2024年度建设工程施工合同标的：高速公路拓宽工程

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建设工程施工合同标的：高速公路拓宽工程本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程投资估算第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度第四条工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收第五条工程进度5.1施工计划5.2进度控制5.3延期违约责任第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条环保与节能8.1环保要求8.2节能要求8.3环保与节能措施第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十条违约责任10.1承包方违约10.2发包方违约10.3违约责任免除第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律法规变化14.5合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.2地址：省市区路号1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1.2承包方1.2.2地址：市区路号1.2.3联系人：1.2.4联系电话：第二条工程概述2.2工程地点：省市区高速公路2.3工程内容：对高速公路进行拓宽，包括路基、桥梁、隧道等改造工程2.4工程规模：公里2.5工程投资估算：人民币亿元第三条合同价格3.1合同总价：人民币亿元（大写：壹拾贰亿捌仟万元整）3.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可预见因素，双方可协商调整合同价格3.3支付方式：按工程进度分阶段支付3.4支付进度：合同签订后30日内支付预付款人民币亿元；工程进度达到30%时支付进度款人民币亿元；工程验收合格后支付尾款人民币亿元第四条工程质量4.1质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求4.2质量控制：承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量4.3质量验收：工程验收合格后，发包方组织验收组进行验收，验收不合格的，承包方应按验收组提出的整改要求进行整改，直至验收合格第五条工程进度5.1施工计划：承包方应根据工程特点和施工条件，编制施工组织设计，报发包方批准后实施5.2进度控制：承包方应按施工组织设计约定的进度完成工程，如有延期，应提前书面通知发包方，并承担相应的违约责任5.3延期违约责任：承包方未按合同约定进度完成工程，应按延期部分工程造价的1%向发包方支付违约金第六条材料与设备6.1材料供应：承包方负责采购工程所需的材料，并保证材料质量6.2设备供应：承包方负责提供施工所需的设备，并保证设备性能良好6.3材料与设备验收：发包方对承包方供应的材料和设备进行验收，验收不合格的，承包方应负责更换或修复第八条环保与节能8.1环保要求：承包方应严格按照国家及地方环保法规要求，做好施工现场的环保工作8.2节能要求：承包方应按照国家及地方节能要求，合理使用能源，降低能耗8.3环保与节能措施：承包方应制定相应的环保和节能措施，并报发包方备案第九条合同变更9.1变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更9.2变更程序：变更内容应书面协议，并报发包方批准后实施9.3变更费用：变更费用的承担按照双方协议的约定执行第十条违约责任10.1承包方违约：如承包方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿发包方因此造成的损失10.2发包方违约：如发包方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿承包方因此造成的损失10.3违约责任免除：双方因不可抗力导致无法履行合同义务的，不承担违约责任第十一条争议解决11.1.1提交仲裁委员会仲裁；11.1.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁委员会为仲裁委员会；如选择诉讼，法院为有管辖权的人民法院11.3诉讼或仲裁地点：如选择诉讼，诉讼地点为发包方所在地的人民法院；如选择仲裁，仲裁地点为仲裁委员会所在地第十二条合同解除12.1.1双方协商一致；12.1.2不可抗力导致合同无法履行；12.1.3对方违约严重，无法实现合同目的。12.2解除程序：双方协商一致解除合同的，应签订解除协议，并报发包方批准后实施；因不可抗力导致合同解除的，应及时通知对方；因对方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。12.3解除后的处理：合同解除后，承包方应按照发包方的要求做好善后工作，包括但不限于拆除临时设施、清理施工现场等。