甲乙双方根据项目实际情况协商确定。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙方第三方应独立承担其履行合同义务所产生的权利义务，甲乙方不承担第三方义务。17.2第三方与分包方如第三方为分包方，分包方应按照主合同约定和法律规定，对其分包工程的质量、安全等负责。17.3第三方与供应商如第三方为材料供应商，供应商应按照合同约定，提供符合质量、数量要求的材料。供应商未按约定提供的，应承担相应的责任。18.第三方违约处理18.1第三方违约第三方未履行合同义务或违反合同约定的，甲乙双方应按照合同约定处理。18.2甲乙方权利甲乙双方有权依据合同约定，要求第三方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。19.第三方介入的合同变更和解除19.1合同变更如因第三方原因导致合同需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、期限和价款等。19.2合同解除如第三方原因导致合同无法履行或甲乙双方协商一致，可以解除合同。解除合同后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续。20.第三方介入的保密条款20.1保密内容第三方介入的保密内容包括但不限于合同条款、技术资料、商业秘密等。20.2保密期限保密期限自第三方知悉保密内容之日起至合同解除或终止之日起两年内有效。20.3保密违约责任违反保密条款的，违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。21.第三方介入的法律适用与争议解决21.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。21.2争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的其他条款22.1不可抗力第三方因不可抗力导致合同无法履行或部分履行的，双方均免除相应的违约责任。22.2合同的转让第三方未经甲乙双方书面同意，不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。22.3合同的补充本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸详细描述：施工图纸是本合同的核心附件，包括云计算数据中心的平面图、立面图、剖面图、细部图等内容。图纸应符合国家相关标准和行业规范，并由双方共同确认。附件2：技术说明书详细描述：技术说明书包括云计算数据中心的设备配置、技术参数、操作维护手册等详细技术信息。说明书应由双方共同审核，确保信息的准确性和可行性。附件3：施工许可证详细描述：施工许可证是施工前必须获得的官方文件，证明施工活动符合国家法律法规和行业标准。许可证由相关部门颁发，双方应确保许可证的有效性。附件4：安全生产许可证详细描述：安全生产许可证是施工过程中必须遵守的安全生产法规的证明。许可证由相关部门颁发，双方应确保许可证的有效性，并按照许可证要求进行施工安全管理。附件5：合同价款支付明细表详细描述：合同价款支付明细表详细记录了合同价款的支付时间、支付金额和支付条件等信息。双方应按照合同约定和支付明细表进行支付。附件6：进度付款申请表详细描述：进度付款申请表是承包方在完成一定施工进度后，向发包方申请进度付款的表格。表格应详细记录施工进度、完成情况和付款金额等信息。附件7：质量保证金支付及退还协议详细描述：质量保证金支付及退还协议明确了质量保证金的金额、支付时间和退还条件。双方应按照协议约定进行质量保证金的支付和退还。附件8：验收报告详细描述：验收报告是云计算数据中心施工完成后，由双方共同签署的验收结果报告。报告应详细记录施工质量、设备运行状况和验收结果等信息。附件9：违约金计算公式详细描述：违约金计算公式是用于计算违约一方应支付的违约金的公式。公式应由双方共同商定，并在合同中明确。附件10：争议解决方式说明详细描述：争议解决方式说明明确了双方在履行合同过程中发生争议时，应采取的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按照合同约定完成施工任务；施工质量不符合合同约定的标准；未按照约定时间支付合同价款；提供的材料或产品不符合合同约定的质量标准；违反合同中的保密条款；未经双方同意，第三方将合同权利或义务