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力13.2合同变更程序：合同变更应书面协议，并经发包方批准后生效13.3合同终止条件：合同执行完毕，双方权利义务履行完毕，合同自然终止第十四条其他约定14.1保密条款：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方14.2知识产权保护：双方在合同执行过程中创造的知识产权，归创造方所有，未经创造方同意不得使用或转让给第三方14.3不可抗力：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等14.4法律法规变化：如国家法律法规发生变化，影响合同执行的，双方应按变化后的法律法规执行14.5合同附件：本合同附件包括合同图纸、技术参数、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的参与本合同工程的其他单位或个人。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入的条件包括但不限于：提供专业技术支持、参与部分工程的施工、提供材料设备供应等。第三条第三方选择3.1甲乙方应共同协商选择第三方，并确保第三方的选择符合国家法律法规及行业规范。第四条第三方责任4.1第三方应按照甲乙方的要求，提供合格的工程成果或服务。4.2第三方应对其提供的工程成果或服务负责，并承担相应的法律责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。5.2第三方应与甲乙方分别签订合同，明确各自的权利义务。第六条第三方支付6.1甲乙方应按照合同约定，向第三方支付相应的费用。6.2支付费用的方式、时间及金额，应由甲乙方在合同中约定。第七条第三方违约7.1第三方未按合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲乙方因第三方违约受到损失的，有权要求第三方赔偿。第八条第三方责任限额8.1第三方应对其在合同履行过程中造成的一切损失承担责任。8.2除法律另有规定外，第三方的责任限额应由甲乙方在合同中约定。第九条第三方介入的变更9.1合同执行过程中，如需变更第三方，应由甲乙方协商一致，并报发包方批准。9.2变更第三方应按照合同约定的程序进行。第十条第三方退出10.1第三方因故需退出合同的，应提前通知甲乙方。10.2第三方退出后，应按照合同约定完成善后工作。第十一条第三方与发包方关系11.1第三方应遵守发包方的管理制度，接受发包方的监督。11.2第三方与发包方之间的纠纷，应由第三方与发包方协商解决。第十二条第三方与承包方关系12.1第三方应按照承包方的要求，完成相关工作。12.2第三方与承包方之间的纠纷，应由第三方与承包方协商解决。第十三条第三方介入的合同附件13.1第三方介入的合同附件，包括但不限于第三方提供的技术方案、施工方案等。13.2附件与合同具有同等法律效力。第十四条第三方介入的合同生效、变更和终止14.1第三方介入的合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更或终止，应按照合同约定的程序进行。第十五条第三方介入的争议解决15.1.1提交仲裁委员会仲裁；15.1.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。15.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁委员会为仲裁委员会；如选择诉讼，法院为有管辖权的人民法院。15.3诉讼或仲裁地点：如选择诉讼，诉讼地点为发包方所在地的人民法院；如选择仲裁，仲裁地点为仲裁委员会所在地。第十六条其他约定16.1保密条款：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。16.2知识产权保护：双方在合同执行过程中创造的知识产权，归创造方所有，未经创造方同意不得使用或转让给第三方。16.3不可抗力：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。16.4法律法规变化：如国家法律法规发生变化，影响合同执行的，双方应按变化后的法律法规执行。16.5合同附件：本合同附件包括合同图纸、技术参数、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同图纸1.1图纸内容：包含工程的整体布局、细节设计、施工标准等详细信息。1.2图纸要求：图纸应清晰、准确，不得有模糊不清的地方。1.3图纸提供：发包方应在合同签订后30日内提供完整图纸。附件二：技术参数2.1参数内容：包含工程所需材料、设备的技术参数、性能要求等。2.2参数要求：参数应符合国家及行业相关标准。2.3参数提供：发包方应在合同签订后30日内提供技术参数清单。附件三：工程量清单3.1清单内容：详细列出工程所需的各项材料、设备的数量、规格等。3.2清单要求：清单应准确无误，不得有遗漏或错误。3.3清单提供：发包方应在合同签订后30日内提供工程量清单。附件四：施工组织设计4.1设计内容：包含施工方案、施工进度计划、安全措施等。4.2设计要求：设计应合理、科学，确保施工顺利进行。4.3设计提供：承包方应在合同签订后15日内提供施工组织设计。附件五：质量保修书5.1保修书内容：详细列出质量保修的范围、期限、保修责任等。5.2保修书要求：保修书应明确、具体，不含任何模糊不清的条款。5.3保修书提供：承包方应在工程验收合格后提供质量保修书。附件六：安全生产责任书6.1责任书内容：明确各方在安全生产方面的责任和义务。6.2责任书要求：责任书应详细、具体，明确各方的责任和义务。6.3责任书提供：承包方应在合同签订后15日内提供安全生产责任书。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：承包方未按合同约定的时间完成工程，视为违约。责任认定：承包方应按逾期部分工程造价的1%向发包方支付违约金。2.质量不符合约定：承包方提供的工程成果不符合合同约定的质量标准。